旧施工合同范例_第1页
旧施工合同范例_第2页
旧施工合同范例_第3页
旧施工合同范例_第4页
旧施工合同范例_第5页
已阅读5页,还剩5页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

旧施工合同范例第一篇范文:合同编号:__________

甲方(以下简称“甲方”):__________

乙方(以下简称“乙方”):__________

鉴于甲方拟对__________(以下称“施工项目”)进行施工,乙方愿意承接该施工项目,双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经友好协商,就本施工项目的相关事宜达成如下协议:

一、施工项目概况

1.施工项目名称:__________

2.施工地点:__________

3.施工内容:__________

4.施工期限:自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。

二、施工范围及质量要求

1.乙方负责本施工项目的全部施工工作,包括但不限于:__________

2.乙方应按照国家及地方有关施工规范、标准进行施工,确保施工质量达到国家标准及甲方要求。

三、合同价款及支付方式

1.合同价款:__________元整。

2.支付方式:

(1)合同签订后,乙方提交相关资质、证件等材料,甲方支付合同总价款的__________%作为预付款;

(2)施工过程中,甲方根据工程进度支付合同总价款的__________%,每次支付前乙方需提交工程进度报告及相关证明材料;

(3)工程竣工验收合格后,甲方支付合同总价款的__________%,剩余__________%作为质保金,质保期自竣工验收合格之日起计算,质保期满后无质量问题,甲方无息退还质保金。

四、工期延误及违约责任

1.乙方应严格按照合同约定的工期完成施工,如因乙方原因导致工期延误,每延误一天,乙方应向甲方支付合同总价款的__________%作为违约金。

2.如甲方原因导致工期延误,甲方应承担相应责任,并支付乙方相应的违约金。

3.如双方协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

五、工程验收及保修

1.工程竣工验收合格后,乙方应向甲方提交竣工验收报告及保修证书。

2.保修期内,如因乙方施工原因导致工程出现质量问题,乙方应负责修复,修复费用由乙方承担。

六、保密条款

1.双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。

2.本保密条款自合同签订之日起生效,至本合同终止之日止。

七、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生争议,应友好协商解决。

2.如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效及终止

1.本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。

2.本合同履行完毕或双方协商一致解除本合同,本合同终止。

九、其他

1.本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。

2.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

附件:

1.甲方营业执照复印件;

2.乙方资质证书复印件;

3.施工图纸及设计文件;

4.其他与本合同相关的文件。

甲方(盖章):__________

乙方(盖章):__________

代表人(签字):__________

代表人(签字):__________

签订日期:__________年__________月__________日

第二篇范文:第三方主体+甲方权益主导

合同编号:__________

甲方(以下简称“甲方”):__________

乙方(以下简称“乙方”):__________

第三方(以下简称“丙方”):__________

鉴于甲方拟对__________(以下称“施工项目”)进行施工,乙方愿意承接该施工项目,丙方作为监理方参与本施工项目的监督管理,双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经友好协商,就本施工项目的相关事宜达成如下协议:

一、施工项目概况

1.施工项目名称:__________

2.施工地点:__________

3.施工内容:__________

4.施工期限:自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。

二、丙方职责与权利

1.丙方负责对施工项目进行全过程监理,确保施工质量、进度和安全符合国家相关标准和甲方要求。

2.丙方有权对施工过程中的设计变更、材料采购、施工工艺等提出意见和建议。

3.丙方有权要求乙方提交施工进度报告、质量检验报告、安全防护措施等相关资料。

4.丙方有权对乙方违反合同约定或国家法律法规的行为进行制止,并向甲方报告。

三、甲方权益保障

1.甲方享有施工项目的最终决策权,包括但不限于设计变更、材料选择、施工工艺等。

2.甲方有权对施工项目进行监督检查,确保施工质量、进度和安全。

3.甲方有权要求乙方按照合同约定及时提供施工进度报告、质量检验报告、安全防护措施等相关资料。

4.甲方有权要求丙方对施工项目进行监督检查,并对丙方的工作进行监督和评价。

四、合同价款及支付方式

1.合同价款:__________元整。

2.支付方式:

(1)合同签订后,乙方提交相关资质、证件等材料,甲方支付合同总价款的__________%作为预付款;

(2)施工过程中,甲方根据工程进度支付合同总价款的__________%,每次支付前乙方需提交工程进度报告及相关证明材料;

(3)工程竣工验收合格后,甲方支付合同总价款的__________%,剩余__________%作为质保金,质保期自竣工验收合格之日起计算,质保期满后无质量问题,甲方无息退还质保金。

