2020年上海市杨浦区《一级建筑师之工程法规 》500选择题冲刺训练含解析

2020年上海市杨浦区《一级建筑师之工程法规》500选择题冲刺训练

本资料精选选择题500题

1.依照《行政许可法》的规定，行政许可采取统一办理或者联合办理、集中办理的，办理的时间不得超

过45日;45日内不能办结的，经()人民政府负责人批准，可以延长15日，并应当将延长期限的理由告知

申请人。

A.本级

B.县级

C.市级

D.省级

【答案】A

参考解析：本题考核的是行政许可的期限。依照《行政许可法》第26条的规定，行政许可采取统一办理

或者联合办理、集中办理的，办理的时间不得超过45日;45日内不能办结的，经本级人民政府负责人批准,

可以延长15日，并应当将延长期限的理由告知申请人。

2.建设工程在开工阶段出现的下列情况中，不能顺延工期的是()。

A.承包人因施工机械不能及时就位，在开工前7天以书面形式向监理提出延期开工，监理人未及时作出书

面答复

B.承包人因工人回家过年不能按时开工，在节后7天以书面形式向监理提出延期施工

C.因设计进度拖延，监理工程师书面通知承包人延期开工

D.因施工场地未达到开工要求，监理工程师书面通知承包人延期开工

【答案】B

3.因港口作业中发生纠纷提起的诉讼，由。人民法院管辖。

A.原告住所地

B.被告住所地

C.合同签订地

D港口所在地

【答案】D

参考解析：

《民事诉讼法》第33条的规定：因港口作业中发生纠纷提起的诉讼，由港口所在地人民法院专属管辖。

故D为正确选项。

4.不可以通过划拨方式取得国有土地使用权的是()。

A.某卫星发射中心用地

B.某市政府用地

C.奥运会主会场用地

D.商品住宅用地

【答案】D

参考解析：本题考核的是建设用地使用权的设立。设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式。

工业、商业、旅游、娱乐和商品住宅等经营性用地以及同一土地有两个以上意向用地者的，应当采取招标、

拍卖等公开竞价的方式出让。国家严格限制以划拨方式设立建设用地使用权。D项应当采取招标、拍卖等

公开竞价的方式出让。

5.施工合同约定按照固定价格结算工程价款，承包人请求对建设工程造价进行鉴定的，人民法院应()。

A.予以支持

B.不予支持

C.征求发包人意见

D.要求承包人提供证据

【答案】B

参考解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第22条规定，当事

人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，不予支持。故B为正确选

项。

6.关于工程建设中民事责任承担的说法，正确的是O。

A、发包人按照“折价返还”的规则支付工程价款应当按照当地市场价格

B、承担民事责任的方式多样，可以单独适用，也可以合并适用

C、施工合同中承担民事责任是行政处罚的前提

D、罚款是民事责任的承担方式之一

【答案】B

【解析】本题考查的是建设工程民事责任的种类及承担方式。承包人已经施工完成的工程，发包人按照“折

价返还”的规则支付工程价款。主要是两种方式：一是参照无效合同中的约定价款;二是按当地市场价、

定额量据实结算。《民法通则》规定，承担民事责任的方式主要有：(1)停止侵害;(2)排除妨碍;(3)消除危险;(4)

返还财产;⑸恢复原状;(6)修理、重作、更换;(7)赔偿损失;(8)支付违约金;(9)消除影响、恢复名誉;(10)赔礼

道歉。以上承担民事责任的方式，可以单独适用，也可以合并适用。罚款是行政处罚之一。

7.某市政工程施工中，施工单位进行沟槽挖掘作业时将一地下管线资料图中未注明的自来水管线挖断，

造成一定的损失，则该损失应由()承担。

A.施工单位

B.建设单位

C.产权单位

【答案】D档案管理部门B

参考解析：

工程实践中，建设单位应向施工单位提供地下管线的原始资料，并保证资料真实准确齐全，这是建设单位

的基本责任和义务，否则建设单位承担由此导致的后果。故B为正确选项。

8.根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向0基层人民法院提出。

A.当事人住所地

B.调解协议履行地

C.调解组织所在地

D.调解协议签订地

【答案】C

参考解析：

经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人认为有必要的，可以按照《民事诉讼法》的规定，自

调解协议生效之日起30日内共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认调解协议。故C为正确选

项。

9.根据《建筑工程施工许可管理办法》，需要办理施工许可证的建筑工程有()。

A、建筑面积200平方米的房屋

B、城市大型立交桥

C、抢险救灾工程

D、实行开工报告审批制度的建筑工程

【答案】B

【解析】本题考查的是施工许可证和开工报告的适用范围。工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300

平方米以下的建筑工程;抢险救灾工程;实行开工报告批准制度的建设工程，不再领取施工许可证。

10.2012年6月22日，张某与甲施工企业签订了一份劳动合同，合同期限为2年，根据《劳动合同法》

的规定，张某的试用期不得超过()个月。

A.1

B.2

C.3

D.6

【答案】B

参考解析：本题考核的是劳动合同的试用期。劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个

月；劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月;3年以上固定期限和无固定期限的劳动合

同，试用期不得超过6个月。

11.《建筑法》属于()法律体系范畴。

A.行政法

B.民法商法

C.经济法

D.社会法

【答案】A

【解析】行政法是调整行政主体在行使行政职权和接受行政法制监督过程中而与行政相对人、行政法制监

督主体之间发生的各种关系，以及行政主体内部发生的各种关系的法律规范的总称。《中华人民共和国

建筑法》属于行政法。

12.某建筑施工单位有50名从业人员。根据《安全生产法》，该单位应当()。

A.配备兼职安全生产管理人员

B.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员

C.因为规模较小，不需要配备安全生产管理人员

D.配备专职安全生产管理人员

【答案】B

【解析】建筑施工单位设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。

13.据《安全生产事故报告和调查处理条例》，建筑工地事故发生后，事故现场有关人员应当立即向0报告。

A、业主单位负责人

B、事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门

C、事故发生地省级以上人民政府安全生产监督管理部门

D、本单位负责人

【答案】D

【解析】本题考查的是施工生产安全事故报告的基本要求。《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，

