2024年度工程建设和施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度工程建设和施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方信息1.2承包方信息1.3工程定义第二条工程内容2.1工程概述2.2工程量清单2.3工程进度计划第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3支付方式第四条工程质量4.1质量标准4.2质量控制措施4.3质量验收程序第五条工程进度5.1施工期限5.2进度延误的处理5.3提前完成的奖励第六条材料与设备6.1材料供应6.2设备安装6.3材料和设备验收第七条安全生产7.1安全标准7.2安全防护措施7.3安全事故的处理第八条变更管理8.1变更范围8.2变更程序8.3变更费用第九条违约责任9.1发包方违约9.2承包方违约9.3违约赔偿第十条争议解决10.1争议解决方式10.2调解程序10.3诉讼或仲裁地点第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同终止条件第十二条保密条款12.1保密信息范围12.2保密义务12.3例外情况第十三条一般条款13.1适用法律13.2合同的份数13.3通知与送达第十四条附录14.1附录A：工程图纸14.2附录B：技术规范14.3附录C：材料和设备规格书14.4附录D：合同附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方信息1.1.1单位名称：X工程有限公司1.1.2单位地址：省市区路号1.1.3联系人：X1.1.4联系电话：X1.2承包方信息1.2.1单位名称：X建设有限公司1.2.2单位地址：省市区路号1.2.3联系人：X1.2.4联系电话：X1.3工程定义1.3.1工程名称：X项目1.3.2工程地点：省市区路号1.3.3工程内容：包括但不限于土建、安装、装修等工程1.3.4工程规模：平方米1.3.5工程预算：人民币万元第二条工程内容2.1工程概述2.1.1工程项目的目标、内容和预期成果2.2工程量清单2.2.1工程量清单明细表2.3工程进度计划2.3.1工程整体进度计划2.3.2关键节点进度计划第三条合同价格3.1合同总价3.1.1合同总价：人民币万元3.1.2价格组成：工程量清单明细表及合同附件中规定的各项费用3.2价格调整机制3.2.1价格调整的条件、范围和程序3.3支付方式3.3.1支付方式：进度付款、中期支付、验收合格支付和最终支付3.3.2付款比例和时间：按照工程进度计划和合同约定执行第四条工程质量4.1质量标准4.1.1工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定4.1.2主要质量标准和要求：包括但不限于材料、设备、施工工艺等4.2质量控制措施4.2.1承包方的质量保证体系4.2.2发包方的质量监督和检查权力4.3质量验收程序4.3.1验收标准和方法4.3.2验收程序和时间：按照合同约定和工程进度执行第五条工程进度5.1施工期限5.1.1合同约定的施工期限：自开工之日起至工程竣工交付日止5.2进度延误的处理5.2.1延误原因和责任判定5.2.2延误的后果和处理措施5.3提前完成的奖励5.3.1提前完成工程的奖励条件和标准第六条材料与设备6.1材料供应6.1.1材料供应的责任和义务6.2设备安装6.2.1设备安装的责任和义务6.3材料和设备验收6.3.1验收标准和程序第八条变更管理8.1变更范围8.1.1工程变更的范围包括但不限于设计变更、工程量变更、工程内容变更等。8.1.2变更的提出和批准程序：变更申请应由发包方或承包方提出，经双方协商一致后，方可实施。8.1.3变更的费用和时间调整：变更导致的费用和时间调整，按照双方协商的结果执行。第九条违约责任9.1发包方违约9.1.1发包方未按约定时间支付款项，应支付违约金，违约金计算方式详见合同附件。9.1.2发包方未按约定提供施工条件，导致工程延误，应承担相应责任。9.2承包方违约9.2.1承包方未按约定完成工程，应支付违约金，违约金计算方式详见合同附件。9.2.2承包方未按约定使用质量不合格的材料或设备，应承担相应责任。9.3违约赔偿9.3.1违约赔偿的具体金额和计算方式详见合同附件。第十条争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应通过友好协商解决合同争议。10.1.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2调解程序10.2.1若双方同意调解，可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。10.3诉讼或仲裁地点10.3.1任何诉讼或仲裁均应在中国进行。第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.1.1合同自双方签字盖章之日起生效。11.1.2合同的生效不得违反法律、法规和社会公共利益。11.2合同变更程序11.2.1合同变更应书面签署，并由双方盖章确认。