施工总包合同文本

施工总包合同文本合同编号：__________合同双方：甲方：（全称）地址：联系方式：乙方：（全称）地址：联系方式：鉴于甲方为项目业主，乙方为具备相应资质的施工单位，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就乙方向甲方提供施工服务事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：（项目名称）1.2工程地点：（项目地址）1.3工程规模：（项目规模）1.4工程内容：（项目内容）1.5工程总价：（项目总价）二、合同主体2.1甲方：（全称）2.2乙方：（全称）三、合同条款3.1施工期限：自合同签订之日起至工程竣工交付之日止。3.2工程质量：符合国家及行业相关标准、规范要求。3.3工程安全：乙方应严格按照国家及地方安全生产法律法规、规范要求进行施工，确保施工过程中人员伤亡事故和质量事故的零发生。3.4工程变更：如因设计变更、工程量增减等原因导致合同价款发生变化的，甲乙双方应协商一致，签订补充协议。3.5付款方式：本工程采用按工程进度分阶段付款的方式，具体付款比例和时间双方协商确定。3.6违约责任：甲乙双方应严格履行本合同各项条款，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。3.7争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。四、合同的签订、生效和解除4.1本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。4.2在合同履行过程中，甲乙双方经协商一致，可以解除本合同。4.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。五、其他约定5.1甲乙双方应遵守国家相关法律法规，严格按照合同约定履行各自权利和义务。5.2甲乙双方应加强沟通与协作，共同确保工程顺利进行。5.3甲乙双方在合同履行过程中如有未尽事宜，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工方案3.工程量清单4.材料及设备明细表5.安全生产管理制度6.质量保证措施7.付款凭证8.工程变更通知单9.违约金计算公式10.争议解决裁决书二、违约行为及认定：1.甲方未按照约定时间支付工程进度款，视为违约。2.乙方未按照约定时间完成工程，视为违约。3.乙方施工质量不符合国家标准，视为违约。4.乙方在施工过程中发生安全事故，未能及时报告甲方，视为违约。5.甲方未按照约定提供施工场地、施工条件等，视为违约。6.双方未按照约定履行合同义务，导致工程无法顺利进行，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指项目业主，承担工程投资、组织、管理和使用等职责。2.乙方：指具备相应资质的施工单位，承担工程施工、保修等职责。3.施工期限：指合同约定的工程竣工交付时间。4.工程质量：指工程符合国家及行业相关标准、规范要求。5.工程安全：指施工过程中人员伤亡事故和质量事故的零发生。6.违约金：指一方违约时，向守约方支付的赔偿金。7.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等途径解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：甲方应与乙方协商，制定合理的工程进度计划，并督促乙方按计划施工。2.工程质量问题：甲方有权要求乙方及时整改，并承担相应赔偿责任。3.付款纠纷：双方应严格按照合同约定履行付款义务，如有争议，可通过协商或仲裁解决。4.安全事故：乙方应立即报告甲方，并采取措施防止事故扩大，甲方应协助乙方妥善处理安全事故。5.合同变更：甲乙双方应协商一致，签订补充协议，明确变更内容和相关责任。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑工程项目的设计、施工、验收等环节。2.适用于新建、改建、扩建、