事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告。

14.受要约人向要约人发出了同意签约的承诺，但由于邮递原因承诺书超过期限到达要约人，则该承诺属

于()。

A.承诺超期，该承诺无效

B.承诺超期，该承诺是否有效由要约人决定

C.承诺延误，该承诺无效

D.承诺延误，该承诺是否有效由要约人决定

【答案】D

参考解析：《合同法》第29条规定，受要约人在承诺期限内发出承诺，按照通常情形能够及时到达要约人,

但因其他原因承诺到达要约人时超过承诺期限的，除要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承

诺的以外，该承诺有效。故D为正确选项。

记忆难度：容易⑴一般(0)难⑵笔记：记笔记

15.生产经营企业办理安全生产许可证延期手续的时间是证书期满前()个月。

A.1

B.2

C.3

D6

【答案】C

参考解析：

根据《安全生产许可证条例》的规定，安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向

原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。故C为正确选项。

16.《建设工程安全生产管理条例》规定，()未提供建设工程安全生产作业环境及安全施工措施所需费用

的，责令限期改正。

A.施工单位

B.建设单位

C.勘察单位

D.设计单位

【答案】B

参考解析：本题考核的是建设单位违法行为应承担的法律责任。《建设工程安全生产管理条例》规定，建

设单位未提供建设工程安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的，责令限期改正;逾期未改正的，责

令该建设工程停止施工。

17.进行大型基本建设工程，（）应当事先报请省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门组织从事考古发

掘的单位在工程范围内有可能埋藏文物的地方进行考古调查、勘探。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.设计单位

【答案】A

参考解析：本题考核的是配合建设工程进行考古发掘工作的规定。进行大型基本建设工程，建设单位应当

事先报请省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门组织从事考古发掘的单位在工程范围内有可能埋藏文

物的地方进行考古调查、勘探。

18.合同中具有相对独立性，效力不受合同无效、变更或者终止影响的条款是（）条款。

A.违约责任

B.解决争议

C.价款或酬金

D.数量和质量

【答案】B

19.根据《行政许可法》，尚未制定法律、行政法规和地方性法规的，因行政管理需要，确需立即实施行

政许可的，（）可以设立临时性行政许可。

A.法律

B.行政法规

C.部委规章

D省级人民政府规章

【答案】D

参考解析：

尚未制定法律、行政法规和地方性法规的，因行政管理的需要，确需立即实施行政许可的，省、自治区、

直辖市人民政府规章可以设定临时性的行政许可。临时性的行政许可实施满1年需要继续实施的，应当提

请本级人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规。故D为正确选项。

20.根据《工程建设行业标准管理办法》的规定，下列工程建设行业标准属于强制性标准的是（）。

A.工程建设行业专用的试验、检验和评定方法等标准

B.工程建设行业专用的术语、符号、和制图方法等标准

C.工程建设行业专用的有关安全、卫生和环境保护的标准

D.工程建设行业专用的信息技术标准

【答案】C

参考解析：本题考核的是工程建设行业的强制性标准。工程建设行业标准分为强制性标准和推荐性标准。

工程建设行业专用的有关安全、卫生和环境保护的标准属于强制性标准。

21.下列属于诉讼内调解的是（）。

A.居民委员会的调解

B.专业机构的调解

C.人民法院的调解

D.人民政府的调解

【答案】C

22.《建筑法》规定，按照国务院规定的权限和程序批准（）的建筑工程，不再领取施工许可证。

A、开工报告

B、开工计划

C、工程规划

D、开工申请

【答案】A

【解析】本题考查的是施工许可证和开工报告的适用范围。《建筑法》规定，按照国务院规定的权限和程

序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。

23.下列选项中，关于法的效力层级的叙述，不正确的是（）。

A.法律的效力是仅次于宪法而高于其他法的形式

B.地方性法规的效力，高于本级和下级地方政府规章

C.行政法规的法律地位和法律效力仅次于宪法和部门规章，高于地方性法规

D.省、自治区人民政府制定的规章的效力，高于本行政区域内的设区的市、自治州的市人民政府制定的规

章

【答案】C

参考解析：本题考核的是法的效力层级。行政法规的法律地位和法律效力仅次于宪法和法律，高于地方性

法规和部门规章。

24.根据《民事诉讼法》规定，下列关于证据保全的申请，表述有误的是（）。

A.人民法院接受申请后，必须在24h内作出裁定

B.当事人申请诉讼证据保全的，人民法院采取保全措施，可以责令申请人提供担保，申请人不提供担保的，

裁定驳回申请

C.裁定采取保全措施的，应当立即开始执行

D.申请人在人民法院采取保全措施后30日内不依法提起诉讼或者申请仲裁的，人民法院应当解除保全

【答案】A

参考解析：本题考核的是证据保全的申请。《民事诉讼法》规定，人民法院接受申请后，对情况紧急的，

必须在48h内作出裁定;裁定采取保全措施的，应当立即开始执行。

25.有管辖权的法院把案件转移给原来没有管辖权的法院审理的，被称为（）。

A.移送管辖

B.协议管辖

C.指定管辖

D.管辖权转移

【答案】D

参考解析：本题考核的是管辖权转移的特点。管辖权转移是有管辖权的法院把案件转移给原来没有管辖权

的法院审理。

26.《节约能源法》规定，设计单位、施工单位、监理单位违反建筑节能标准的，由3责令改正，处10万

元以上50万元以下罚款。

A.发证机关

B.产品质量监督部门

C.建设主管部门

D.市级以上人民政府

【答案】C

参考解析：本题考核的是违反建筑节能标准违法行为应承担的法律责任。《节约能源法》规定，设计单位、

施工单位、监理单位违反建筑节能标准的，由建设主管部门责令改正，处10万元以上50万元以下罚款;

