2024年度甲方提供的建筑工程施工合同标准范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度甲方提供的建筑工程施工合同标准范本本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方定义1.2乙方定义1.3工程定义第二条合同标的2.1工程范围2.2工程量及工程内容2.3工程质量标准第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3支付方式及进度第四条合同履行4.1甲方义务4.2乙方义务4.3工程进度及工期延误第五条工程变更5.1变更范围5.2变更程序5.3变更价款调整第六条工程质量及保修6.1工程质量要求6.2质量验收程序6.3保修期限及保修责任第七条安全生产及环保7.1安全生产要求7.2环保要求7.3安全事故处理第八条违约责任8.1甲方违约责任8.2乙方违约责任8.3违约金计算方式第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁地点及机构9.3仲裁结果的执行第十条合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的处理第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同终止条件第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约保密条款的后果第十三条法律适用及争议解决13.1合同适用的法律13.2争议解决方式第十四条其他条款14.1合同的补充协议14.2合同的修改和解除14.3合同的继承和转让第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方定义甲方指____（甲方全称），具有合法营业执照和税务登记证，按照中国法律合法成立的企事业单位或其他组织。1.2乙方定义乙方指____（乙方全称），具有合法营业执照和税务登记证，按照中国法律合法成立的企事业单位或其他组织。1.3工程定义工程指甲方根据本合同的约定，委托乙方进行施工的位于____（工程地点）的____（工程名称）工程。第二条合同标的2.1工程范围工程范围包括但不限于：____（具体工程内容）、____（具体工程内容）、____（具体工程内容）等。2.2工程量及工程内容工程量及工程内容详见附件一《工程量清单》。2.3工程质量标准工程质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准和规范的要求，具体质量标准详见附件二《工程质量标准》。第三条合同价格3.1合同总价合同总价为本工程完成后的固定价格，具体金额为人民币____元（大写：____元整），详见附件三《工程预算》。3.2价格调整机制除合同约定的价格调整因素外，合同总价不予调整。价格调整因素包括但不限于：____（价格调整因素）、____（价格调整因素）、____（价格调整因素）等。3.3支付方式及进度支付方式为进度付款，具体支付方式及进度详见附件四《支付方式及进度》。第四条合同履行4.1甲方义务甲方应按照本合同的约定提供施工场地、施工条件、施工资料等，并保证其真实、准确、完整。4.2乙方义务乙方应按照本合同的约定完成工程的施工，并保证工程质量、安全、进度等符合合同约定。4.3工程进度及工期延误工程进度及工期延误的处理按照附件五《工程进度及工期延误处理办法》执行。第五条工程变更5.1变更范围变更范围包括但不限于：工程设计变更、工程量变更、工程内容变更等。5.2变更程序工程变更按照附件六《工程变更程序》进行。5.3变更价款调整工程变更引起的价款调整按照附件七《变更价款调整办法》进行。第六条工程质量及保修6.1工程质量要求工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和规范的要求，并达到本合同约定的质量标准。6.2质量验收程序工程质量验收按照附件八《质量验收程序》进行。6.3保修期限及保修责任保修期限为工程竣工验收合格之日起____年，乙方对工程质量问题负责保修。保修责任的具体规定详见附件九《保修责任》。第八条违约责任8.1甲方违约责任甲方违反本合同的约定，应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金计算方式详见附件十《违约金计算方式》。8.2乙方违约责任乙方违反本合同的约定，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金计算方式详见附件十《违约金计算方式》。8.3违约金支付违约金支付应在违约行为发生之日起____日内一次性支付完毕。第九条争议解决9.1争议解决方式（一）提交____（仲裁机构名称）仲裁委员会仲裁；（二）依法向合同签订地人民法院起诉。9.2仲裁地点及机构如选择仲裁方式解决争议，仲裁地点为____（仲裁地点），仲裁机构为____（仲裁机构名称）。9.3仲裁结果的执行仲裁结果为终局裁决，双方均应自觉执行仲裁裁决。第十条合同解除10.1合同解除条件一方违约导致合同无法履行，对方可以解除合同；一方发生合并、分立、解散、破产等情形，对方可以解除合同。10.2合同解除程序合同解除应当书面通知对方，并在通知发出之日起____日内办理相关手续。10.3合同解除后的处理合同解除后，双方应按照附件十一《合同解除后的处理办法》进行处理。第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件本合同自双方签字或者盖章之日起生效。