2024年度水电安装分包商合同范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度水电安装分包商合同范本本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2分包方1.3合同项目第二条合同范围及工程量2.1工程范围2.2工程量清单2.3工程变更第三条工程质量与标准3.1工程质量3.2工程标准3.3质量检验第四条工程进度与工期4.1工程进度计划4.2工期延误4.3提前完成奖励第五条合同价格与支付5.1合同价格5.2支付方式5.3进度付款5.4最终付款第六条分包商的责任与义务6.1分包商责任6.2分包商义务6.3施工安全第七条违约责任7.1发包方违约7.2分包方违约7.3违约赔偿第八条争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁8.3诉讼第九条合同的生效、变更与终止9.1合同生效条件9.2合同变更9.3合同终止第十条保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约泄露后果第十一条不可抗力11.1不可抗力事件11.2不可抗力后果11.3不可抗力责任第十二条合同的监督与验收12.1工程监督12.2工程验收12.3验收不合格处理第十三条合同的转让与分包13.1合同转让13.2分包规定第十四条其他条款14.1法律适用14.2合同的解释14.3合同附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方1.2分包方分包方是指与发包方签订合同，承担水电安装工程分包业务的企业或个人。1.3合同项目本合同项目是指发包方指定的水电安装工程，具体工程内容、工程量及工程地点详见合同附件。第二条合同范围及工程量2.1工程范围分包方应按照合同约定的工程量清单和工程图纸，完成水电安装工程的所有施工任务，包括但不限于水管铺设、电路布线、设备安装、系统调试等。2.2工程量清单分包方应按照发包方提供的工程量清单进行施工，工程量清单中列明的工程量为本合同的约定工程量。2.3工程变更如因设计变更、工程量增减或其他原因导致工程量清单发生变化的，双方应协商调整合同价格和工期。第三条工程质量与标准3.1工程质量分包方应按照国家和行业的相关标准、规范和设计文件要求，保证工程质量。工程质量应达到优良等级。3.2工程标准分包方应严格按照合同约定的工程标准进行施工，确保工程的安全、美观、实用和耐用。3.3质量检验工程完工后，分包方应向发包方提供完整的工程资料和验收报告。发包方有权对工程进行质量检验，如发现质量问题，分包方应负责及时修复，并承担修复费用。第四条工程进度与工期4.1工程进度计划分包方应根据合同约定的工程量和工期要求，制定详细的施工进度计划，并报发包方备案。4.2工期延误分包方应保证按期完成工程。如因分包方原因导致工期延误的，应按照合同约定承担违约责任。4.3提前完成奖励如分包方提前完成工程，且工程质量符合合同约定的，发包方可视情况给予提前完成奖励。第五条合同价格与支付5.1合同价格本合同的合同价格为人民币【】元（大写：【】元整），包括工程量清单中列明的所有工程项目的施工费用。5.2支付方式合同价款支付方式分为进度付款和最终付款两部分。具体支付方式详见合同附件。5.3进度付款发包方按照合同约定的工程进度和质量要求，分阶段支付分包方工程进度款。5.4最终付款工程完工并经验收合格后，发包方应在验收报告出具之日起【】日内支付分包方剩余合同价款。第六条分包商的责任与义务6.1分包方责任分包方应按照合同约定完成水电安装工程，保证工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。6.2分包方义务分包方应遵守法律法规，严格执行合同约定，服从发包方的管理，确保工程顺利进行。6.3施工安全分包方应严格按照国家和行业的安全生产法律法规和标准规范，加强施工现场的安全管理，确保施工安全。如发生安全事故，分包方应承担相应责任。第八条违约责任8.1发包方违约发包方未按合同约定支付价款、提供施工条件或变更合同内容等，导致分包方无法正常施工的，应承担违约责任，向分包方支付违约金，并赔偿因此给分包方造成的损失。8.2分包方违约分包方未按合同约定完成工程、保证工程质量或违反法律法规等，导致工程无法顺利进行或发包方遭受损失的，应承担违约责任，向发包方支付违约金，并赔偿因此给发包方造成的损失。8.3违约赔偿违约方应按照合同约定承担违约责任。违约金的计算方法为：违约金=合同总价款×违约天数×违约方违约程度。违约方在承担违约责任的同时，还应赔偿因此给对方造成的实际损失。第九条争议解决9.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁双方同意，如发生合同争议，可以提交【】仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。9.3诉讼如双方同意仲裁，但一方在仲裁裁决作出前起诉的，人民法院不予受理；如双方未约定仲裁，一方起诉的，人民法院应予受理。第十条保密条款10.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应当予以保密。10.2保密期限双方对保密信息的保密期限为合同终止后【】年。10.3违约泄露后果如一方违反保密义务，泄露对方保密信息，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。第十一条不可抗力11.1不可抗力事件不可抗力事件是指不能预见、不能避免且不能克服的客观事件，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、社会事件（如战争、罢工等）。11.2不可抗力后果如不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行，双方应立即协商解决，根据事件影响程度减轻或免除违约责任。11.3不可抗力责任一方因不可抗力不能履行合同的，应在不可抗力事件结束后【】日内向对方提供相关证明文件，并提供必要的信息以便对方核实。第十二条合同的监督与验收12.1工程监督双方应共同对施工过程进行监督，确保工程质量、进度和安全。