2024年度建筑施工合同：多功能体育场馆的建设工程

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度建筑施工合同：多功能体育场馆的建设工程本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1甲方：指甲方全称1.2乙方：指乙方全称1.3工程：指多功能体育场馆的建设工程第二条：合同范围及工程内容2.1工程地点：具体地址2.2工程规模：具体规模描述2.3工程内容：包括但不限于设计、施工、设备采购、验收等第三条：合同价格及支付方式3.1合同总价：具体金额3.2支付方式：包括但不限于进度付款、验收付款等3.3支付时间：具体时间节点第四条：工程进度及交付时间4.1工程进度：具体时间节点及工程进度要求4.2交付时间：具体交付时间要求第五条：工程质量及标准5.1工程质量：符合国家及行业相关标准5.2质量保证：乙方对工程质量承担相应责任第六条：乙方义务及责任6.1乙方应按照合同约定完成工程6.2乙方应保证工程质量符合相关标准6.3乙方应承担因自身原因导致的工程损失第七条：甲方义务及责任7.1甲方应按照合同约定支付合同价款7.2甲方应提供施工所需的相关手续和资料7.3甲方应协助乙方解决施工过程中的问题第八条：合同的变更和解除8.1合同变更：经双方协商一致，可以变更合同内容8.2合同解除：在合同履行过程中，如有特殊情况，可协商解除合同第九条：违约责任9.1乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任9.2甲方未按照合同约定支付价款，乙方有权要求甲方承担违约责任第十条：争议解决10.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决10.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼第十一条：合同的生效、终止和解除11.1本合同自双方签字盖章之日起生效11.2在合同约定的工程交付时间后，合同自动终止11.3合同的解除应按照第八条的规定执行第十二条：合同的附件12.1合同附件一：工程设计文件12.2合同附件二：施工图纸12.3合同附件三：相关法律法规及行业标准第十三条：其他约定13.1双方认为需要约定的其他事项第十四条：信息披露14.1双方应保证向对方提供的信息真实、准确、完整第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义第二条：合同范围及工程内容2.1工程地点：位于具体地址，包括但不限于地块平整、基础设施建设等2.2工程规模：具体规模描述，包括但不限于场馆主体结构、配套设施等2.3工程内容：包括但不限于设计、施工、设备采购、验收等，具体工作内容详见附件一第三条：合同价格及支付方式3.2支付方式：甲方按照乙方提交的项目进度报告，分阶段支付合同价款，具体支付方式详见附件二3.3支付时间：具体时间节点，详见附件二第四条：工程进度及交付时间4.1工程进度：乙方应按照甲方批准的项目进度计划完成本项目，具体时间节点及工程进度要求详见附件三4.2交付时间：本项目全部建设完成后，乙方应向甲方提交完整的项目资料，包括设计文件、施工记录等，以便甲方进行验收第五条：工程质量及标准5.1工程质量：本项目应符合国家及行业相关标准，包括但不限于建筑质量、安全、环保等标准5.2质量保证：乙方应保证本项目质量符合相关标准，并对本项目质量承担相应责任，具体质量要求详见附件四第六条：乙方义务及责任6.1乙方应按照合同约定完成本项目，并保证工程进度、质量、安全等符合合同要求6.2乙方应承担因自身原因导致的工程损失，并承担相应赔偿责任6.3乙方应遵守国家及地方法律法规，保证施工过程中的合法合规第七条：甲方义务及责任7.1甲方应按照合同约定支付合同价款，并保证支付时间符合合同要求7.2甲方应提供施工所需的相关手续和资料，包括但不限于土地使用权证、规划许可证等7.3甲方应协助乙方解决施工过程中的问题，包括但不限于协调政府部门、解决施工场地等第八条：合同的变更和解除8.1合同变更：经双方协商一致，可以变更合同内容。