2024年度沉井施工工程验收与交付合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度沉井施工工程验收与交付合同本合同目录一览1.验收与交付1.1验收标准1.2验收程序1.3交付时间1.4交付地点2.工程质量2.1质量标准2.2质量保证2.3质量检验3.施工安全3.1安全要求3.2安全措施3.3安全事故处理4.施工期限4.1施工开始时间4.2施工结束时间4.3延期条款5.工程变更5.1变更条件5.2变更程序5.3变更费用6.工程保修6.1保修范围6.2保修期限6.3保修责任7.合同价格7.1合同总价7.2支付方式7.3支付条件8.违约责任8.1违约行为8.2违约责任8.3违约赔偿9.争议解决9.1协商解决9.2调解解决9.3仲裁解决9.4法律途径10.合同的生效、变更和终止10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同终止条件11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约保密12.合同的转让12.1转让条件12.2转让程序12.3转让后果13.合同的附件13.1附件内容13.2附件效力14.其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同语言14.4送达地址第一部分：合同如下：1.验收与交付1.1验收标准本合同项下的沉井施工工程，验收标准包括但不限于《建设工程质量验收标准》及相关行业标准。工程应满足设计文件要求，并符合国家及行业现行标准、规范、规定。1.2验收程序验收工作应在合同约定的验收时间内完成。验收前，承包人应提供完整的技术文件和施工记录。验收小组由甲方、乙方及有关政府部门的代表组成，负责对工程进行现场检查和评定。验收合格的工程，方可交付使用。1.3交付时间工程交付时间详见合同附件中约定的日期。承包人应按照合同约定的时间完成施工，并向甲方交付工程。1.4交付地点工程交付地点为合同附件中约定的地点。承包人应将工程完好地运至指定地点，并负责安装、调试直至验收合格。2.工程质量2.1质量标准工程质量应符合现行国家及行业标准，包括但不限于《建筑工程质量验收统一标准》（GB503002013）及相关专业标准。2.2质量保证承包人应保证工程质量，确保工程安全、可靠、美观。应建立健全质量保证体系，加强施工过程中的质量控制。2.3质量检验工程质量检验包括材料检验、工序检验、分部分项工程检验和整体工程检验。检验费用由承包人承担。如检验不合格，承包人应按甲方的要求整改，并重新检验。3.施工安全3.1安全要求承包人应严格按照国家及地方安全生产法律法规和施工现场安全管理规定，确保施工安全。3.2安全措施承包人应制定施工现场安全防护措施，对施工现场进行封闭管理，设置安全警示标志，并对施工人员进行安全教育。3.3安全事故处理如发生安全事故，承包人应立即启动应急预案，采取有效措施防止事故扩大，并及时报告甲方及有关部门。安全事故的处理费用由承包人承担。4.施工期限4.1施工开始时间施工开始时间详见合同附件中约定的日期。承包人应按时开始施工，不得延迟。4.2施工结束时间施工结束时间详见合同附件中约定的日期。承包人应按时完成施工，并向甲方交付工程。4.3延期条款如因不可抗力等特殊情况导致施工延期，承包人应提前向甲方提出延期申请，并经甲方同意后方可延期。延期时间根据实际情况确定。8.违约责任8.1违约行为

a.承包人未能按照合同约定时间完成施工的；

b.承包人未能按照合同约定质量完成工程的；

c.承包人未按照合同约定支付价款的；

d.甲方未按照合同约定支付预付款、进度款和尾款的；

e.甲方未按照合同约定提供施工场地的；

f.甲方未按照合同约定提供设计文件、图纸及其他技术资料的。8.2违约责任违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为本合同总价款的千分之五。违约金不足以弥补守约方损失的，违约方还应承担相应的赔偿责任。8.3违约赔偿违约方应赔偿守约方因违约所造成的直接经济损失，包括但不限于工期延误损失、材料损失、人工费用损失等。9.争议解决9.1协商解决双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中的争议和纠纷。9.2调解解决如协商不成，任何一方均可向工程所在地的建设行政主管部门申请调解。9.3仲裁解决如调解不成，任何一方均可向合同约定的仲裁委员会申请仲裁。9.4法律途径如仲裁不成，可依法向合同约定的人民法院提起诉讼。10.合同的生效、变更和终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程验收合格并交付完毕之日终止。10.2合同变更程序合同变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。10.3合同终止条件

