空手道场景改造围挡施工合同

空手道场景改造围挡施工合同合同编号：__________地址：联系电话：地址：联系电话：鉴于甲乙双方本着平等互利的原则，甲方需要对空手道场景进行改造，乙方具备相关施工能力，现双方就空手道场景改造围挡施工事宜达成如下协议：一、工程内容1.1乙方根据甲方提供的空手道场景改造要求，进行围挡施工。1.2乙方应按照甲方的要求，提供合格的施工材料，并保证施工质量。1.3乙方应在规定的时间内完成施工，确保甲方正常使用。二、工程价款2.1本工程的价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2甲方应在本合同签订后____个工作日内，向乙方支付合同总价款的____%。2.3乙方应在工程验收合格后，向甲方提供正式的发票。三、施工期限3.1本工程的施工期限为____天。3.2乙方如因特殊情况不能在规定期限内完成工程，应提前向甲方书面申请延期，甲方可视情况决定是否同意延期。四、工程质量4.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量。4.2工程验收不合格的，乙方应负责返工，直至验收合格。4.3工程验收合格后，乙方应向甲方提供一年的质保期服务。五、违约责任5.1乙方如未按照约定时间完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的____%。5.2甲方如未按照约定时间支付工程价款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的____%。六、争议解决6.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。6.2如协商不成，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。七、其他7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且工程价款结清之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：________年____月____日一、附件列表：1.甲方提供的空手道场景改造设计方案2.乙方施工方案及施工材料清单3.工程验收标准和方法4.正式发票5.工程进度计划和付款凭证6.违约金计算公式7.法律文件（如法院判决书、调解书等）二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间完成工程，视为违约。2.甲方未按约定时间支付工程价款，视为违约。3.工程验收不合格，乙方未按约定进行返工或整改，视为违约。4.乙方使用不符合约定或国家标准的材料，视为违约。5.甲方未履行合同约定的其他义务，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中指定的空手道场景的所有者或使用权人。2.乙方：指合同中指定的负责进行围挡施工的法人或其他组织。3.工程价款：指乙方按照合同约定完成工程所需的全部费用。4.违约金：指违约方应向守约方支付的，因违约行为造成的损失赔偿。5.工程验收：指甲方对乙方完成的工程进行检验，以确认工程是否符合合同约定及国家标准。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.乙方施工进度滞后：与乙方沟通，了解原因，可协商调整施工计划，必要时可按约定扣除违约金。2.甲方付款延迟：提醒甲方履行合同约定的付款义务，可提供付款提醒函，必要时可依法追讨滞纳金。3.工程验收不合格：要求乙方按照甲方的要求进行返工或整改，直至验收合格。4.乙方使用不合格材料：要求乙方立即更换符合合同约定的材料，并承担由此产生的一切费用。5.合同纠纷：通过友好协商解决，协商不成时可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方为空手道场景所有者或使用权人，需要对场景进行改造。2.乙方具备围挡施工资质和经验，