变更内容应采用书面形式，并由双方签字盖章确认。变更后的合同附件应视为合同的一部分。8.2合同解除：在合同履行过程中，如有特殊情况，可协商解除合同。解除合同应采用书面形式，并由双方签字盖章确认。解除合同后，乙方应按照甲方要求完成剩余工作，并承担因解除合同而产生的损失。第九条：违约责任9.1乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任。违约责任包括但不限于赔偿甲方损失、支付逾期违约金等。9.2甲方未按照合同约定支付价款，乙方有权要求甲方承担违约责任。违约责任包括但不限于赔偿乙方损失、支付逾期违约金等。第十条：争议解决10.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。协商不成时，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2诉讼过程中，双方应继续履行合同，除非法院另有判决。第十一条：合同的生效、终止和解除11.1本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2在合同约定的工程交付时间后，合同自动终止。11.3合同的解除应按照第八条的规定执行。第十二条：合同的附件12.1合同附件一：工程设计文件，包括但不限于设计图纸、技术要求等。12.2合同附件二：施工图纸，包括但不限于施工细节、施工流程等。12.3合同附件三：相关法律法规及行业标准，包括但不限于建筑法、安全生产法等。12.4合同附件四：合同价款支付计划，包括但不限于支付时间、支付金额等。12.5合同附件五：工程质量标准，包括但不限于材料要求、施工工艺等。第十三条：其他约定13.1双方认为需要约定的其他事项，包括但不限于保密条款、知识产权保护等。第十四条：信息披露14.1双方应保证向对方提供的信息真实、准确、完整。双方应及时更新联系方式，确保沟通畅通。14.2双方应按照合同约定，保守对方的商业秘密，未经对方同意，不得向第三方披露。第二部分：第三方介入后的修正第十五条：第三方介入15.1本合同涉及的第三方：指除甲乙方外，与本项目有关联的其他各方，包括但不限于中介方、设计方、施工分包方、材料供应商等。15.2第三方介入：在合同履行过程中，如涉及第三方服务或产品，甲乙方应与第三方签订相应的协议，并明确第三方的责任、权利和义务。第三方介入需得到甲乙双方的同意。第十六条：第三方责任及限额16.1第三方责任：第三方应按照甲乙双方的约定，提供合格的服务或产品。如第三方未能履行约定，导致本项目损失，第三方应承担相应的责任。16.2第三方责任限额：甲乙双方应与第三方协商确定责任限额，并在合同中明确。责任限额可包括赔偿限额、工期延误限制等。第十七条：第三方支付及结算17.1第三方支付：甲乙双方应按照合同约定，向第三方支付服务或产品款项。支付方式、支付时间等应由甲乙双方与第三方协商确定。17.2第三方结算：甲乙双方与第三方之间的结算事项，应在本合同中明确。结算方式、结算时间等应由甲乙双方与第三方协商确定。第十八条：第三方违约处理18.1如第三方未能按照合同约定履行义务，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。18.2甲乙双方应与第三方协商处理违约事宜，并采取措施减轻损失。第十九条：第三方权益保护19.1甲乙双方应保护第三方的合法权益，不得擅自变更、解除与第三方的合同。19.2甲乙双方不得要求第三方履行超出合同约定的义务。第二十条：第三方与其他各方的关系20.1第三方与甲乙双方的关系：第三方应视为甲乙双方的合作方，而非甲乙双方的子公司或分支机构。20.2第三方与分包方、供应商的关系：第三方与分包方、供应商之间的合同关系，由第三方与分包方、供应商自行解决。甲乙双方不参与第三方与分包方、供应商之间的合同履行。第二十一条：第三方资料提供21.1第三方应按照甲乙双方的要求，提供相关资料，包括资质证明、业绩证明等。21.2第三方提供的资料应真实、准确、完整，如有虚假，第三方应承担相应责任。