工程承包合同协议书

合同编号：__________一、工程概况1.1本项目位于_______，工程名称：_______，工程内容：_______。1.2工程规模：_______；工程总投资：_______元；工程合同总价：_______元。1.3工程质量标准：_______。1.4工程进度要求：按照双方约定的时间表进行，具体工程进度安排见附件一。二、合同条款2.1承包人承诺按照本合同约定完成本项目，并保证工程质量符合相关法律法规及行业标准。2.2发包人应按照本合同约定支付工程价款，并保证工程所需的施工条件。2.3承包人应严格按照国家和地方有关安全生产的法律、法规和标准进行施工，确保施工安全。2.4承包人应承担因施工原因导致的人员伤亡、财产损失等一切法律责任。2.5发包人应协助承包人办理本项目所需的各种审批、验收手续。2.6发包人应按照合同约定支付工程进度款，具体支付方式和时间见附件二。2.7发包人应承担因不可抗力导致的人员伤亡、财产损失等一切法律责任。2.8双方应共同遵守国家有关保密的规定，不得泄露对方的商业秘密。三、合同价格3.1本项目合同总价为本合同约定的工程内容、工程量及工程单价计算得出。3.2工程单价及工程量计算依据见附件三。（1）发包人提供的材料、设备费用；（2）发包人委托的专业分包工程费用；（3）因不可抗力导致的工程额外费用；（4）双方约定的其他费用。四、合同履行4.1承包人应按照本合同约定时间节点完成工程进度，如有延期，应按照双方约定的违约金计算方式支付违约金。4.2发包人应按照本合同约定支付工程价款，如有延期支付，应按照双方约定的违约金计算方式支付违约金。4.3双方应按照本合同约定履行各自的权利和义务，如有争议，应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。五、合同的变更、解除和终止5.1合同变更：双方同意，合同的变更应书面签署，并经双方确认。5.2合同解除：在合同履行过程中，如有特殊情况导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同，并按照双方约定的方式处理后续事宜。5.3合同终止：本合同约定的工程完成后，合同即终止。六、违约责任6.1双方应严格履行本合同约定的义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2违约金的计算方式见附件四。七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。7.2诉讼费用由败诉方承担。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程完成之日止。8.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：_______年_______月_______日附件一：工程进度安排附件二：支付方式和时间附件三：工程单价及工程量计算依据附件四：违约金计算方式注意事项：1.合同编号：确保填写正确的合同编号，以区分不同的合同。2.甲方和乙方信息：详细填写甲方（承包人）和乙方（发包人）的名称、地址和联系方式，确保信息的准确性和完整性。3.工程概况：明确填写工程名称、工程内容和工程规模，以及工程总投资和合同总价。4.合同条款：双方应仔细阅读和理解合同条款，特别是关于合同履行、违约责任和争议解决等方面的规定。5.合同价格：明确填写工程单价和工程量计算依据，以及合同总价不包括的费用。6.合同履行：双方应按照合同约定履行各自的权利和义务，如有争议，应及时协商解决。7.合同的变更、解除和终止：任何合同的变更、解除和终止都应书面签署，并经双方确认。8.违约责任：双方应明确违约责任，包括违约金的计算方式和赔偿损失的范围。9.争议解决：双方应约定争议解决的途径和方式，如友好协商解决或向法院起诉。10.其他约定：双方可以就合同未尽事宜签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。解决办法：1.双方应严格遵守合同条款，履行各自的权利和义务。2.如发生争议，应通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。3.在履行合同过程中，如遇到特殊情况导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同，并按照双方约定的方式处理后续事宜。关键词语的法律名词解释：1.合同法：是指调整合同关系、规定合同内容和效力、解决合同争议等方面的法律规范。2.建筑法：是指调整建筑行业活动、规定建筑市场秩序、保障建筑质量和安全等方面的法律规范。3.不可抗力：是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。4.违约金：是指一方违反合同约定应支付给守约方的经济损失赔偿。5.友好协商：是指双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，通过沟通、协商解决争议的方式。6.管辖权：是指法院对特定案件行使审判权的权利。特殊应用场合：1.工程变更：如果发包人在工程进行中提出新的要求或变更，承包人需要根据实际情况进行调整。2.不可抗力：如遇到自然灾害、疫情等无法预见的情况，可能导致工程延期或停工。3.材料供应：如果发包人提供的材料不符合要求或延迟供应，可能会影响工程进度和质量。4.施工安全：在施工过程中，如果发生安全事故，需要立即采取措施并通知发包人。5.知识产权：如果工程涉及到第三方知识产权，需要明确知识产权的保护责任。6.保密条款：如果工程涉及到商业机密，双方需要签订保密协议，保证不泄露对方的商业信息。补充条款：1.如果发包人提出工程变更，应书面通知承包人，并双方协商确定变更后的工程内容和价款。2.如果遇到不可抗力情况，导致工程延期或停工，双方应协商调整工程进度和合同价款。3.发包人提供的材料应符合合同约定的质量标准，如有问题，承包人有权拒绝使用，并要求发包人及时更换或补充。4.施工过程中，承包人应严格遵守施工安全规定，确保施工安全，如发生安全事故，应立即采取措施并通知发包人。5.工程涉及的第三方知识产权保护责任由发包人承担，承包人应协助发包人