11.2合同变更程序合同变更应当书面签订变更协议，经双方盖章确认后生效。11.3合同终止条件（一）合同约定的工程全部完成，并经双方验收合格；（二）双方协商一致终止；（三）依法应当终止的其他情形。第十二条保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。12.2保密期限保密期限为合同终止之日起____年。12.3违约保密条款的后果泄露保密信息的一方应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金计算方式详见附件十二《违约金计算方式》。第十三条法律适用及争议解决13.1合同适用的法律本合同适用中华人民共和国法律。13.2争议解决方式如本合同的任何条款与中华人民共和国法律相抵触，该条款将按法律的规定予以调整，但不影响其他条款的效力。第十四条其他条款14.1合同的补充协议本合同未尽事宜，双方可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2合同的修改和解除合同的修改和解除必须书面进行，并经双方盖章确认。14.3合同的继承和转让本合同不得转让，一方未经另一方同意不得将合同权利和义务转让给第三方。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念和范围1.1第三方定义第三方指除甲方和乙方之外，与本合同有关联的其他企事业单位、个人或其他组织。1.2第三方介入的情形第三方介入包括但不限于：工程咨询方、设计方、监理方、材料供应商、设备供应商、分包商等。第二条第三方介入的程序和责任2.1第三方选择甲方应按照本合同的约定选择第三方，并确保第三方的合法性和资质。2.2第三方责任第三方应按照本合同及第三方与甲方、乙方签订的合同约定履行义务，并承担相应的责任。2.3第三方与甲乙方的关系第三方与甲方、乙方之间的合同关系独立于本合同，本合同不对第三方与甲方、乙方之间的合同关系产生影响。第三条第三方介入后的合同修正3.1第三方介入的合同修正当有第三方介入时，甲乙双方应根据第三方的工作范围、职责及介入程度，对本合同的相关条款进行必要的修正。3.2第三方责任的限制本合同明确第三方责任限额，具体限额详见附件十三《第三方责任限额》。3.3第三方与甲乙方的权利义务划分第三方与甲乙方的权利义务划分应在本合同及第三方与甲方、乙方签订的合同中明确界定。第四条第三方介入的额外条款及说明4.1额外条款甲乙双方应与第三方协商确定额外条款，包括但不限于：第三方的工作期限、质量标准、费用支付等。4.2额外条款的签订额外条款应书面签订，并由甲乙双方和第三方盖章确认。4.3额外条款的效力额外条款与本合同具有同等法律效力，甲乙双方和第三方应共同遵守。第五条第三方责任的承担5.1第三方责任的承担第三方应承担因其违约、过失或其他原因导致的本合同项下的损失赔偿责任。5.2第三方责任与甲乙方的关系第三方承担的责任不免除或减轻甲乙方的合同责任。5.3第三方责任的追偿甲乙方向第三方追偿的权利不得影响甲乙双方根据本合同享有的权利和义务。第六条第三方介入的争议解决6.1争议解决方式（一）友好协商；（二）提交仲裁委员会仲裁；（三）依法向人民法院起诉。6.2仲裁地点及机构如选择仲裁方式解决争议，仲裁地点为____（仲裁地点），仲裁机构为____（仲裁机构名称）。6.3仲裁结果的执行仲裁结果为终局裁决，甲乙双方和第三方均应自觉执行仲裁裁决。第七条第三方介入后的合同终止7.1合同终止条件（一）第三方完成其工作，并经甲乙双方验收合格；（二）甲乙双方协商一致终止；（三）依法应当终止的其他情形。7.2合同终止后的处理合同终止后，甲乙双方应与第三方办理相关手续，并按照本合同及额外条款的约定处理后续事项。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《工程量清单》详细列出工程的所有项目、工程量、工程内容和工程单价等信息。附件二：《工程质量标准》详细列出工程质量的要求和标准，包括材料、施工工艺、验收标准等。附件三：《工程预算》详细列出工程的总价、各项目单价和总价计算明细。附件四：《支付方式及进度》详细列出支付方式、支付进度和支付条件等信息。附件五：《工程进度及工期延误处理办法》详细列出工程进度及工期延误的处理办法和程序。附件六：《工程变更程序》详细列出工程变更的申请、审批和实施程序。附件七：《变更价款调整办法》详细列出工程变更引起的价款调整的计算方法和程序。附件八：《质量验收程序》详细列出工程质量验收的流程、标准和责任划分。附件九：《保修责任》详细列出保修期限、保修内容和保修责任等信息。附件十：《违约金计算方式》详细列出违约金的计算方法和计算公式。附件十一：《合同解除后的处理办法》详细列出合同解除后的处理程序和责任划分。附件十二：《违约金计算方式》详细列出泄露保密信息一方应支付的违约金计算方法和计算公式。附件十三：《第三方责任限额》详细列出第三方的责任限额和责任范围。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定甲方违反本合同的约定，应承担违约责任，具体包括但不限于：未按约定提供施工场地、施工条件、施工资料等；未按约定支付工程进度款、尾款等；未按约定履行合同义务导致工程质量、安全、进度等不符合合同要求。示例说明：如果甲方未按约定提供施工场地，导致乙方无法按时开工，甲方应承担由此产生的工期延误责任和相应的违约金。2.乙方违约行为及责任认定乙方违反本合同的约定，应承担违约责任，具体包括但不限于：未按约定完成工程施工