情节严重的，由颁发资质证书的部门降低资质等级或者吊销资质证书;造成损失的，依法承担赔偿责任。

27.对于因故中止施工的，（）应当按照规定的时限向发证机关报告，并按照规定做好建设工程的维护管理

工作，以防止建设工程在中止施工期间遭受不必要的损失，保证在恢复施工时可以尽快启动。

A.建设单位

B.施工单位

C.设计单位

D.总监理工程师

【答案】A

参考解析：本题考核的是施工许可证制度。对于因故中止施工的，建设单位应当按照规定的时限向发证机

关报告，并按照规定做好建设工程的维护管理工作，以防止建设工程在中止施工期间遭受不必要的损失，

保证在恢复施工时可以尽快启动。

28.除可以当场作出行政许可决定的外，行政机关应当自受理行政许可申请之日起（）日内作出行政许可决

定。

A.10

B.20

C.30

D.60

【答案】B

参考解析：本题考核的是行政许可的期限。申请人提交的申请材料齐全、符合法定形式，行政机关能够当

场作出决定的，应当当场作出书面的行政许可决定。除可以当场作出行政许可决定的外，行政机关应当自

受理行政许可申请之日起20日内作出行政许可决定。

29.《建设工程质量管理条例》规定，建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准，擅自施工的，

责令停止施工，限期改正，处()的罚款。

A.工程合同价款1%以上2%以下

B.工程合同价款2%以上4%以下

C.施工总成本1%以上2%以下

D.施工总成本5%以上10%以下

【答案】A

参考解析：本题考核的是未经许可擅自开工应承担的法律责任。《建设工程质量管理条例》规定，建设单

位未取得施工许可证或者开工报告未经批准，擅自施工的，责令停止施工，限期改正，处工程合同价款

1%以上2%以下的罚款。

30.市政公司在居民聚居区进行产生噪声污染的自来水管爆裂的抢修工程，因工程巨大，需要连夜施工，

按照有关法律规定，施工单位应当()。

A.经附近居民所在单位的同意

B.有县级以上人民政府的证明

C.公告附近居民

D.经居民小区业主委员会同意

【答案】C

【解析】《噪声污染防治法》规定，因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主

管部门的证明。前款规定的夜间作业，必须公告附近居民。抢修抢险作业不需要有关部门的证明，但需要

公告附近居民。

31.某工程招标时，甲施工单位委派的项目经理没有取得建造师的执业资格，所提供的资格证书复印件是

伪造的。则甲施工单位违背了合同订立中的()。

A.平等原则

B.诚实信用原则

C.公平原则

D.自愿原则

【答案】B

32.实用新型专利权和外观设计专利权的期限为()年，自申请日起计算。

A.5

B.10

C.15

D.20

【答案】B

参考解析：本题考核的是实用新型专利权和外观设计专利权的期限。实用新型专利权和外观设计专利权的

期限为10年，自申请日起计算。

33.《民用建筑节能条例》规定，()应当按照民用建筑节能强制性标准对施工图设计文件进行审查;经审查

不符合民用建筑节能强制性标准的，县级以上地方政府建设行政主管部门不得颁发施工许可证。

A.城市规划行政主管部门

B.施工图设计文件审查机构

C.住房和建设行政主管部门

D.节能主管部门

【答案】B

34.在城市规划区的建设工程申领施工许可证时需取得规划许可证，对此，下列说法正确的是()。

A、规划许可证是指建设工程规划许可证

B、规划许可证包括建设用地规划许可证和建设工程规划许可证

C、以划拨方式提供建设用地使用权的，无须再办理建设用地规划许可证

D、以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，签订土地使用权出让合同后，无须再领取建设用地规划

许可证

【答案】B

【解析】本题考查的是施工许可证的申请主体和法定批准条件。在城市、镇规划区内，规划许可证包括建

设用地规划许可证和建设工程规划许可证。

35.工程建设项目的质量、安全第一责任人是()。

A.总经理

B.部门经理

C.项目经理

D.安全经理

【答案】C

参考解析：《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规定，项目负责人是工程项目质

量、安全管理的第一责任人，应对工程项目落实带班制度负责。故C为正确选项。

36.某建筑施工企业通过贿赂管理人员的手段取得了安全生产许可证，后被发现予以撤销，按照《建筑施

工企业安全生产许可证管理规定》，()内不得再次申请安全生产许可证。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