a.工程验收合格，并交付完毕；

b.双方协商一致解除合同；

c.依法应当终止的其他情形。11.保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。11.2保密期限保密期限自合同生效之日起算，至合同终止之日止。11.3违约保密违反保密义务的一方，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为本合同总价款的千分之五。违约金不足以弥补守约方损失的，违约方还应承担相应的赔偿责任。12.合同的转让12.1转让条件除非合同另有约定，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2转让程序如确需转让，应提前书面通知对方，并经对方同意。转让须依法办理相关手续。12.3转让后果转让不得改变本合同的实质性内容。转让后，本合同对受让人具有法律约束力。13.合同的附件13.1附件内容附件为本合同的组成部分，包括但不限于设计文件、图纸、技术说明、工程量清单等。13.2附件效力附件与本合同具有同等法律效力。如附件与本合同有冲突之处，以本合同为准。14.其他条款14.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。14.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同语言本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中文。14.4送达地址双方指定的送达地址详见合同附件。任何一方发送至对方指定地址的文件，均视为已送达。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方定义本合同所称第三方，是指非合同当事人，但参与合同履行过程的个体或组织，包括但不限于中介方、监理方、审计方、保险公司等。1.2第三方责任第三方应独立承担其行为所产生的法律责任，与甲乙方无涉。甲乙方不承担第三方行为的法律后果。2.第三方介入的程序和条件2.1第三方介入程序第三方介入应遵循合同约定的程序。甲乙方应提前书面通知对方，并经对方同意。未经同意，第三方不得介入合同履行过程。2.2第三方介入条件第三方介入的条件包括但不限于：

a.甲乙方请求第三方提供专业服务；

b.第三方作为合同履行的辅助方，参与合同履行；

c.法律、法规规定或合同约定第三方介入的场合。3.第三方权利和义务3.1第三方权利第三方根据合同约定或法律、法规规定，享有合同约定的权利。包括但不限于：

a.获得合同约定的费用；

b.获得合同约定的服务或产品；

c.按照合同约定参与合同履行过程。3.2第三方义务第三方应履行合同约定的义务，包括但不限于：

a.按照合同约定提供专业服务；

b.按照合同约定参与合同履行；

c.遵守合同约定的保密条款。4.第三方责任限额4.1第三方责任限定第三方对其行为所产生的法律责任，承担有限责任。第三方对甲乙方不承担连带责任。4.2第三方赔偿限额如第三方因违约或过错给甲乙方造成损失，第三方应承担相应的赔偿责任。赔偿限额根据合同约定或法律、法规规定确定。5.第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲方的关系第三方与甲方之间的合同关系，不影响第三方与乙方之间的合同关系。第三方应独立承担与甲方之间的合同责任。5.2第三方与乙方的关系第三方与乙方之间的合同关系，不影响第三方与甲方之间的合同关系。第三方应独立承担与乙方之间的合同责任。6.第三方介入对合同履行影响6.1第三方介入不影响合同主体的权利和义务。合同当事人（甲乙方）的权利和义务不受第三方介入的影响。6.2第三方介入不影响合同的履行期限和质量要求。合同约定的履行期限和质量要求，由合同当事人（甲乙方）履行。7.第三方介入的合同修改7.1第三方介入不影响本合同的实质性内容。本合同的签订、履行、解释及争议解决，均以本合同为准。7.2如第三方介入导致合同内容发生变动，甲乙方应签订书面补充协议，明确第三方介入的相关事项。补充协议与本合同具有同等法律效力。8.第三方介入的争议解决8.1第三方介入产生的争议，应通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均可向合同约定的仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。8.2第三方作为争议一方时，其争议解决方式应按照合同约定或法律、法规规定进行。9.第三方介入的合同终止9.1第三方介入的合同终止，不影响甲乙方之间的合同关系。甲乙方应按照本合同约定，继续履行合同义务。9.2第三方介入的合同终止，不影响甲乙方对第三方的权利主张。甲乙方仍有权向第三方主张合同约定的权利。10.附件与第三方介入10.1附件为本合同的组成部分，第三方介入不影响附件的效力。附件与本合同具有同等法律效力。10.2如附件与第三方介入有关，甲乙方应签订书面补充协议，明确第三方介入的相关事项。补充协议与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计文件施工图纸技术说明书设计计算书设计变更通知2.图纸基础图纸结构图纸电气图纸管道图纸3.技术说明材料技术要求施工技术要求质量验收标准安全防护措施4.工程量清单土建工程量清单安装工程量清单装饰工程量清单园林绿化工程量清单5.施工计划施工进度计划施工组织设计施工临时设施布置图6.合同协议书主体合同协议书附件协议书补充协议书7.工程验收标准建筑工程验收标准安装工程验收标准装饰工程验收标准8.安全规范施工现场安全规范施工安全技术规程安全事故应急预案9.保险文件工程保险投保单保险条款保险单10.其他相关文件政府批文土地使用权证工程项目批准文件环保审批文件说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为未按约定时间支付预付款、进度款和尾款未按约定提供施工场地、设计文件、图纸及其他技术资料未履行合同约定的其他义务违约责任：甲方应承担违约金，违约金为本合同总价款的千分之五。如违约金不足以弥补乙方损失，甲方还应承担相应的赔偿责任。2.乙方违约行为未按约定时间完成施工未按约定质量完成工程未按约定支付价款未履行合同约定的其他义务违约责任：乙方应承担违约金，违约金为本合同总价款的千分之五。如违约金不足以弥补甲方损失，乙方还应承担相应的赔偿责任。3