建筑工程内部分包协议范本示例

合同编号：__________建筑工程内部分包协议一、工程概述二、分包工作的范围和内容2.1分包方的工作范围包括：（1）_______；（2）_______；（3）_______；（4）_______；2.2分包方应按照总包方的要求，完成分包工程的设计、采购、施工、验收等工作。2.3分包方应遵守国家及地方法律法规，严格按照相关技术规范和标准进行施工。三、分包工程的价款及支付3.1分包工程的价款为_______元（大写：__________________________元整）。3.2总包方应按照本协议约定的付款节点和比例，向分包方支付分包工程价款。3.3分包方应提供合法有效的发票，以便总包方进行税前扣除。四、分包工程的工期4.1分包工程的开工日期为_______年____月____日，竣工日期为_______年____月____日。4.2分包方应保证分包工程按期完工，如因分包方原因导致工期延误，应按照合同约定承担违约责任。五、分包方的义务和责任5.1分包方应具备相应的施工资质，并保证施工过程中所用人员均具备相应的资格。5.2分包方应按照总包方的要求，负责分包工程的质量、安全、进度等工作。5.3分包方应承担分包工程一切安全事故的责任，并承担因此给总包方造成的损失。5.4分包方应做好施工现场的环保工作，严格按照国家及地方环保法规进行施工。六、总包方的义务和责任6.1总包方应按照约定向分包方支付分包工程价款。6.2总包方应提供施工所需的设计图纸、施工方案等技术资料，并保证资料的准确性。6.3总包方应对分包方的施工过程进行监督，确保分包工程的质量、安全、进度等符合要求。七、违约责任7.1双方应严格履行本协议的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。八、争议解决8.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本协议一式两份，双方各执一份。9.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至分包工程竣工验收合格止。总包方（盖章）：_______分包方（盖章）：_______签订日期：_______年____月____日注意事项及解决办法：1.注意事项：（1）确保双方具备相应的资质和资格，以满足合同约定的施工要求；（2）明确分包工程的范围和内容，避免因模糊不清导致的争议；（3）约定合理的付款节点和比例，确保分包方按时获得价款；（4）关注分包工程的质量、安全、进度等方面的要求，确保项目顺利推进；（5）严格遵守国家及地方法律法规，做好施工现场的环保工作；2.解决办法：（1）对于合同履行过程中的争议，通过友好协商解决；（2）如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼；（3）在诉讼过程中，双方应按照法律规定提供相关证据，证明自己的合法权益；（4）法院根据双方提供的证据和合同约定，作出公正的判决。关键词语的法律名词解释：1.总包方：指承担主工程的设计、采购、施工、验收等工作的主体。2.分包方：指承担主工程内部分包工程的施工工作的主体。3.分包工程：指主工程内的一部分施工工作，由分包方负责完成。4.违约责任：指当一方未履行或未完全履行合同约定时，应承担的赔偿责任和违约金支付责任。5.争议解决：指在合同履行过程中，双方发生争议时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等手段，解决双方纠纷的过程。6.友好协商：指双方在合同履行过程中，以平等、公平、诚实守信的原则，通过沟通、协商解决存在的问题。特殊应用场合及补充条款：1.特殊应用场合：分包方需使用特定材料或技术完成分包工程。补充条款：双方应在合同中明确特定材料或技术的规格、质量标准及供应责任。如分包方无法按照约定提供或使用特定材料或技术，应承担相应的违约责任。2.特殊应用场合：分包工程与其他工程有紧密关联，需协调配合施工。补充条款：双方应在合同中约定协调配合施工的具体要求，包括施工顺序、接口对接等。如因分包方原因导致协调配合出现问题，应承担相应的违约责任。3.特殊应用场合：分包工程涉及第三方采购或供应，可能存在供应风险。补充条款：双方应在合同中明确第三方采购或供应的责任和义务，包括质量、价格、交货时间等。如因第三方原因导致供应出现问题，分包方应承担相应的责任。4.特殊应用场合：分包工程需进行设计或修改，可能影响工程进度和成本。补充条款：双方应在合同中明确设计或修改的责任、程序和影响范围。如因分包方设计或修改导致工程进度延误或成本增加，分包方应承担相应的责任。附件列表：1.分包工程设计图纸和技术方案；2.分包工程的施工计划和进度表；3.分