【答案】C

37.职工培训合格上岗率最低为0%。

A.60

B.80

C.90

D.100

【答案】D

参考解析：《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》规定，企业用工

要严格依照劳动合同法与职工签订劳动合同，职工必须全部经培训合格后上岗。故D选项正确。

38.关于民事诉讼一审普通程序开庭审理的程序表述正确的是()。

A.核对当事人——举证质证——法庭调查——法庭辩论——宣判

B.核对当事人——法庭调查一一法庭辩论一举证质证——宣判

C.法庭调查——核对当事人——举证质证——法庭辩论——宣判

D.核对当事人——法庭调查——举证质证一法庭辩论一一宣判

【答案】A

39.当事人未申请行政复议，直接向法院提起行政诉讼的，除法律另有规定的以外，应当在知道作出具体

行政行为之日起()个月内提出。

A.1

B.2

C.3

D.6

【答案】C

参考解析：本题考核的是行政诉讼。行政争议未经行政复议，由当事人直接向法院提起行政诉讼的，除法

律另有规定的外，应当在知道作出具体行政行为之日起3个月内起诉。

40.基层人民法院审理行政诉讼案件，应当在立案之日起三个月内作出第一审判决。有特殊情况需要延长

的，由0批准。

A.高级人民法院

B.最高人民法院

C.中级人民法院

D.该基层法院院长

【答案】A

参考解析：《行政诉讼法》第57条规定：“人民法院应当在立案之日起三个月内作出第一审判决。有特殊

情况需要延长的，由高级人民法院批准，高级人民法院审理第一审案件需要延长的，由最高人民法院批准

故A为正确选项。

41.省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，由企业提出申请，经

批准，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于（）个月。

A.3

B.4

C.6

D.12

【答案】A

参考解析：本题考核的是建筑市场诚信行为的公布时限。省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查

整改结果，对整改确有实效的，由企业提出申请，经批准，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布

期限最短不得少于3个月，同时将整改结果列于相应不良行为记录后，供有关部门和社会公众查询。

42.下列可以适用联合体共同承包的项目是（）。

A.大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程

B.投资主体众多的建筑工程

C.投资风险较大的建筑工程

D.建设周期短的建筑工程

【答案】A

参考解析：

《建筑法》规定，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。作

为大型的建筑工程或结构复杂的建筑工程，一般是投资额大、技术要求复杂和建设周期长、潜在风险较大,

采取联合共同承包的方式，有利于更好发挥各承包单位在资金、技术、管理等方面优势，增强抗风险能力，

保证工程质量和工期，提高投资效益。至于中小型或结构不复杂的工程，则完全可由一家承包单位独立完

成。故A为正确选项。

43.甲某向社会保险行政部门提出工伤认定，社会保险行政部门应当自受理工伤认定申请之日起（）日内作

出工伤认定的决定。

A.20

B.30

C.45

D.60

【答案】D

参考解析：根据《工伤保险条例》规定，社会保险行政部门应当自受理工伤认定申请之日起60日内作出

工伤认定的决定，并书面通知申请工伤认定的职工或者其近亲属和该职工所在单位。故D项正确。

44.2008年8月15日，甲工厂与乙机电安装公司签订机械设备安装合同，合同约定由乙公司在2008年

11月16日之前为甲工厂安装一套进口成套机械设备，甲工厂在工程完成后15d内全部支付工程款50万

元。乙公司在2008年11月1日提前完成安装工作，经甲工厂验收合格，但甲工厂拒不支付工程款。经多

次催讨，甲工厂于2009年9月1日答应付款，并向乙公司出具50万元的支票一张，乙公司向银行提示付

款遭到拒绝。乙公司的债权的诉讼时效到期日为（）。

A.2010年8月16H

B.2010年11月1日

C.2011年11月17日

D.2011年9月1日

【答案】D

参考解析：本题考核的是诉讼时效中断。《民法通则》规定，诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求

或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间重新计算。

45.甲房地产开发商与乙建筑施工企业签订了一份施工合同，双方在合同中未约定纠纷的处理方式。后来

由于工程质量问题发生了纠纷，双方决定将此纠纷提交该市仲裁委员会仲裁。则下列说法中，正确的是（）。

A.由于双方在合同中未约定处理纠纷的具体方式，所以只能通过和解的方式解决纠纷

B.由于双方在合同中未约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以发生纠纷后不能通过仲裁解决

C.由于双方在发生纠纷后约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以可以通过仲裁解决纠纷

D.由于双方在发生纠纷后约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以不能通过和解解决纠纷

【答案】C

参考解析：本题考核的是民事纠纷的法律解决途径。民事纠纷的法律解决途径主要有四种：和解、调解、

仲裁、诉讼。当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，

可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。当事人申请仲裁后•可以自行和解。

46.根据《注册建造师管理规定》的规定，申请人年龄超过()周岁的不予注册。

A.55

B.60

C.62

D.65

【答案】D

参考解析：本题考核的是注册建造师不予注册的情形。《注册建造师管理规定》中规定，申请人有下列情

形之一的，不予注册：(1)不具有完全民事行为能力的;(2)申请在两个或者

两个以上单位注册的;(3)未达到注册建造师继续教育要求的;(4)受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的;(5)

因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的;(6)因前项规定以外

的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的;(7)被吊销注册证书，自处罚决定

之日起至申请注册之日止不满2年的;(8)在申请注册之日前3年内担任项目经理期问，所负责项目发生过

重大质量和安全事故的;(9)申请人的聘用单位不符合注册单位要求的;(IO)年龄超过65周岁的;(11)法律、法

规规定不予注册的其他情形。

47.下列行为属于施工单位资质不良行为的是()。

A.以他人名义投标，骗取中标的

B.施工单位取得资质证书后，降低安全生产条件的

C.委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸施工起重机械的

D需持证上岗的技术作业人员未经培训考核，未取得证书上岗，情节严重的

【答案】D

参考解析：

以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的，属于承揽业务不良行为认定标准，A选项错误。施

工单位取得资质证书后，降低安全生产条件的;委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸施工

起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的;这两项属于工程安全不良行为认定标准，因此B、

C选项错误。按照国家规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未经培训、考核，未取得证书上岗，情节

严重的，属于资质不良行为认定标准，D选项正确。故D为正确选项。

48.甲房地产开发公司将一住宅小区工程以施工总承包方式发包给乙建筑公司，乙建筑公司又将其中场地

平整及土方工程分包给丙土方公司。在工程开工前，应当由()按照有关规定申请领取施工许可证。(2009

年真题)

