房屋装修合同协议书样本

合同编号：__________房屋装修合同协议书甲方（委托方）：_______乙方（受托方）：_______一、工程概述1.1工程地点：_______（详细地址）1.2工程名称：_______1.3工程规模：_______1.4工程预算：_______元（大写：____________________元整）二、合同主体2.1甲方是指具有房屋所有权的一方，或房屋产权的合法继承人，或房屋租赁合同中的出租方。2.2乙方是指具备装修资质，能够独立承担民事责任的企业或个人。三、合同内容3.1乙方负责按照甲乙双方约定的设计方案和施工图纸进行装修施工。3.2乙方应保证装修工程的质量和安全，并按照约定的工期完成装修工程。3.3甲方应按照约定的时间和方式支付装修费用。四、合同价格4.1双方确认，本工程装修费用为预算金额，即人民币（大写）：____________________元整。4.2乙方在施工过程中，如需调整施工内容或增加装修项目，应提前通知甲方，并经甲方确认后方可进行。调整后的费用按照双方约定的计价方式计算。4.3甲方逾期支付装修费用的，每逾期一日，应支付应付金额的千分之一作为滞纳金。五、工期5.1双方确认，本工程工期为_______天。5.2乙方如因自身原因导致工期延误的，应承担相应的违约责任。5.3甲方如因特殊情况需要提前完成工期的，应与乙方协商，并经乙方同意后方可调整工期。提前完成工期的费用按照双方约定的计价方式计算。六、质量及验收6.1乙方应按照约定的设计方案和施工图纸进行施工，保证装修工程的质量和安全。6.2工程竣工后，乙方应向甲方提供完整的施工资料和验收手续。6.3甲方应按照约定的时间组织验收。验收不合格的，乙方应在甲方指定期限内整改到位，直至达到约定标准。七、保修7.1乙方应对装修工程中的隐蔽工程和主体结构质量问题承担保修责任。7.2保修期限自工程竣工验收合格之日起计算，保修期限为_______年。7.3保修期内，如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后_______小时内到达现场进行处理。八、违约责任8.1乙方未按照约定时间完成装修工程的，应承担违约责任。8.2甲方未按照约定时间支付装修费用的，应承担违约责任。8.3双方的其他违约行为按照相关法律法规和本合同的约定承担违约责任。九、争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。十、其他约定10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且装修费用结清之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________联系电话：__________联系电话：__________签订日期：__________签订日期：__________注意事项：1.确保合同主体合法，甲方为房屋所有权人或合法继承人，乙方为具备装修资质的企业或个人。2.明确合同内容，包括工程概述、合同价格、工期、质量及验收、保修等条款。3.约定违约责任，明确双方在履行合同过程中的违约行为及相应的违约责任。4.确定争议解决方式，如友好协商解决或向有管辖权的人民法院起诉。5.注意合同的签订和终止日期，确保双方权益。解决办法：1.双方发生争议时，进行友好协商，争取达成一致意见。2.若协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼，寻求法律途径解决争议。3.在诉讼过程中，双方应按照法院的要求提交相关证据，包括合同、施工图纸、验收报告等。4.法院将根据双方提供的证据和合同约定，依法作出判决，解决争议。关键词语的法律名词解释：1.合同法：是指调整平等主体之间民事权利义务关系的法律规范总称。2.建筑法：是指调整建筑活动过程中各方权利义务关系的法律规范总称。3.装修费用：指乙方按照约定完成装修工程所需支付的费用。4.工期：指双方约定的完成装修工程所需的时间。5.质量问题：指装修工程不符合国家相关标准和约定，影响使用和安全的问题。6.保修：指乙方对装修工程中的隐蔽工程和主体结构质量问题承担的修复责任。7.违约责任：指双方在履行合同过程中，违反合同约定所需承担的法律责任。8.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议，通过法律途径予以解决的过程。特殊应用场合：1.甲方为海外华人，委托国内朋友或亲属代为处理装修事宜。补充条款：甲方应提供有效的授权书，授权国内朋友或亲属代表其处理装修事宜。2.乙方为装修公司，甲方为个体业主。补充条款：乙方应提供公司资质证明，确保其具备装修资质和经验。3.甲方为租房者，委托房东进行装修。补充条款：甲方应提供与房东签订的租房合同，作为装修合同的附件。4.乙方为个体装修工人，甲方为朋友或亲属。补充条款：乙方应提供身份证和职业资质证明，确保其具备装修技能和经验。5.甲方为开发商，乙方为装修团队。补充条款：甲方应提供开发商资质证明，乙