2024年度学校食堂及厕所施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度学校食堂及厕所施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1学校食堂施工合同主体及定义1.2学校厕所施工合同主体及定义第二条合同范围与工程内容2.1食堂施工范围与内容2.2厕所施工范围与内容第三条合同价格与支付方式3.1食堂施工合同价格与支付方式3.2厕所施工合同价格与支付方式第四条工程进度与工期4.1食堂施工进度与工期4.2厕所施工进度与工期第五条施工质量标准与要求5.1食堂施工质量标准与要求5.2厕所施工质量标准与要求第六条合同的履行与验收6.1食堂施工合同履行与验收6.2厕所施工合同履行与验收第七条违约责任与赔偿7.1食堂施工违约责任与赔偿7.2厕所施工违约责任与赔偿第八条争议解决方式8.1食堂施工争议解决方式8.2厕所施工争议解决方式第九条合同的变更与解除9.1食堂施工合同变更与解除9.2厕所施工合同变更与解除第十条保密条款10.1食堂施工保密条款10.2厕所施工保密条款第十一条合同的生效、无效与终止11.1食堂施工合同生效、无效与终止11.2厕所施工合同生效、无效与终止第十二条法律适用与争议解决12.1食堂施工法律适用与争议解决12.2厕所施工法律适用与争议解决第十三条其他约定13.1食堂施工其他约定13.2厕所施工其他约定第十四条合同的附件14.1食堂施工合同附件14.2厕所施工合同附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1学校食堂施工合同主体甲方：学校乙方：建筑有限公司1.2学校厕所施工合同主体甲方：学校乙方：建筑有限公司1.3合同定义本合同是指甲方委托乙方进行学校食堂及厕所的施工建设，乙方按照合同约定完成施工任务的合同。第二条合同范围与工程内容2.1食堂施工范围与内容食堂施工范围包括：食堂建筑物的拆除、新建、装修及设备安装等。食堂施工内容具体包括但不限于：土建工程、钢结构工程、装饰工程、给排水工程、电气工程、通风空调工程、厨房设备安装等。2.2厕所施工范围与内容厕所施工范围包括：厕所建筑物的拆除、新建、装修及设备安装等。厕所施工内容具体包括但不限于：土建工程、钢结构工程、装饰工程、给排水工程、电气工程、通风空调工程等。第三条合同价格与支付方式3.1食堂施工合同价格与支付方式食堂施工合同总价为人民币【】元整（大写：【】元整），支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的30%；（2）食堂施工进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；（3）食堂施工完成后，甲方支付乙方合同总价款的20%；（4）剩余的20%作为质量保证金，质保期结束后支付。3.2厕所施工合同价格与支付方式厕所施工合同总价为人民币【】元整（大写：【】元整），支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的30%；（2）厕所施工进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；（3）厕所施工完成后，甲方支付乙方合同总价款的20%；（4）剩余的20%作为质量保证金，质保期结束后支付。第四条工程进度与工期4.1食堂施工进度与工期食堂施工工程进度具体按照合同约定的时间表执行，工期为【】天。4.2厕所施工进度与工期厕所施工工程进度具体按照合同约定的时间表执行，工期为【】天。第五条施工质量标准与要求5.1食堂施工质量标准与要求食堂施工质量应符合国家相关法律法规、行业标准及合同约定，保证达到合格标准。具体质量要求如下：（1）土建工程：结构安全、平整度、垂直度、沉降等技术指标符合国家标准；（2）钢结构工程：焊接质量、防腐处理、防火性能等符合国家标准；（3）装饰工程：美观、耐用、环保，材料及施工符合国家标准；（4）给排水工程：管道安装、试压、防漏等符合国家标准；（5）电气工程：线路布置、设备安装、绝缘测试等符合国家标准；（6）通风空调工程：系统安装、调试、性能测试等符合国家标准；（7）厨房设备安装：设备性能、安全、使用寿命等符合国家标准。5.2厕所施工质量标准与要求厕所施工质量应符合国家相关法律法规、行业标准及合同约定，保证达到合格标准。具体质量要求如下：（1）土建工程：结构安全、平整度、垂直度、沉降等技术指标符合国家标准；（2）钢结构工程：焊接质量、防腐处理、防火性能等符合国家标准；（3）装饰工程：美观、耐用、环保，材料及施工符合国家标准；（4）给排水工程：管道安装、试压、防漏等符合国家标准；（5）电气工程：线路布置、设备安装、绝缘测试等符合国家标准；（6）通风空调工程：系统安装、调试、性能测试等符合国家标准。