A、乙建筑公司

B、丙土方公司

C、甲房地产开发公司和乙建筑公司共同

D、甲房地产开发公司

【答案】D

【解析】本题考查的是施工许可证的申请主体和法定批准条件。申请施工许可证的主体是建设单位。

49.根据《建设工程质量管理条例》，对涉及()的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质等

级的设计单位提出设计方案。

A.改变建筑局部使用功能

B.建筑主体和承重结构变动

C.增加内部装修

D.增加投资额度

【答案】B

参考解析：《建设工程质量管理条例》规定，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在

施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案;没有设计方案的，不得施工。故B

选项正确。

50.监理工程师发现施工现场料堆偏高，有可能滑塌，存在安全事故隐患，则监理工程师应当()。

A.要求施工单位整改

B.要求施工单位停止施工

C.向安全生产监督行政主管部门报告

D.向建设工程质量监督机构报告

【答案】A

参考解析：本题考核的是工程监理单位的安全责任。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故

隐患的，应当要求施工单位整改;情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。

51.某工程项目建设单位于2010年2月1日发布招标公告，20to年3月1日发售招标文件，甲投标单位

在招标文件规定的投标截止日2010年4月1日前递交了投标文件。经过开标、评标后，建设单位于2010

年4月30日向甲投标单位发出中标通知书。则该工程合同成立的时间是()。

A.2010年2月1日

B.2010年3月1日

C.2010年4月1日

D.2010年4月30日

【答案】D

参考解析：本题考核的是中标通知书的性质。一旦招标人发出中标通知书，作出承诺，则合同即告成立。

52.在承揽合同履行过程中，承揽人的下列行为构成违约的是()。

A.承揽人发现定作人提供的图纸短缺，立即停止工作并通知定作人，导致未能如期完成工作

B.承揽人因定作人提供的材料不合格而通知定作人更换材料，因此导致工作延误

C.承揽人未征得定作人同意将其承揽的工作转交给第三人完成

D.承揽人因定作人未按期支付报酬而拒绝交付工作成果

【答案】C

【解析】本题考核承揽人的违约行为。承揽人发现定作人提供的图纸或者技术要求不合理的，应当及时通

知定作人。因定作人怠于答复等原因造成承揽人损失的，应当赔偿损失。所以选项A不构成违约行为。

承揽人对定作人提供的材料，应当及时检验，发现不符合约定时，应当及时通知定作人更换、补齐或者采

取其他补救措施。所以选项B不构成违约行为。承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的，应当就该

第三人完成的工作成果向定作人负责;未经定作人同意的，定作人也可以解除合同。承揽人可以将其承揽

的辅助工作交由第三人完成。所以选项C构成违约行为。定作人未向承揽人支付报酬或者材料费等价款

的，承揽人对完成的工作成果享有留置权，但当事人另有约定的除外。所以选项D不构成违约行为。

53.按照《行政许可法》规定，下列事项可以不设置行政许可方式予以规范的是()。

A.有限公共资源配置

B.确定企业主体资格

C.建筑业施工资质

D.职业道德自律

【答案】D

54.按照《行政诉讼法》规定，行政行为被人民法院判决撤销或者部分撤销，并判决行政机构重新作出行

政行为，则行政机构不得0。

A.作出与原行政行为基本相同的行政行为

B.以同一事实作出与原行政行为基本相同的行政行为

C.以同一理由作出与原行政行为基本相同的行政行为

D.以同一的事实和理由作出与原行政行为基本相同的行政行为

【答案】D

55.孙某承租了赵某的一套单元房。租用期间，该单元房安装的太阳能热水器管道由于老化漏水，孙某遂

通知了赵某，但多日未见修复。孙某便自行请工人维修，并支付维修费45元。此修理费应由()。

A.孙某负担

B.双方协商由谁负担

C.赵某负担

D.双方各负担一半

【答案】C

56.施工企业取得法人资格的时间为()。

A.注册资金到位日

B.公司成立日

C.工商部门核准登记日

D.建设行政主管部门颁发资质证书日

【答案】C

57.用人单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的，劳动者可以依法向当地人民法院申请()。

A.法律援助

B.支付令

C.社会救济

D.依法制裁用人单位

【答案】B

58.甲公司的资质等级为二级，而某工程项目需要一级资质的承包商承建，于是甲公司就借用了乙公司的

资质证书，承揽了该工程，后来因工程质量不合格而给发包人造成了重大损失。则赔偿责任应当由3承担。

A.甲公司

B.乙公司

C.发包人

D.甲公司和乙公司连带

【答案】D

参考解析：本题考核的是允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程应承担的法律责任。《建筑法》规

定，建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正，

没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级;情节严重的，吊销资质证书。对因该项承

揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿

责任。

59.某施工现场发生安全生产事故，造成5人死亡，直接经济损失8000万元人民币。根据《生产安全事

故报告和调查处理条例》，属于()生产安全事故。

A.重大

B.一般

C.较大

D.特别重大

【答案】A

参考解析：根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第3条，事故一般分为以下等级：(1)特别重大事故,

是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤(包括急性工业中毒，下同)，或者1亿元以上直接经济损失

的事故;⑵重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万

元以上1亿元以下直接经济损失的事故;(3)较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上

50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故;(4)一般事故，是指造成3人以下

死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。故A选项正确。

60.《固体废物污染环境防治法》规定，转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域贮存、处置的，应

当向()。

A.固体废物接受地的省、自治区、直辖市人民政府提出申请

B.固体废物移出地的省、自治区、直辖市人民政府提出申请

C.固体废物接受地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门提出申请

D.固体废物移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门提出申请

【答案】D

参考解析：本题考核的是一般固体废物污染环境的防治。转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域贮

存、处置的，应当向固体废物移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门提出申请。移

出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门应当商经接受地的省、自治区、直辖市人民政

府环境保护行政主管部门同意后，方可批准转移该固体废物出省、自治区、直辖市行政区域。未经批准的，

不得转移。。

61.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位的()应当由取得相应执业资格的人员担任，对

建设工程项目的安全施工负责。

A.主要负责人

B.项目负责人

C.专职安全生产管理人员

D.安全生产管理人员

【答案】B

参考解析：本题考核的是施工项目负责人的安全生产责任。《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单

位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责

任制度、安全生产规章制度和操作规程。

62.一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，

对债权人()。

A.可以拒绝承担保证责任

B.应当承担保证责任

C只对主债权承担责任

D.免除保证责任

【答案】A

参考解析：《担保法》第17条规定，一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产

依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担保证责任。故A为正确选项。

63.民事诉讼是指。在当事人和其他诉讼参与人的参加下，以审理裁判执行方式解决纠纷的活动。

A.仲裁委员会

B.人民调解委员会

C.人民检察院

D.人民法院

【答案】D

参考解析：《民事诉讼法》第3条规定：“人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互

之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼，适用本法的规定”；第6条规定：“民事案件的审判权由人民