11.2.2合同变更不得违反法律、法规和社会公共利益。11.3合同终止条件11.3.1工程竣工并经验收合格，合同即告终止。11.3.2合同终止后，承包方应按照合同约定完成工程保修。第十二条保密条款12.1保密信息范围12.1.1双方在合同执行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等。12.1.2保密信息的保密期限自合同终止之日起计算，期限为五年。12.2保密义务12.2.1双方均有保密义务，不得向第三方泄露保密信息。12.2.2保密义务不因合同的终止而解除。12.3例外情况12.3.1法律、法规规定必须披露的信息。12.3.2双方书面同意披露的信息。第十三条一般条款13.1适用法律13.1.1本合同适用中华人民共和国法律。13.2合同的份数13.2.1本合同一式两份，双方各执一份。13.3通知与送达13.3.1双方指定的联系人和地址用于通知和送达。第十四条附录14.1附录A：工程图纸14.2附录B：技术规范14.3附录C：材料和设备规格书14.4附录D：合同附件第二部分：第三方介入后的修正为明确第三方介入后的责权利划分，本合同补充如下第三方相关条款：第十五条第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方指除甲乙方之外，参与或涉及本合同工程建设的其他主体，包括但不限于设计单位、监理单位、材料供应商、设备供应商、施工分包商等。15.2第三方责任15.2.1第三方应按照合同约定及法律法规要求，承担各自在工程建设过程中的责任和义务。15.2.2第三方如因违约、过失或其他原因导致工程损失，应承担相应的赔偿责任。第十六条第三方选择与认可16.1第三方选择16.1.2甲乙方在选择第三方时，应考虑第三方的能力、经验、报价及服务等因素。16.2第三方认可16.2.1甲乙方应对第三方进行审查，包括但不限于资质、业绩、财务状况等。16.2.2甲乙方应就第三方的选择征求对方意见，并达成一致。第十七条第三方合同管理17.1甲乙方与第三方签订的合同，应符合本合同的约定和法律法规的要求。17.2甲乙方应妥善保管与第三方的合同及相关文件，确保合同的履行。第十八条第三方责任限制18.1甲乙方与第三方之间的纠纷，不应影响本合同的履行。18.2甲乙方对第三方的债务不承担连带责任，除非甲乙方知道或应当知道第三方的违约行为。18.3第三方对甲乙方的债务不承担连带责任，除非第三方知道或应当知道甲乙方的违约行为。第十九条第三方权益保护19.1甲乙方应保护第三方的合法权益，不得擅自变更、解除或终止与第三方的合同。19.2甲乙方不得要求第三方违反法律法规和合同约定履行义务。第二十条第三方违约处理20.1第三方如发生违约行为，甲乙方应按照合同约定及法律法规处理。20.2甲乙方在处理第三方违约行为时，应遵循公平、公正、公开的原则。第二十一条第三方争议解决21.1甲乙方与第三方之间的争议，应通过友好协商解决。21.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第二十二条第三方资料提交22.1甲乙方应按照合同约定，向对方提供与第三方有关的资料，包括但不限于第三方资质证明、合同副本等。22.2甲乙方应对提供的第三方资料的真实性、准确性负责。第二十三条额外条款及说明23.1本合同未涉及的其他第三方相关事项，甲乙方应通过协商补充。23.2甲乙方应确保第三方遵守本合同的约定，不得有损害甲乙方利益的行为。第二十四条第三方的概念与划分24.1第三方是指除甲乙方之外的其他主体，其在本合同工程中扮演不同角色，具备不同职责。24.2甲乙方与第三方之间的权益划分，应遵循本合同的约定及法律法规的要求。24.3甲乙方与第三方之间的责任划分，应明确具体，确保各方的权益得到保障。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件A：工程图纸附件B：技术规范附件C：材料和设备规格书附件D：合同附件附件A：工程图纸附件A.1施工图纸附件A.2设计图纸附件A.3结构图纸附件A.4电气图纸附件A.5水暖图纸附件A.6其它相关图纸附件B：技术规范附件B.1施工技术规范附件B.2设计技术规范附件B.3材料技术规范附件B.4设备技术规范附件B.5安全技术规范附件B.6其它相关技术规范附件C：材料和设备规格书附件C.1材料规格书附件C.1.1材料名称附件C.1.2材料型号附件C.1.3材料质量标准附件C.2设备规格书附件C.2.1设备名称附件C.2.2设备型号附件C.2.3设备质量标准附件D：合同附件附件D.1工程量清单附件D.2付款计划附件D.3工期计划附件D.4变更协议附件D.5验收标准附件D.6其它相关附件说明二：违约行为及责任认定：1.未按约定的时间、质量、标准完成工程。2.未按约定的时间和方式支付款项。3.未按约定的范围和标准提供施工条件。4.提供的材料、设备不符合约定的质量标准。5.未按约定的时间、方式和技术规范进行施工。6.未按约定的方式进行变更和调整。7.未按约定的方式处理争议和违约行为。违约的责任认定标准：1.违约金：按照合同约定的违约金计算方式和金额支付。2.损害赔偿：根据违约行为导致的实