第六条合同的履行与验收6.1食堂施工合同履行与验收（1）甲方应按照合同约定提供施工场地，办理相关手续，确保乙方顺利施工；（2）乙方应按照合同约定进度、质量要求完成施工，并对施工过程进行自检、互检、专检；（3）甲方、乙方共同组成验收组，对食堂施工项目进行验收，验收合格后办理移交手续；（4）质保期内，乙方对第八条违约责任与赔偿8.1食堂施工违约责任与赔偿（1）甲方违反合同约定，导致乙方无法按时、按质完成施工的，甲方应承担相应违约责任，向乙方支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总价款的【】%；（2）乙方违反合同约定，导致施工进度延误、质量不符合约定的，乙方应承担相应违约责任，向甲方支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总价款的【】%；（3）甲方未按约定支付合同价款的，乙方有权暂停施工，并有权要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为应付款金额的【】%；（4）乙方未按约定质量标准完成施工的，乙方应承担返工、维修等费用，并赔偿甲方因此造成的损失。8.2厕所施工违约责任与赔偿（1）甲方违反合同约定，导致乙方无法按时、按质完成施工的，甲方应承担相应违约责任，向乙方支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总价款的【】%；（2）乙方违反合同约定，导致施工进度延误、质量不符合约定的，乙方应承担相应违约责任，向甲方支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总价款的【】%；（3）甲方未按约定支付合同价款的，乙方有权暂停施工，并有权要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为应付款金额的【】%；（4）乙方未按约定质量标准完成施工的，乙方应承担返工、维修等费用，并赔偿甲方因此造成的损失。第九条争议解决方式9.1食堂施工争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2厕所施工争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条合同的变更与解除10.1食堂施工合同变更与解除合同履行过程中，如需变更或解除合同，应经双方协商一致，并签订书面变更或解除协议。协议签订后，双方应按照协议约定履行相应义务。10.2厕所施工合同变更与解除合同履行过程中，如需变更或解除合同，应经双方协商一致，并签订书面变更或解除协议。协议签订后，双方应按照协议约定履行相应义务。第十一条保密条款11.1食堂施工保密条款（1）乙方应对甲方提供的技术资料、商业秘密等保密信息予以保密，未经甲方同意，不得向第三方泄露；（2）乙方应对施工过程中涉及到的甲方相关信息予以保密，未经甲方同意，不得向第三方泄露；（3）双方应对合同履行过程中的协商内容、谈判记录等予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。11.2厕所施工保密条款（1）乙方应对甲方提供的技术资料、商业秘密等保密信息予以保密，未经甲方同意，不得向第三方泄露；（2）乙方应对施工过程中涉及到的甲方相关信息予以保密，未经甲方同意，不得向第三方泄露；（3）双方应对合同履行过程中的协商内容、谈判记录等予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。第十二条法律适用与争议解决12.1食堂施工法律适用与争议解决本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。12.2厕所施工法律适用与争议解决本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十三条其他约定13.1食堂施工其他约定（1）食堂施工过程中产生的废弃物，乙方应按照甲方要求进行合理处理；（2）食堂施工完成后，乙方应提供完整的施工资料、验收资料等相关文件；（3）其他双方在合同履行过程中协商确定的事项。13.2厕所施工其他约定（1）厕所施工过程中产生的废弃物，乙方应按照甲方要求进行合理处理；（2）厕所施工完成后，乙方应提供完整的施工资料、验收资料等相关文件；（3）其他双方在合同履行过程中协商确定的事项。