法院行使”。而仲裁委员会是仲裁途径解决民事争议的机构，人民调解委员会是以调解方式解决民事争议

的机构，人民检察院是国家的法律监督机关，代表国家行使检察权，不是民事诉讼中行使审判权的主体。

故D为正确选项。

64.下列关于联合体投标的说法正确的是()。

A.招标人应当在资格预审公告中载明是否接受联合体投标

B.招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件后组成

C.联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标，投标有效

D.资格预审后联合体增减，更换成员的，其投标有效

【答案】A

参考解析：《招标投标法实施条例》规定，招标人应当在资格预审公告，招标公告或者投标邀请书中载明

是否接受联合体投标。A选项正确。招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预

审申请文件前组成。B选项错误。资格预审后联合体增减，更换成员的，其投标无效。D选项错误。联合

体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。C选项错误。

故A为正确选项。

65.下列知识产权法保护对象中，属于专利法保护对象的是()。

A、施工企业研发的新技术

B、施工企业研发的计价软件

C、施工企业编制的投标文件

D、监理企业编制的监理大纲

【答案】A

【解析】本题考查的是专利权。我国《专利法》保护的是发明创造专利权，并规定发明创造是指发明、实

用新型和外观设计。选项BCD属于著作权。

66.关于民事诉讼一审简易程序，下列说法正确的是()。

A.受理之日起30日内审结

B.立案之日起6个月内审结

C.由本院院长批准，可以延长6个月

D.当事人双方可以约定适用简易程序

【答案】D

参考解析：一审程序包括普通程序和简易程序。普通程序是《民事诉讼法》规定的民事诉讼当事人进行第

一审民事诉讼和人民法院审理第一审民事案件所通常适用的诉讼程序。简易程序是基层人民法院和它的派

出法庭审理事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的简单民事案件适用的程序。基层人民法院和它派出

的法庭审理上述规定以外的民事案件，当事人双方也可以约定适用简易程序。

适用普通程序审理的案件，根据《民事诉讼法》的规定，应当在立案之日起6个月内审结。有特殊情况需

要延长的，由本院院长批准，可以延长6个月;还需要延长的，报请上级法院批准。适用简易程序审理的

案件，应当在立案之日起3个月内审结。

67.工程监理单位的主要安全义务是()。

A.审查、要求整改或暂时停工、报告

B.平行检验、旁站

C.咨询、监督

D.组织、控制、协调

【答案】A

参考解析：根据《建设工程质量管理条例》的规定，监理单位的主要安全义务是：(1)对施工组织设计中的

安全技术措施或者专项施工方案进行审查;(2)发现安全事故隐患及时要求施工单位整改或者暂时停止施

工;(3)施工单位拒不整改或者不停止施工，及时向有关主管部门报告;(4)依照法律法规和工程建设强制性标

准实施监理。故A为正确选项。

68.对法的效力层级的表述中，不正确的是()。

A.新法优于旧法

B.特别法优于一般法

C.民法至上

D.上位法优于下位法

【答案】C

参考解析：本题考核的是法的效力层级。法的效力层级表现在：(1)宪法至上;(2)上位法优于下位法;(3)特别

法优于一般法;(4)新法优于旧法。

69.《招标投标法实施条例》规定，资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于()日。

A.5

B.7

C.10

D.20

【答案】A

参考解析：本题考核的是发布招标公告或投标邀请书。《招标投标法实施条例》规定，资格预审文件或者

招标文件的发售期不得少于5日。

70.根据我国《行政许可法》，尚未制定法律、行政法规和地方性法规的，因行政管理的需要，确需立即

实施行政许可的，省、自治区、直辖市人民政府规章可以设定临时|生的行政许可。临时性的行政许可实

施满。需要继续实施的，应当提请本级人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规。

A.3个月

B.6个月

C.1年

D.2年

【答案】C

参考解析：《行政许可法》第15条规定：”尚未制定法律、行政法规和地方性法规的，因行政管理的需要,

确需立即实施行政许可的，省、自治区、直辖市人民政府规章可以设定临时性的行政许可。临时性的行政

许可实施满一年需要继续实施的，应当提请本级人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规”。故C为

正确选项。

71.某商品房开发工程竣工后，发包人拖延一年多没有结算和支付剩余工程款。承包人起诉要求支付欠款

和利息并胜诉。法院在对该项目进行拍卖执行中，有许多债权人主张权利。各债权人的清偿顺序依法应为

()•

A.全款购房人、抵押权人、承包人

B.承包人、抵押权人、全款购房人

C.抵押权人、全款购房人、承包人

D.全款购房人、承包人、抵押权人

【答案】A

参考解析：本题中，承包人超过6个月主张权利，其已经丧失优先权。故A为正确选项。

72.甲建筑公司拖欠乙材料商货款，甲以自己的房产抵押给乙并办理了抵押登记，同时丙银行为甲的债务

出具了保函。三方未约定担保顺序，后甲不能偿还债务，乙的下列行为中合法的是0。

A.可直接要求丙承担保证责任

B.不能要求甲和丙对债务承担连带责任

C.应先行使抵押权

D.可以同时行使抵押权并要求丙承担保证责任

【答案】C

参考解析：根据《物权法》第176条规定，被担保的债权既有物的担保又有人的担保的，债务人不履行到

期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形，债权人应当按照约定实现债权;没有约定或者约定不

明确，债务人自己提供物的担保的，债权人应当先就该物的担保实现债权;第三人提供物的担保的，债权

人可以就物的担保实现债权，也可以要求保证人承担保证责任。提供担保的第三人承担担保责任后，有权

向债务人追偿。故C为正确选项。

73.以下事项中，不属于行政强制执行决定书中必须载明的事项是()。

A.强制执行的理由和依据

B.当事人的姓名或者名称地址

C.当事人依法享有的陈述权和申辩权

D.行政机关的名称印章和日期

【答案】C

参考解析：根据我国《行政强制法》第37条规定：“强制执行决定应当以书面形式作出，并载明下列事项：

⑴当事人的姓名或者名称地址;(2)强制执行的理由和依据;(3)强制执行的方式和时间;(4)申请行政复议或者

提起行政诉讼的途径和期限;(5)行政机关的名称印章和日期”。A、B、D选项均属于行政强制执行决定书

中必须载明的法定事项。而对于“当事人依法享有的陈述权和申辩权”，则是行政机关在作出强制执行决

定之前，书面催告当事人时所必需载明的事项之一。故C为正确选项。

记忆难度：容易(0)一般⑵难⑵笔记：记笔记

74.根据《刑法》第137条，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质

量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处()年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】D

