二零二四年度建设工程合同：某城市地铁线路建设的工程合同

二零二四年度建设工程合同：某城市地铁线路建设的工程合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2合同签订地点和日期第二条工程概述2.1工程名称：某城市地铁线路建设2.2工程地点：某城市指定区域2.3工程规模和内容：地铁线路全长公里，包括站，区间，以及相关附属设施等第三条合同价格3.1合同总价：人民币亿元（大写：亿元整）3.2支付方式：根据工程进度分阶段支付第四条工程进度与质量要求4.1工程进度：按照合同约定的时间表完成工程4.2质量要求：符合国家相关法律法规和行业标准第五条合同履行期限5.1工程开工日期：年月日5.2工程竣工日期：年月日第六条合同双方的权利和义务6.1甲方（业主）的权利和义务6.2乙方（承包商）的权利和义务第七条违约责任7.1甲方违约责任7.2乙方违约责任第八条争议解决8.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议8.2协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼第九条合同的变更和解除9.1合同的变更9.2合同的解除第十条合同的转让10.1合同双方同意，未经对方书面同意，不得将合同权利和义务转让给第三方第十一条保密条款11.1双方应对合同内容和履行过程中的商业秘密保密第十二条不可抗力12.1因不可抗力导致合同无法履行，双方应协商解决第十三条税收条款13.1乙方应按照国家税收法律法规缴纳相关税费第十四条其他条款14.1双方认为需要约定的其他事项第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2合同签订地点和日期1.2.1本合同于年月日在某城市区路号签订。1.2.2合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至年月日。第二条工程概述2.1工程名称：某城市地铁线路建设2.2工程地点：某城市指定区域，具体位置详见附件一。2.3工程规模和内容：地铁线路全长公里，包括站，区间，以及相关附属设施等，具体工程内容详见附件二。第三条合同价格3.1合同总价：人民币亿元（大写：亿元整）。3.2支付方式：3.2.1甲方应按照乙方提交的项目进度报告和完成的工程量，分阶段支付合同价款。3.2.2每阶段支付的具体金额和时间，详见附件三。第四条工程进度与质量要求4.1工程进度：4.1.1乙方应按照合同约定的时间表完成工程，具体工程进度计划详见附件四。4.1.2乙方如因自身原因导致工程进度延误，应承担相应的违约责任。4.2质量要求：4.2.1乙方应保证工程质量符合国家相关法律法规和行业标准。4.2.2乙方应接受甲方或其委托的第三方机构对工程质量的检查和验收。第五条合同履行期限5.1工程开工日期：年月日。5.2工程竣工日期：年月日。第六条合同双方的权利和义务6.1甲方（业主）的权利和义务6.1.1甲方应按照合同约定及时支付合同价款。6.1.2甲方应协助乙方办理与工程相关的审批、验收等手续。6.1.3甲方有权对乙方的工程进度和质量进行监督和检查。6.2乙方（承包商）的权利和义务6.2.1乙方应按照合同约定完成工程，并保证工程质量。6.2.2乙方应遵守国家相关法律法规，严格执行安全生产和环保要求。6.2.3乙方应向甲方提供工程进度报告和工程量的相关证明文件。第七条违约责任7.1甲方违约责任7.1.1甲方未按约定时间支付价款的，应支付迟延付款的违约金，违约金计算方式详见附件五。7.1.2甲方未履行合同约定的其他义务的，应承担相应的违约责任。7.2乙方违约责任7.2.1乙方未按约定时间完成工程的，应支付迟延履行的违约金，违约金计算方式详见附件五。7.2.2乙方未保证工程质量的，应承担修复费用或重新施工的费用，并支付相应的违约金。第八条争议解决8.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条合同的变更和解除9.1合同的变更9.1.1合同的任何变更均需双方协商一致，并以书面形式确认。9.1.2变更后的合同附件与具有同等法律效力。9.2合同的解除9.2.1在合同履行过程中，如因不可抗力等因素导致合同无法履行，双方协商一致可以解除合同。9.2.2合同解除后，乙方应按照甲方的要求妥善处理与工程有关的剩余物资和设备。第十条合同的转让10.1合同双方同意，未经对方书面同意，不得将合同权利和义务转让给第三方。第十一条保密条款11.1双方应对合同内容和履行过程中的商业秘密保密。未经对方书面同意，不得向第三方披露。第十二条不可抗力12.1因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，受影响的一方应立即通知对方，并提供相关证明文件。12.2双方应协商解决因不可抗力导致的合同履行问题。第十三条税收条款13.1乙方应按照国家税收法律法规缴纳相关税费。第十四条其他条款14.1双方认为需要约定的其他事项。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义和范围1.1本合同所称第三方，是指除甲方和乙方之外的任何个人、企事业单位、社会组织或其他法律主体。1.2第三方介入包括但不限于中介方、咨询方、监理方、检测方、融资方、材料供应方、设备供应方等。第二条第三方介入的程序和条件2.1甲方和乙方如需引入第三方参与合同履行，应事先协商一致，并明确第三方的权责。