2024版BE二模施工合同管理规范

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024版BE二模施工合同管理规范本合同目录一览1.合同综述1.1合同类型1.2合同双方1.3合同生效条件2.定义与术语2.1术语解释2.2专用名词3.施工范围与工程量3.1施工范围3.2工程量清单4.施工进度与工期4.1施工进度计划4.2工期延误5.工程质量与标准5.1工程质量要求5.2工程验收标准6.合同价格与支付6.1合同价格6.2支付方式与时间7.施工材料与设备7.1材料与设备要求7.2材料与设备供应8.施工安全与环保8.1安全措施8.2环保要求9.合同变更与解除9.1变更条件9.2解除条件10.违约责任10.1违约行为10.2违约责任承担11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同的终止与解除12.1终止条件12.2解除条件13.合同的附则13.1合同的生效13.2合同的修改与补充14.合同的签署与备案14.1签署程序14.2备案程序第一部分：合同如下：第一条合同综述1.1合同类型本合同为BE二模施工合同管理规范，由双方共同遵守。1.2合同双方甲方：X公司乙方：X施工单位1.3合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年，自合同生效之日起计算。第二条定义与术语2.1术语解释BE二模：指建筑工程项目在施工前进行的模拟施工，以验证施工方案的可行性。2.2专用名词本项目、合同金额、施工进度等专有名词按照合同条款的定义执行。第三条施工范围与工程量3.1施工范围乙方按照合同约定，负责完成项目的施工任务，包括但不限于土建、安装、装修等工程。3.2工程量清单具体工程量清单详见附件一，乙方应按照清单完成施工任务。第四条施工进度与工期4.1施工进度计划乙方应按照合同约定的时间节点完成施工任务，具体进度计划详见附件二。4.2工期延误乙方如因自身原因导致工期延误，应按照合同约定承担相应的违约责任。第五条工程质量与标准5.1工程质量要求乙方应按照国家相关法律法规和行业标准进行施工，保证工程质量。5.2工程验收标准工程验收标准按照国家和行业的相关标准执行，具体详见附件三。第六条合同价格与支付6.1合同价格本合同的合同金额为人民币____元（大写：____________________元整），币种为人民币。6.2支付方式与时间甲方按照乙方实际完成工程量，按照合同约定的比例支付工程款。具体支付方式与时间详见附件四。第八条施工材料与设备8.1材料与设备要求乙方应按照甲方提供的材料与设备要求，采购、运输、保管、使用施工材料与设备。8.2材料与设备供应乙方负责材料与设备的采购，并承担相应的采购风险。甲方负责提供必要的材料与设备，并承担相应的供应风险。第九条施工安全与环保9.1安全措施乙方应制定并实施施工安全措施，确保施工过程中的安全。9.2环保要求乙方应遵守国家环保法规，做好施工现场的环保工作。第十条合同变更与解除10.1变更条件合同履行过程中，如因特殊情况需要变更合同，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。10.2解除条件合同履行过程中，如因特殊情况需要解除合同，应经双方协商一致，并签订书面解除协议。第十一条违约责任11.1违约行为乙方如违反合同约定，甲方有权要求乙方承担违约责任。11.2违约责任承担乙方应按照甲方要求，承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。第十二条争议解决12.1争议解决方式合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。12.2争议解决机构有管辖权的人民法院。第十三条合同的终止与解除13.1终止条件合同履行完成后，本合同自行终止。13.2解除条件合同履行过程中，如因特殊情况需要解除合同，应经双方协商一致，并签订书面解除协议。第十四条合同的签署与备案14.1签署程序本合同自双方签字盖章之日起生效，双方应按照合同约定履行各自的义务。14.2备案程序合同签署后，双方应按照相关法律法规的规定，将合同备案。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方介入本合同所述第三方介入，包括但不限于中介方、监管方、咨询方、审计方等，均是指在甲乙双方合同履行过程中，根据法律规定或合同约定，参与并影响合同履行的一方或多方。1.2第三方范围第三方是指本合同之外的任何个人、团体或机构，与甲乙双方无直接合同关系，但根据法律规定或合同约定，对甲乙双方的合同履行具有监督、协调、裁决等权利和职责。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入程序第三方介入应按照相关法律法规的规定或合同约定的程序进行。未经甲乙双方同意，第三方不得单方面介入合同履行过程。2.2第三方介入条件第三方介入的条件包括但不限于：法律规定的强制介入、甲乙双方的约定介入、合同履行中出现的争议需要第三方调解等。第三条第三方介入的权利与义务3.1第三方权利第三方根据法律规定或合同约定，有权对甲乙双方的合同履行进行监督、协调、裁决等。3.2第三方义务第三方应遵守相关法律法规，公正、公平地履行其职责，不得滥用职权，损害甲乙双方的合法权益。第四条第三方责任限额4.1第三方责任第三方对甲乙双方的合同履行承担的责任，应以第三方介入时的合同约定或法律规定为准。4.2责任限额第三方对甲乙双方的赔偿责任限额，根据第三方介入时的合同约定或法律规定确定。未经甲乙双方同意，第三方不得要求超过其责任限额的赔偿。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲方关系第三方与甲方之间的权利义务关系，应以第三方介入时的合同约定或法律规定为准。5.2第三方与乙方关系第三方与乙方之间的权利义务关系，应以第三方介入时的合同约定或法律规定为准。5.3第三方与甲乙方关系第三方与甲乙方之间的权利义务关系，应以第三方介入时的合同约定或法律规定为准。第三方不应干预甲乙双方之间的合同履行，除非有法律规定的强制介入。第六条第三方介入的变更与解除6.1第三方介入变更第三方介入的条件、范围、程序等发生变更时，甲乙双方应重新签订书面协议，明确变更后的第三方介入条款。6.2第三方介入解除第三方介入的条件消除，或甲乙双方达成书面解除协议时，第三方介入即行解除。第三方应停止介入，并退出合同履行过程。第七条第三方介入的争议解决7.1争议解决方式第三方介入引起的争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。7.2争议解决机构有管辖权的人民法院。第八条第三方介入的签署与备案8.1签署程序第三方介入的协议或条款，应由甲乙双方与第三方共同签署。8.2备案程序第三方介入的协议或条款签署后，甲乙双方应按照相关法律法规的规定，将协议备案。第二部分：第三方介入后的修正结束第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出所有施工项目的工程量，包括项目名称、数量、单位、单价等。附件二：施工进度计划明确列出施工的各个阶段的时间节点，包括开工、竣工等关键时间点。附件三：工程质量要求与验收标准详细列出工程质量的要求和验收的标准，包括材料、工艺、验收程序等。附件四：支付方式与时间详细说明支付的方式和时间，包括进度款、尾款等的支付细节。附件五：施工材料与设备要求列出施工所需材料和设备的要求，包括品牌、型号、质量标准等。附件六：施工安全与环保要求详细列出施工安全与环保的要求，包括安全措施、环保标准等。附件七：合同变更与解除协议当合同需要变更或解除时，以此附件形式明确双方的权利和义务。附件八：第三方介入协议当有第三方介入时，以此附件形式明确第三方的权利和义务。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按合同约定的时间节点完成施工任务，属于工期延误。2.乙方施工质量不符合合同约定的质量要求，属于质量违约。3.乙方未按照合同约定的支付方式及时支付工程款，属于支付违约。4.乙方未按