2024版光伏发电项目EPC总承包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024版光伏发电项目EPC总承包合同本合同目录一览1.合同主体及定义1.1合同主体1.2定义2.项目概述2.1项目地点2.2项目规模2.3项目内容3.合同范围3.1EPC总承包范围3.2承包商责任范围3.3发包人责任范围4.合同价格4.1合同总价4.2价格调整4.3支付方式5.合同工期5.1工期要求5.2工期延误5.3工期提前6.质量标准6.1质量要求6.2质量保证6.3质量验收7.技术支持与服务7.1技术支持7.2服务支持8.合同的履行8.1承包商义务8.2发包人义务9.合同的变更与解除9.1合同变更9.2合同解除10.违约责任10.1承包商违约10.2发包人违约11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同的生效、终止与解除12.1合同生效12.2合同终止12.3合同解除13.其他条款13.1不可抗力13.2保密条款13.3法律适用13.4合同的转让13.5附件14.合同的签署14.1签署日期14.2签署地点14.3签署人第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1合同主体1.2定义1.2.1EPC：指工程设计、采购、建设（Engineering,Procurement,Construction）。1.2.2总承包：指乙方承担本合同约定的EPC工作，并按照约定的标准和质量完成项目。第二条项目概述2.1项目地点本项目位于X地区，具体位置详见附件一。2.2项目规模本项目的光伏发电系统装机容量为X千瓦（kW），具体设备数量和型号详见附件二。2.3项目内容本项目包括但不限于：光伏发电系统的设计、采购、建设、调试、验收、培训和交付使用。第三条合同范围3.1EPC总承包范围乙方负责完成本项目的EPC工作，包括但不限于：（1）完成光伏发电系统的工程设计；（2）负责光伏发电系统设备的采购；（3）完成光伏发电系统的建设、安装、调试、验收等工作；（4）提供操作和维护培训。3.2承包商责任范围（1）保证光伏发电系统的设计、设备、施工、验收等符合国家及行业相关标准和规定；（2）保证光伏发电系统在验收合格后，正常运行并达到约定的发电效率；（3）提供合同约定的技术支持和服务。3.3发包人责任范围（1）提供项目实施所需的土地、场址和其他相关基础设施；（2）提供光伏发电系统的接入电网条件；（3）按照合同约定支付合同价款；（4）提供合同约定的其他条件和支持。第四条合同价格4.1合同总价本合同总价为本项目的EPC工作费用，包括但不限于：工程设计费、设备采购费、施工费、调试验收费、培训费等。合同总价详见附件三。4.2价格调整合同总价在合同签订后，除非遇到不可抗力等因素导致成本大幅波动，否则不予调整。4.3支付方式甲方按照合同约定的付款节点和比例向乙方支付合同价款。具体支付方式详见附件四。第五条合同工期5.1工期要求本项目的设计、采购、建设、调试、验收等工作应在合同约定的工期内完成。具体工期要求详见附件五。5.2工期延误如乙方原因导致工期延误，应按照合同约定向甲方支付违约金。5.3工期提前如乙方提前完成项目，经甲方确认后，乙方有权要求提前支付相应的合同价款。第六条质量标准6.1质量要求乙方应保证本项目的设计、设备、施工、验收等符合国家及行业相关标准和规定，确保光伏发电系统质量。6.2质量保证乙方应对本项目提供的设备及工程质量承担质保责任，质保期自项目验收合格之日起计算，具体质保期及相关要求详见附件六。6.3质量验收本项目验收分为初步验收和最终验收。验收合格标准详见附件七。第八条技术支持与服务8.1技术支持乙方应为本项目提供技术支持，包括但不限于：（1）在项目实施过程中，对甲方人员进行技术指导和培训；（2）解决项目实施过程中出现的技术问题；（3）提供项目运行维护的技术支持。8.2服务支持乙方应为本项目提供服务支持，包括但不限于：（1）在项目实施过程中，对甲方人员进行操作培训；（2）在项目验收合格后，提供一年的免费运维服务；（3）在质保期内，对项目设备进行维护和修复。第九条合同的履行9.1承包商义务乙方应按照合同约定的时间、质量、标准完成本项目，并确保项目顺利通过验收。9.2发包人义务甲方应按照合同约定的时间和方式支付合同价款，并配合乙方完成项目的实施和验收。第十条合同的变更与解除10.1合同变更合同变更应书面签署，并经双方协商一致。变更内容应明确、具体，并作为合同的组成部分。10.2合同解除合同解除应书面签署，并经双方协商一致。解除原因、解除时间、解除后的责任处理等事项应在解除协议中明确。第十一条违约责任11.1承包商违约乙方未按照合同约定完成项目，或项目质量不符合约定标准的，应承担违约责任，包括但不限于：（1）支付违约金；（2）赔偿甲方因此造成的损失。11.2发包人违约甲方未按照合同约定支付价款，或未履行合同约定的其他义务的，应承担违约责任，包括但不限于：（1）支付违约金；（2）赔偿乙方因此造成的损失。第十二条争议解决12.1争议解决方式双方发生合同争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交合同签订地人民法院解决。12.2争议解决机构如双方同意通过仲裁解决争议，应提交合同签订地仲裁委员会进行仲裁。第十三条合同的生效、终止与解除13.1合同生效本合同自双方签署之日起生效，至合同约定的债务全部履行完毕之日终止。13.2合同终止合同终止后，乙方应按照合同约定办理项目交接手续，并确保项目正常运行。