2.2第三方介入前，需向甲方和乙方提交详细的企业资质、相关经验、项目团队等信息，并经甲方和乙方审查同意。第三条第三方的主要责任和义务3.1第三方应按照合同约定和法律法规的要求，认真履行其在合同中的职责。3.2第三方应对其履行过程中的行为负责，并承担相应的法律后果。3.3第三方应接受甲方和乙方的监督和管理，确保工程质量和进度。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方和乙方构成合同关系，第三方应向甲方和乙方承担合同责任。4.2第三方不得单独与甲方或乙方建立合同关系，除非甲方和乙方另有约定。第五条第三方介入后的合同变更5.1第三方介入后，如需对合同内容进行变更，应经甲方、乙方和第三方协商一致，并以书面形式确认。5.2合同变更后的附件与具有同等法律效力。第六条第三方责任限额6.1第三方应对其在合同履行过程中的损失承担有限责任，但法律另有规定的除外。6.2第三方责任限额包括但不限于第三方造成的工程质量问题、安全事故、工期延误等。第七条第三方与甲方、乙方的沟通与协调7.1第三方应主动与甲方、乙方保持沟通，及时报告工程进展、问题及需要协调的事项。7.2甲方和乙方应积极协助第三方解决合同履行过程中的问题，确保工程顺利进行。第八条第三方违约责任8.1第三方未按合同约定履行义务的，应承担违约责任，包括但不限于违约金、赔偿损失等。8.2第三方违约导致甲方或乙方损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。第九条第三方退出机制9.1第三方如因故需退出合同，应提前书面通知甲方和乙方，并协商解决退出后的相关事项。9.2第三方退出后，其应承担的合同责任和义务由甲方和乙方协商确定。第十条争议解决10.1第三方与甲方、乙方之间如发生争议，应协商解决。协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十一条保密条款11.1第三方应对合同内容和履行过程中的商业秘密保密，未经甲方和乙方书面同意，不得向第三方披露。第十二条不可抗力12.1第三方如因不可抗力导致无法履行或部分履行合同，应立即通知甲方和乙方，并提供相关证明文件。12.2双方应协商解决因不可抗力导致的合同履行问题。第十三条税收条款13.1第三方应按照国家税收法律法规缴纳相关税费。第十四条其他条款14.1双方认为需要约定的其他事项。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：某城市地铁线路建设工程详细设计文件附件二：某城市地铁线路建设工程施工图纸附件三：某城市地铁线路建设工程工程量清单附件四：某城市地铁线路建设工程进度计划附件五：某城市地铁线路建设工程付款计划附件六：某城市地铁线路建设工程质量标准附件七：某城市地铁线路建设安全生产和环保要求附件八：某城市地铁线路建设工程验收标准附件九：某城市地铁线路建设工程保修条款附件十：某城市地铁线路建设工程变更协议附件十一：某城市地铁线路建设工程违约金计算方式附件十二：某城市地铁线路建设工程中介服务合同附件十三：某城市地铁线路建设工程检测报告附件十四：某城市地铁线路建设工程安全事故应急预案附件一：某城市地铁线路建设工程详细设计文件，应包括但不限于工程概述、线路规划、车站设计、机电系统设计、施工组织设计等内容。附件二：某城市地铁线路建设工程施工图纸，应包括线路主体结构、区间隧道、车站建筑、机电安装、区间桥梁等施工图纸。附件三：某城市地铁线路建设工程工程量清单，应详细列明工程所需的各项材料、设备、劳务等工程量及价格。附件四：某城市地铁线路建设工程进度计划，应明确工程的开工日期、竣工日期及各个关键节点的完成时间。附件五：某城市地铁线路建设工程付款计划，应详细列明付款的时间、金额及付款条件。附件六：某城市地铁线路建设工程质量标准，应包括工程质量验收标准、施工工艺标准等内容。附件七：某城市地铁线路建设安全生产和环保要求，应包括安全生产管理制度、环境保护措施等内容。附件八：某城市地铁线路建设工程验收标准，应明确工程验收的条件、程序及验收合格的标准。附件九：某城市地铁线路建设工程保修条款，应包括保修范围、保修期限、保修责任等内容。附件十：某城市地铁线路建设工程变更协议，应明确变更的条件、程序及变更引起的价款调整等事项。附件十一：某城市地铁线路建设工程违约金计算方式，应详细列明违约金的计算方法及计算基数。附件十二：某城市地铁线路建设工程中介服务合同，应包括中介方的服务内容、服务费用、责任划分等事项。附件十三：某城市地铁线路建设工程检测报告，应包括工程质量检测结果、安全评估等内容。附件十四：某城市地铁线路建设工程安全事故应急预案，应包括安全事故的预防、处置和救援措施等内容。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定时间支付价款。2.甲方未履行合同约定的其他义务。3.乙方未按约定时间完成工程。4.乙方未保证工程质量。5.乙方未遵守国家相关法律法规，严格执行安全生产和环保要求。6.双方未履行合同约定的保密义务。7.双方未履行合同约定的争议解决义务。违约责任认定标准：1.甲方未按约定时间支付价款的，应支付迟延付款的违约金，违约金计算方式详见附件五。2.甲方未履行合同约定的其他义务的，应承担相应的违约责任。3.乙方未按约定时间完成工程的，应支付迟延履行的违约金，违约金计算方式详见附件五。4.乙方未保证工程质量的，应承担修复费用或重新施工的费用，并支付相应的违约金。5.乙方未遵守国家相关法律法规，严格执行安全生产和环保要求的，应承担相应的