12.2工程验收工程完工后，分包方应向发包方提交验收申请。发包方应在收到验收申请后的【】日内组织验收，分包方应按照验收要求提供相关资料和配合验收工作。12.3验收不合格处理如验收不合格，分包方应按照发包方的要求进行整改，并重新提交验收申请。如分包方拒绝整改或再次验收仍不合格的，发包方有权解除合同，并要求分包方承担违约责任。第十三条合同的转让与分包13.1合同转让未经对方同意，一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。13.2分包规定分包方不得将合同约定的工程分包给第三方。如分包方确需分包部分工程，应事先征得发包方的书面同意，并明确分包方的责任义务。第十四条其他条款14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律法规。14.2合同的解释本合同未尽事宜，双方应友好协商解决。合同附件及补充协议均为本合同不可分割的一部分，与具有同等法律效力。14.3合同附件合同附件包括工程量清单、设计文件、施工图纸、技术规范等，附件与合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1本合同所称第三方，是指除甲乙方之外的，与本合同无关的个体或组织，包括但不限于中介方、监管方、咨询方、金融服务方等。1.2第三方介入，是指第三方在甲乙方履行合同时，以某种形式参与合同的执行过程，包括但不限于提供专业服务、监督工程进度、协调解决争议等。第二条第三方介入的方式与范围2.1第三方介入的方式第三方介入可以是通过甲乙双方的共同委托、单独委托或第三方主动提供服务等方式进行。2.2第三方介入的范围第三方的介入范围包括但不限于工程监理、质量检测、安全评估、财务管理、法律咨询等。第三条第三方介入的程序3.1甲乙双方应在合同中明确第三方介入的程序和要求，包括但不限于选定方式、委托书、服务内容、费用支付等。3.2甲乙双方应与第三方签订书面协议，明确双方的权利义务，协议内容应符合本合同的约定。第四条第三方介入的费用4.1第三方介入的费用由甲乙双方按照合同约定承担。4.2甲乙双方应在合同中明确费用的支付方式、支付时间和支付条件。第五条第三方介入的责任5.1第三方介入的责任限于其服务范围内，对于工程质量、安全、进度等方面的责任，第三方不承担连带责任。5.2第三方应按照甲乙双方的约定和要求提供服务，如第三方未按约定提供服务或违反法律法规，导致合同无法履行或造成损失的，第三方应承担相应的责任。第六条第三方介入的权益保护6.1第三方介入的权益受法律保护，甲乙双方不得无故解除或终止第三方介入协议。6.2甲乙双方应保证第三方介入的合法性和合规性，如因甲乙双方的违约行为导致第三方受到损失的，甲乙双方应承担相应的责任。第七条第三方介入的变更和解除7.1甲乙双方如需变更或解除第三方介入协议，应提前【】日书面通知第三方，并经第三方同意。7.2第三方介入协议的变更或解除，不得影响甲乙双方已经产生的权利和义务。第八条第三方介入的违约责任8.1第三方未按照约定提供服务或违反法律法规，导致合同无法履行或造成损失的，第三方应承担违约责任。8.2甲乙双方未按照约定支付费用或提供必要条件的，应承担违约责任。第九条第三方介入的争议解决9.1甲乙双方与第三方之间发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2甲乙双方与第三方之间发生的争议，可以提交【】仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第十条第三方介入的监督与验收10.1第三方介入的监督第三方应按照甲乙双方的约定，对施工过程进行监督，确保工程质量、进度和安全。10.2第三方介入的验收工程完工后，分包方应向发包方提交验收申请。发包方应在收到验收申请后的【】日内组织验收，分包方应按照验收要求提供相关资料和配合验收工作。10.3第三方介入的验收不合格处理如验收不合格，分包方应按照发包方的要求进行整改，并重新提交验收申请。如分包方拒绝整改或再次验收仍不合格的，发包方有权解除合同，并要求分包方承担违约责任。第十一条第三方介入的保密义务11.1第三方应对其在合同履行过程中知悉的甲乙双方的保密信息予以保密。11.2第三方保密信息的保密期限为合同终止后【】年。11.3如第三方违反保密义务，泄露甲乙双方的保密信息，应承担违约责任，向甲乙双方支付违约金，并赔偿因此给甲乙双方造成的损失。第十二条第三方介入的法律适用与解释12.1本合同及第三方介入协议适用中华人民共和国法律法规。12.2本合同及第三方介入协议的解释权归甲乙双方所有。12.3本合同及第三方介入协议未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。第十三条第三方介入的附件本合同及第三方介入协议的附件包括第三方介入协议、服务内容说明、费用支付证明等，附件与合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出本合同约定的所有工程项目的工程量、材料、工艺等要求。附件二：设计文件包括施工图纸、技术规范、设计说明书等，用于指导施工。附件三：施工方案详细描述施工过程中的工艺流程、施工方法、质量控制措施等。附件四：施工组织设计明确施工人员的组织结构、职责分工、施工计划等。附件五：工程质量检验标准列出工程质量检验的具体标准和要求。附件六：工程进度计划详细列出工程各阶段的开始时间、结束时间及关键节点。附件七：费用支付明细表明确合同价款的支付时间、支付条件和支付金额。附件八：第三方介入协议详细约定第三方的服务内容、责任范围、费用支付等。附件九：保密协议明确甲乙双方及第三方之间的保密内容和保密期限。附件十：争议解决协议约定争议解决的方式、仲裁委员会或法院等。说明二：违约行为及责任认定：1.未按约定时间完成工程。2.工程质量不符合合同约定。3.未按约定提供材料或设备。4.未按约定提供技术支持或服务。5.泄露合同保密信息。6.违反法律法规导致的合同无法履行。违约责任认定标准：1.对于未按约定时间完成工程的情况，按照合同约定的违约金计算方法进行赔偿。2.对于工程质量不符合合同约定，需修复至符合要求，并承担修复费用。3.对于未按约定提供材料或设备，需承担材料或设备的市场价赔偿。4.对于未按约定提供技术支持或服务，需按照合同