13.3合同解除合同解除后，乙方应按照合同约定办理项目交接手续，并按照甲方的要求承担相应的责任。第十四条合同的签署14.1签署日期本合同自双方代表签署之日起生效。14.2签署地点本合同在X地签署。14.3签署人甲方代表：X乙方代表：X第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1第三方定义本合同所称第三方，是指除甲乙方之外，参与或涉及本项目实施、运营、维护等环节的各方，包括但不限于：中介机构、咨询单位、设备供应商、施工单位、验收机构等。15.2第三方责任第三方应按照合同约定及国家相关法律法规的要求，承担各自的责任，并确保项目顺利进行。15.3第三方选择甲乙方应共同协商选择第三方，并确保选定的第三方具备相应的资质、能力和良好信誉。第十六条第三方介入后的额外条款及说明16.1第三方介入条款如本项目涉及第三方介入，甲乙方应在合同中明确第三方的权利、义务及责任，并按照合同约定履行相关手续。16.2第三方责任限额对于第三方的责任限额，甲乙方应在合同中明确约定。例如，可以设定第三方承担的责任限额为其合同金额的一定比例或设定最高赔偿限额等。16.3第三方与其他各方的划分说明本合同中，第三方与甲乙方、甲乙方与甲乙方之间的权利、义务及责任划分，应根据合同约定及国家相关法律法规的规定进行明确。第十七条第三方违约处理17.1第三方违约如第三方未按照合同约定履行义务，甲乙方均有权要求第三方承担违约责任。17.2第三方违约责任第三方违约责任包括但不限于：支付违约金、赔偿损失、承担额外费用等。具体违约责任及处理方式，甲乙方应在合同中进行明确。第十八条第三方权益保护18.1甲乙方应共同维护第三方的合法权益，并确保第三方按照合同约定履行义务。18.2甲乙方不得擅自变更、解除与第三方的合同，除非经第三方同意或合同另有约定。18.3如第三方因履行合同而受到损失，甲乙方应按照合同约定承担相应的赔偿责任。第十九条第三方协调与监督19.1甲乙方应建立健全项目协调与监督机制，确保第三方按照合同约定及国家相关法律法规的要求履行义务。19.2甲乙方应定期对第三方的工作进行评估，发现问题应及时沟通、协调，确保项目顺利进行。第二十十条第三方退出20.1第三方退出的条件如第三方未按照合同约定履行义务，或因其他原因不能继续履行合同，甲乙方均有权要求第三方退出项目。20.2第三方退出后的责任处理第三方退出项目后，应按照合同约定办理相关手续，并承担因其退出而产生的相应责任。第二十一条第三方保险21.1第三方应根据项目需要，购买相应的保险，包括但不限于：工程保险、责任保险等。21.2第三方保险的受益人第三方保险的受益人应为甲乙方，确保甲乙方在第三方违约或发生意外情况时，能够得到相应的赔偿。第二十二条合同的转让22.1第三方不得将合同权利、义务转让给其他单位或个人，除非经甲乙方同意。22.2甲乙方不得擅自将合同权利、义务转让给其他单位或个人，除非经第三方同意。第二十三条法律适用与争议解决本合同的第三方介入相关条款，适用中华人民共和国法律法规，并按照本合同约定的争议解决方式处理。第二十四条附件本合同的第三方介入相关条款，可附具第三方合同、第三方资质证明等相关文件，作为合同附件。第二十五条合同的签署本合同自甲乙方代表签署之日起生效，至合同约定的债务全部履行完毕之日终止。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：项目实施地点详细地图附件二：项目规模和设备清单附件三：合同总价明细表附件四：支付方式及付款节点说明附件五：项目工期计划表附件六：质量要求及验收标准附件七：技术支持与服务详细内容附件八：第三方资质证明及合同附件九：保险单据附件十：合同转让证明附件的详细要求和说明：附件一：项目实施地点详细地图本附件应包含项目实施地点的准确位置、周边环境、交通情况等详细信息，以便双方明确项目实施的具体地点。附件二：项目规模和设备清单本附件应详细列出项目的规模、容量、设备型号、数量等信息，以便双方明确项目的具体内容和实施范围。附件三：合同总价明细表本附件应详细列出合同总价的具体构成，包括工程设计费、设备采购费、施工费、调试验收费、培训费等，以便双方明确合同价款的支付依据。附件四：支付方式及付款节点说明本附件应明确支付方式（如银行转账、支票等）、付款节点（如工程进度付款、验收合格付款等）及付款比例，以便双方遵守。附件五：项目工期计划表本附件应详细列出项目的各个阶段（如设计、采购、施工、调试、验收等）的预计开始时间、结束时间和整个项目的预计完成时间，以便双方明确工期的要求。附件六：质量要求及验收标准本附件应详细列出项目质量的具体要求（如设备的性能指标、系统的运行效率等）和验收标准（如验收程序、验收合格标准等），以便双方明确质量要求和验收标准。附件七：技术支持与服务详细内容本附件应详细列出乙方应提供的技术支持与服务内容（如技术指导、操作培训、维护支持等），以便双方明确乙方应承担的技术支持与服务义务。附件八：第三方资质证明及合同本附件应包含第三方的资质证明文件和与第三方签订的合同，以便双方明确第三方的资格和责任。附件九：保险单据本附件应提交第三方购买的保险单据，以证明第三方已按照项目需要购买了相应的保险，便于双方确认保险的受益人等事项。附件十：合同转让证明本附件应明确合同转让的条件、程序和双方对于转让合同的权利和义务，以便双方在需要转让合同时有所遵循。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.乙方未按照合同约定完成项目或项目质量不符合约定标准。2.甲方未按照合同约定支付价款或未履行合同约定的其他义务。3.第三方未按照合同约定履行义务。责任认定标准：违约责任