参考解析：《刑法》第137条规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低

工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;后果特

别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。故D选项正确。

75.某工程项目施工过程中，施工单位根据建设单位提供的地下管线资料进行基坑挖掘作业，不慎将一根

未标识的电缆挖断造成停电事故，则对该起事故应承担责任的是()。

A.施工单位

B.建设单位

C.建设单位和施工单位共同

D.地下管线专业管理机构

【答案】B

76.按照《建设工程质量保证金管理暂行办法》规定，全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价

款结算总额02E右的比例预留保证金。

A.3%

B.5%

C.8%

D.10%

【答案】B

参考解析：按照《建设工程质量保证金管理暂行办法》规定，全部或者部分使用政府投资的建设项目，按

工程价款结算总额5%左右的比例预留保证金。社会投资项目采用预留保证金方式的，预留保证金的比例

可参照执行。故B为正确选项。

77.某投标人中标后，招标人要求其压低报价10%,否则不签合同。于是双方先按照中标人的投标报价

签订了甲合同并备案。接着，双方又根据施工单位同意压价后的价格签订了乙合同。后来，双方因工程款

结算产生纠纷。关于工程款结算的合同依据，下列说法中，正确的是（）。

A.甲合同不是双方实际履行的合同，应当作为无效合同处理

B.乙合同是双方真实意思的表示，应当以乙合同作为结算依据

C.乙合同背离了中标合同的实质性内容，应当以甲合同作为结算依据

D.两份合同均不能作为结算依据，双方应当申请工程造价鉴定

【答案】C

参考解析：本题考核的是建设工程合同的签订。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用

法律问题的解释》规定，当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质

性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。招标人与中标人另行签订合同的行为

属违法行为，所签订的合同是无效合同。

78.按照我国法律部门的划分，下列法律中，属于经济法的是0。

A.《标准化法》

B.《招标投标法》

C.《物权法》

D.《合同法》

【答案】A

参考解析：

根据经济法的概念，上述法律中只有《标准化法》属于经济法，显然，A项为正确选项。

79.2010年5月14日，某单位在对项目进行招标时，项目的招标文件要求投标文件必须要有投标单位的

盖章和法人代表的签字。在评标中，某投标人提交的投标文件只有投标单位的盖章而没有法人代表的签字.