五、工期延误及违约责任

1.乙方应严格按照合同约定的工期完成施工,如因乙方原因导致工期延误,每延误一天,乙方应向甲方支付合同总价款的__________%作为违约金。

2.如甲方原因导致工期延误,甲方应承担相应责任,并支付乙方相应的违约金。

3.如丙方未履行监理职责,导致施工项目出现质量问题或安全事故,丙方应承担相应的责任。

六、丙方责任与限制

1.丙方应确保监理工作的独立性,不得接受与监理工作有关的任何不正当利益。

2.丙方不得泄露甲方、乙方及施工项目的商业秘密。

3.丙方应按照合同约定履行监理职责,如因丙方原因导致施工项目出现质量问题或安全事故,丙方应承担相应的责任。

七、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生争议,应友好协商解决。

2.如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效及终止

1.本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。

2.本合同履行完毕或双方协商一致解除本合同,本合同终止。

九、其他

1.本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。

2.本合同一式两份,甲乙丙三方各执一份,具有同等法律效力。

附件:

1.甲方营业执照复印件;

2.乙方资质证书复印件;

3.丙方监理资质证书复印件;

4.施工图纸及设计文件;

5.其他与本合同相关的文件。

第三方介入的意义和目的:

丙方作为第三方监理方介入,旨在确保施工项目的质量和安全,提高施工效率,降低施工风险,保障甲方的权益。

甲方为主导的目的和意义:

甲方作为施工项目的投资方和最终决策方,通过主导合同条款,确保施工项目按照预期目标进行,保障自身投资回报,降低投资风险。

第三篇范文:第三方主体+甲方权益主导

合同编号:__________

甲方(以下简称“甲方”):__________

乙方(以下简称“乙方”):__________

第三方(以下简称“丙方”):__________

鉴于乙方拟对__________(以下称“工程项目”)进行建设,甲方作为投资者,丙方作为造价咨询机构,对工程项目的造价进行咨询和审核,双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经友好协商,就本工程项目的相关事宜达成如下协议:

一、工程项目概况

1.工程项目名称:__________

2.工程项目地点:__________

3.工程项目内容:__________

4.工程项目期限:自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。

二、丙方职责与权利

1.丙方负责对工程项目进行全面造价咨询和审核,确保工程造价的合理性和准确性。

2.丙方有权要求乙方提供工程项目的相关资料,包括但不限于设计图纸、施工方案、材料清单等。

3.丙方有权对乙方的工程造价进行复核,并提出调整建议。

4.丙方有权对乙方的造价编制流程进行监督,确保其符合国家相关标准和行业规范。

三、乙方权益保障

1.乙方享有对工程项目的建设决策权,包括但不限于设计变更、材料选择、施工工艺等。

2.乙方有权要求丙方提供独立的造价咨询意见,以保障自身的利益。

3.乙方有权要求丙方在规定时间内完成造价咨询工作,并对咨询结果负责。

4.乙方有权对丙方的咨询质量和服务态度进行评价。

四、合同价款及支付方式

1.合同价款:__________元整。

2.支付方式:

(1)合同签订后,甲方支付合同总价款的__________%作为预付款;

(2)在工程关键节点,如设计完成、主体结构封顶等,甲方根据实际进度支付相应的款项;

(3)工程竣工验收合格后,甲方支付合同总价款的__________%,剩余__________%作为质保金,质保期自竣工验收合格之日起计算,质保期满后无质量问题,甲方无息退还质保金。

五、工期延误及违约责任

1.乙方应严格按照合同约定的工期完成施工,如因乙方原因导致工期延误,乙方应向甲方支付合同总价款的__________%作为违约金。

2.如甲方原因导致工期延误,甲方应承担相应责任,并支付乙方相应的违约金。

3.丙方在造价咨询过程中,如因自身原因导致造价咨询结果不准确,丙方应承担相应的责任。

六、甲方责任与限制

1.甲方应按时支付合同价款,不得无故拖延。

2.甲方不得要求乙方进行无谓的设计变更,增加工程造价。

3.甲方应配合乙方和丙方的正常工作,不得设置不必要的障碍。

4.甲方不得泄露乙方和丙方的商业秘密。

七、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生争议,应友好协商解决。

2.如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效及终止

1.本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。

2.本合同履行完毕或双方协商一致解除本合同,本合同终止。

九、其他

1.本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。

2.本合同一式两份,甲乙丙三方各执一份,具有同等法律效力。

附件:

1.甲方营业执照复印件;

2.乙方资质证书复印件;

3

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论