施工合同示范文本：建筑施工合同索赔通知书

合同编号：__________建筑施工合同索赔通知书一、工程概况1.工程名称：_______（工程名称）2.工程地点：_______（工程地点）3.工程规模：_______（工程规模）4.工程总投资：_______（工程总投资）5.工程开工日期：_______（工程开工日期）6.工程竣工日期：_______（工程竣工日期）二、索赔事由1.乙方在施工过程中，由于甲方原因导致施工进度受到影响，产生工期延误，乙方为此提出索赔。具体索赔事项如下：（1）因甲方原因导致施工图纸延迟提供，使乙方无法按计划进行施工，造成工期延误_______天。（2）甲方在施工过程中，要求变更设计，使乙方无法按照原定计划进行施工，造成工期延误_______天。（3）甲方未能按照约定提供施工场地及相关配套设施，使乙方无法正常进行施工，造成工期延误_______天。2.乙方在施工过程中，由于非甲方原因导致施工成本增加，产生经济损失，乙方为此提出索赔。具体索赔事项如下：（1）因不可抗力因素导致施工材料价格上涨，使乙方采购成本增加_______元。（2）因甲方原因导致施工过程中发生安全事故，产生额外费用_______元。（3）其他原因导致施工成本增加_______元。三、索赔依据1.双方签订的《建筑施工合同》。2.相关的法律法规及政策规定。3.施工过程中产生的相关证据材料。四、索赔处理1.乙方应在知道或应当知道索赔事由发生之日起_______日内向甲方提出书面索赔。2.甲方应在收到乙方索赔报告后_______日内答复乙方。3.甲方确认乙方索赔事项后，应在_______日内支付乙方索赔款项。五、其他约定1.双方应遵守国家法律法规，严格执行合同条款，确保工程质量、安全、进度和投资控制目标的实现。2.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。3.本通知书一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同编号：填写合同的唯一标识，确保合同的准确性和可追溯性。2.工程概况：详细描述工程的基本信息，包括工程名称、地点、规模、总投资、开工日期和竣工日期等。3.索赔事由：明确列出乙方提出索赔的具体原因，包括工期延误、施工成本增加等，并具体说明原因和延误天数或经济损失金额。4.索赔依据：列出支持乙方索赔的法律文件和证据材料，确保索赔的合法性和合理性。5.索赔处理：规定乙方提出索赔的时间限制、甲方答复的时间限制以及支付索赔款项的时间限制。6.其他约定：包括双方遵守法律法规、严格执行合同条款、解决争议的方式等。解决办法：1.友好协商：双方应通过友好协商解决在履行合同过程中发生的争议。2.法律途径：如果友好协商无法解决问题，双方可以选择向有管辖权的人民法院起诉，通过法律途径解决争议。关键词语的法律名词解释：1.合同法：指《中华人民共和国合同法》，是规范合同订立、履行、变更、解除和终止等行为的法律法规。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。3.索赔：指一方因对方违约或者法律规定的原因，向对方提出的要求赔偿损失的要求。4.工期延误：指施工进度因非乙方原因导致的时间上的推迟。5.经济损失：指因违约行为导致的实际经济损失，如额外费用、利润损失等。6.友好协商：指双方以友好、平等的态度，通过对话和磋商解决争议的方式。7.管辖权：指法院对某一特定案件进行审判的权力，根据《中华人民共和国民事诉讼法》规定，一般地域法院具有管辖权。特殊应用场合：1.工程变更：如果甲方在施工过程中要求变更设计，导致乙方施工进度受到影响，乙方可以根据合同条款向甲方提出索赔。补充条款：双方同意，如甲方要求变更设计，应提前通知乙方，并尽量减少对施工进度的影响。如变更导致乙方施工成本增加，甲方应承担相应费用。2.不可抗力因素：如施工过程中遇到不可抗力因素，如自然灾害、社会事件等，导致乙方无法按计划进行施工，乙方可以根据合同条款向甲方提出工期延误的索赔。补充条款：双方同意，遇到不可抗力因素导致施工无法正常进行时，乙方应及时通知甲方，并尽快采取措施减少损失。双方根据实际情况协商调整工期和费用。3.施工安全事故：如施工过程中发生安全事故，导致乙方产生额外费用，乙方可以根据合同条款向甲方提出索赔。补充条款：双方同意，施工过程中如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照相关法律法规采取