关于这份投标文件的效力，下列说法中，错误的是（）。

A.由于招标文件有明确规定，该投标文件应作废标处理

B.招标文件要求必须有法人代表签字属于对投标文件格式的要求

C.如果招标文件没有明确规定，该投标文件不能作废标处理

D.由于法律并无明文规定必须有法人代表签字，该投标文件有效

【答案】D

参考解析：本题考核的是投标文件的内容要求。《招标投标法》规定，投标人应当按照招标文件的要求编

制投标文件。本题中的招标文件要求投标文件必须要有投标单位的盖章和法人代表的签字，因此该投标文

件为废标。

80.法的形式的含义不包括（）。

A.法律规范的效力等级

B.法律规范的外部表现形式

C.法律规范的时间效力

D.法律规范创制机关的性质及级别

【答案】C

参考解析：本题考核的是法的形式的含义。法的形式是指法律创制方式和外部表现形式。它包括四层含义：

(1)法律规范创制机关的性质及级别;(2)法律规范的外部表现形式;(3)法律规范的效力等级;(4)法律规范的地

域效力。

81.下列关于建设单位申请领取施工许可证应具备的法定条件的说法中，正确的是()。

A.施工场地中需征收房屋的，其征收进度符合施工要求

B.施工单位的装备和人员已进驻现场

C.有满足开工需要的施工图纸

D.建设工期不足1年的，到位资金不得少于工程合同价的30%

【答案】A

82.某造纸厂污水、污染物排放严重超过国家规定排放标准，被环境保护主管部门责令限期治理。根据《水

污染防治法》规定，限期治理最长不得超过()。

A.3个月

B.6个月

C.1年

D2年

【答案】C

参考解析：

《水污染防治法》规定，限期治理的期限最长不超过1年。故C为正确选项。

83.建筑业企业违法从事建筑活动的，()住房城乡建设主管部门或者其他有关部门应当依法查处，并将违

法事实、处理结果或处理建议及时告知该建筑业企业的资质许可机关。

A.建筑业企业注册地的县级以上地方人民政府

B.违法行为发生地的县级以上地方人民政府

C.建筑业企业注册地的市级以上地方人民政府

D.违法行为发生地的市级以上地方人民政府

【答案】B

参考解析：本题考核的是施工企业资质管理体制。建筑业企业违法从事建筑活动的，违法行为发生地的县

级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门应当依法查处，并将违法事实、处理结果或

处理建议及时告知该建筑业企业的资质许可机关。

84.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，关于建设单位安全责任的说法中，错误的是()。

A.对向施工企业提供的勘察资料的真实性、正确性、完整性负责

B.施工前进行安全施工技术交底

C.依法履行合同，不得压缩合同约定的工期

D.对拆除工程进行备案

【答案】B

85.某施工企业于2009年3月5日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前1周，但发包人

以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2009年3月20日提请有关部门进行质量鉴定，

鉴定部门于2009年4月i0日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为()。

A.2009年3月5日

B.2009年3月12日

C.2009年3月20日

D.2009年4月10日

【答案】A

参考解析：本题考核的是竣工日期。《最高人民法院关于审理建设工程施工合纷案件适用法律问题的解释》

规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以

承包人提交验收报告之日为竣工日期。

86.项目经理部没有按照合同约定完成施工任务，则应由()承担违约责任。

A.项目经理

B.建立单位

C.项目主要负责人

D.施工企业

【答案】D

参考解析：本题考核的是企业法人与项目经理部的法律关系。由于项目经理部不具备独立的法人资格，无

法独立承担民事责任。所以，项目经理部行为的法律后果将由企业法人承担。

87.某图书馆建设项目，评标由依法组建的评标委员会负责，甲、乙、丙、丁、戊为评标委员会成员。他

们的下列行为合法的是()。

A.甲私下接受投标人的财物

B.甲、乙、丙、丁、戊的名单在中标结果确定前应当保密

C.完成评标后向招标人提出书面评标报告，并决定中标候选人

D.乙私下接触投标人

【答案】B

参考解析：《招标投标法》规定，评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。B选项正确。评标

委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较;设有标底的，应当参考标

底。评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。并不是直接决

定中标人，所以C选项错误。评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人的财物或者其他好

处。A、D错误。故B选项正确。

88.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工现场从事危险作业的人员的意外伤害保险期限()。

A.与合同计划工期一致

B.自建设工程开工之日起至竣工验收合格之日止

C.自施工企业进场之日起至竣工验收合格之日止

D.自施工企业进场之日起至施工企业退场之日止

【答案】B

参考解析：《建筑法》第48条规定，鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。按

照《建设工程安全生产管理条例》第38条的规定，施工企业为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤

害保险的，意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。故B为正确选项。

89.根据《建设工程质量管理条例》的规定，()应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管

部门审查，施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。

A.监理单位

B.设计单位

C.建设单位

D.施工单位

【答案】C

参考解析：本题考核的是建设单位的质量责任和义务。《建设工程质量管理条例》规定，建设单位应当将

施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查。

90.构成表见代理的主观要件是()。

A.本人存在过失B.代理人超越代理权限C.相对人为善意D.存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事

实或理由

【答案】C

参考解析：

须相对人为善意，这是构成表见代理的主观要件。如果相对人明知行为人无代理权而仍与之实施民事行为，

则相对人为主观恶意，不构成表见代理。故C为正确选项。

91.买卖合同的基本特征是()。

A.买卖合同是双务合同

B.买卖合同是诺成合同

C.买卖合同是有偿合同

D.买卖合同是一种转移财产所有权的合同

【答案】C

参考解析：本题考核的是买卖合同的基本特征。买卖合同的基本特征是买卖合同是有偿合同。

92.根据《民事诉讼法解释》的规定，人民法院确定举证期限，第一审普通程序案件不得少于()日。

A.5

B.10

C.15

D.30

【答案】C

参考解析：本题考核的是举证时限。《民事诉讼法解释》中规定，人民法院应当在审理前的准备阶段确定

当事人的举证期限。举证期限可以由当事人协商，并经人民法院准许。人民法院确定举证期限，第一审普

通程序案件不得少于15日，当事人提供新的证据的第二审案件不得少于10日»

93.损坏或者擅自迁移、拆除历史建筑的，由()责令停止违法行为、限期恢复原状或者采取其他补救措施。

A.省级人民政府建设行政主管部门

B.省级人民政府城乡规划主管部门

C.城市、县人民政府建设行政主管部门

D.城市、县人民政府城乡规划主管部门

【答案】D

参考解析：本题考核的是历史文化名城名镇名村保护范围内违法行为应承担的法律责任。损坏或者擅自迁

移、拆除历史建筑的，由城市、县人民政府城乡规划主管部门责令停止违法行为、限期恢复原状或者采取

其他补救措施;有违法所得的，没收违法所得;逾期不恢复原状或者不采取其他补救措施的，城乡规划主管

部门可以指定有能力的单位代为恢复原状或者采取其他补救措施，所需费用由违法者承担;造成严重后果

的，对单位并处20万元以上50万元以下的罚款，对个人并处10万元以上20万元以下的罚款;造成损失

的，依法承担赔偿责任。

94.下列甲公司与乙公司能参加同一标段投标的情形是()。

A.甲公司与乙公司的法定代表人为同一人

B.甲公司是乙公司的全资子公司

C.甲公司是乙公司的分支机构

D.甲公司与乙公司组成联合体

【答案】D

参考解析：根据《招标投标法实施条例》，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不

得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。故D为正确选项。

95.某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为4万元、定金为6万元。采购方依约支付了6万元

定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为()万元。

A.10

B.4

C.16

D.12

【答案】D

【解析】本题考核点为定金与违约金条款的选择适用。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，

对方可以选择适用违约金或者定金条款。如果采购方选择了定金条款，那么能主张12万元;如果选择违约

金条款，定金还可以收回，则可以主张10万元。因此，本题中如果要主张最高金额，只能选择定金条款。

96.用人单位与劳动者自。起建立劳动关系。

A.用工之日

B.试用期满之日

C.签订合同之日

D.劳动者提供担保之日

【答案】A

97.某案件执行过程中，案外人对执行标的提出确有理由异议，则人民法院应裁定()。

A.中止执行

B.终结执行

C.先予执行

D.中断执行

【答案】A

98.北京施工企业与深圳销售公司于2011年7月在长沙市签订了建筑材料买卖合同。合同约定将材料运

送到上海市的工程所在地，并约定合同争议由“原告所在地或者合同签订地人民法院管辖”。后因北京施

工企业拖欠货款，深圳销售公司在深圳市的法院起诉北京施工企业。下列关于管辖权的说法中，正确的是

()O

A.深圳市的人民法院或长沙市的人民法院均有管辖权

B.北京市的人民法院有管辖权

C.上海市的人民法院有管辖权

D.合同约定的管辖法院条款无效

【答案】A

参考解析：《民事诉讼法》第23条规定：“因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法

院管辖”；第34条规定：”合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行

地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但不得违反本

法对级别管辖和专属管辖的规定本题中，当事人约定由“原告所在地或者合同签订地人民法院管辖”

符合法律规定。故A为正确选项。

99.乙方的违约行为导致工程受到损失，甲方采取措施减损，导致损失减少到3万元，但甲方支出相应的

措施费用0.5万元，乙方应该支付甲方。万元费用。

A.0.5

B.2.