第十四条合同第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念和责任1.1第三方概念第三方是指非甲乙方合同当事人，但参与或关联本合同履行过程的个体或组织。第三方可以是中介方、监理方、政府部门、专业检测机构等。1.2第三方责任第三方介入时，应明确其责任和权利。第三方应按照合同约定和相关法律法规，履行其职责，确保工程质量和进度。若第三方未能履行职责，导致合同违约，应承担相应责任。第二条第三方介入的额外条款及说明2.1中介方介入中介方作为第三方介入，负责协调甲乙方之间的沟通，确保合同顺利履行。中介方的责任限于提供信息、协调关系，不涉及合同履行过程中的技术问题和质量控制。2.2监理方介入监理方作为第三方介入，负责对施工过程进行监督和管理，确保工程质量和进度。监理方的职责包括但不限于现场检查、工程量审核、质量控制等。2.3政府部门介入政府部门作为第三方介入，负责对施工过程中的相关手续进行审批和管理。政府部门的要求和规定，甲乙方应予以遵守。2.4专业检测机构介入专业检测机构作为第三方介入，负责对工程质量进行检测和评估。检测结果作为合同履行的重要依据，甲乙方应予以认可。第三条第三方责任限额3.1第三方责任限额的确定第三方责任限额是指第三方在履行其职责过程中，对甲乙方承担的责任限制。第三方责任限额应根据第三方的性质、职责和影响力等因素进行确定。3.2第三方责任限额的约定甲乙方应在合同中明确第三方的责任限额，包括但不限于赔偿金额、赔偿范围等。第三方责任限额的约定应合理、公平，确保甲乙方的合法权益。3.3第三方责任限额的调整合同履行过程中，如第三方责任限额需调整，甲乙方应通过协商一致，签订书面协议进行修改。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲乙方的划分第三方作为非合同当事人，其职责和责任与甲乙方不同。甲乙方应明确第三方的职责和责任，避免因履行不当导致合同违约。4.2第三方与中介方的划分中介方作为第三方，其主要职责是协调甲乙方之间的关系。中介方不应干预甲乙方的内部管理和施工过程。4.3第三方与监理方的划分监理方作为第三方，其主要职责是监督和管理施工过程。监理方不应参与甲乙方的商业决策和利益分配。4.4第三方与政府部门和专业检测机构的划分政府部门和专业检测机构作为第三方，其主要职责是提供公共服务和监管。政府部门和专业检测机构不应参与甲乙方的商业活动和利益分配。第五条第三方介入的合同变更和解除5.1第三方介入的合同变更合同履行过程中，如第三方介入需变更，甲乙方应通过协商一致，签订书面协议进行修改。5.2第三方介入的合同解除合同履行过程中，如第三方介入需解除，甲乙方应通过协商一致，签订书面协议进行解除。第六条第三方介入的违约处理6.1第三方违约处理第三方如未能履行其职责，导致合同违约，应承担相应责任。甲乙方有权根据合同约定，要求第三方承担违约责任。6.2第三方违约与甲乙方违约的划分第三方违约与甲乙方违约应进行明确划分。第三方违约导致甲乙方损失的，甲乙方有权向第三方追偿。第七条第三方介入的争议解决7.1第三方介入的争议解决第三方介入的争议应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。7.2第三方介入的争议与甲乙方争议的划分第三方介入的争议与甲乙方争议应进行明确划分。第三方介入的争议由第三方负责解决；甲乙方之间的争议由甲乙方解决。第八条第三方介入的其他约定8.1第三方介入的其他约定甲乙方应就第三方介入的其他事项进行约定，包括但不限于第三方的权利义务、责任限制等。8.2第三方介入的约定变更和解除合同履行过程中，如第三方介入的约定需变更或解除，甲乙方应通过协商一致，签订书面协议进行修改。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同2.合同主体资格证明文件3.施工图纸及设计文件4.技术标准和要求5.材料和设备清单6.施工计划和进度安排7.质量保证和验收标准8.安全施工方案9.环境保护措施10.支付方式及进度安排11.违约责任及赔偿协议12.争议解决方式及程序13.合同变更和解除协议14.保密协议15.第三方介入协议16.工程验收报告17.质保期及质保责任18.工程竣工图19.工程结算文件20.合同解除协议说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定（1）甲方未能按照合同约定的时间、地点、质量标准提供施工场地，导致乙方无法正常施工，甲方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿乙方因此造成的损