第二十二条：第三方变更22.1如第三方发生变更，包括但不限于股权结构变更、名称变更等，第三方应及时通知甲乙双方。22.2第三方变更不影响本合同的履行，但第三方变更后的主体应继续履行原合同约定的义务。第二十三条：第三方退出23.1如第三方提前退出本项目，应与甲乙双方协商确定退出事宜，并办理相关手续。23.2第三方退出不影响甲乙双方继续履行本合同，甲乙双方有权与其他第三方继续合作。第二十四条：第三方索赔24.1第三方如对本项目有任何索赔，应向甲乙双方提出。甲乙双方应按照本合同约定处理第三方索赔事宜。24.2第三方索赔事宜不影响本项目的正常进行，甲乙双方应采取措施减轻损失。第二十五条：第三方保险25.1第三方应按照甲乙双方的要求，购买相应的保险，包括但不限于建筑工程保险、责任保险等。25.2第三方保险的保额、保险期限等应由甲乙双方与第三方协商确定。第二十六条：第三方合规26.1第三方应遵守国家及地方的法律法规，不得从事任何违法违规行为。26.2第三方如因违法违规行为导致本项目损失，应承担相应责任。第二十七条：其他约定27.1双方认为需要约定的其他事项，包括但不限于保密条款、知识产权保护等。第二十八条：信息披露28.1第三方应保证向甲乙双方提供的信息真实、准确、完整。第三方应及时更新联系方式，确保沟通畅通。28.2第三方应按照合同约定，保守甲乙双方的商业秘密，未经甲乙双方同意，不得向第三方披露。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计文件1.1设计图纸：包括建筑平面图、立面图、剖面图等1.2技术要求：包括设计规范、材料要求、施工工艺等附件二：施工图纸2.1施工细节：包括施工流程、施工方法、施工要求等2.2施工流程图：展示施工过程中的各个阶段和步骤附件三：相关法律法规及行业标准3.1建筑法：国家关于建筑行业的法律法规3.2安全生产法：国家关于安全生产的法律法规3.3建筑工程质量管理条例：行业关于建筑工程质量管理的条例附件四：合同价款支付计划4.1支付时间：合同价款的支付时间节点4.2支付金额：合同价款的支付金额附件五：工程质量标准5.1材料要求：包括材料种类、规格、性能等5.2施工工艺：包括施工方法、施工技术、施工标准等附件六：工程进度计划6.1进度表：展示工程各个阶段的开始和结束时间6.2关键节点：标注工程中的重要节点和期限附件七：乙方施工组织设计7.1施工组织方案：包括施工人员配置、施工设备配置等7.2施工管理措施：包括施工安全、施工质量、施工进度等附件八：工程验收标准及程序8.1验收标准：包括工程质量、安全、环保等方面的标准8.2验收程序：包括验收流程、验收方法、验收要求等附件九：保修条款9.1保修范围：包括保修的项目和范围9.2保修期限：包括保修的开始和结束时间附件十：争议解决方式10.1协商解决：双方通过友好协商解决争议10.2仲裁解决：双方选择仲裁机构进行争议解决10.3诉讼解决：双方向法院提起诉讼解决争议说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按照合同约定支付价款2.乙方未按照合同约定完成工程3.乙方未按照合同约定保证工程质量4.乙方未按照合同约定遵守安全规定5.乙方未按照合同约定提供相关资料6.第三方未按照合同约定提供服务或产品违约责任认定：1.甲方未按照合同约定支付价款，乙方有权要求甲方支付逾期违约金，违约金计算方式详见附件十二。示例：甲方逾期支付价款，乙方要求甲方支付逾期违约金，按照合同约定，违约金计算方式为逾期金额的千分之五。2.乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方损失、延长工期等。示例：乙方逾期完成工程，甲方要求乙方承担违约责任，乙方需赔偿甲方因工期延误造成的直接经济损失。3.乙方未按照合同约定保证工程质量，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方损失、重新施工等。示例：乙方未能保证工程质量，导致工程不合格，甲方要求乙方重新施工，并承担相应费用。4.乙方未按照合同约定遵守安全规定，甲方有权要求乙方