居民住宅清运施工合同

居民住宅清运施工合同合同编号：__________地址：联系方式：地址：联系方式：鉴于业主需要对居民住宅进行清运施工，以确保住宅的安全、整洁和舒适，乙方具备清运施工的专业能力，双方本着平等、自愿、互利的原则，就居民住宅清运施工事项达成如下协议：一、施工内容1.1乙方负责对业主的居民住宅进行清运施工，包括但不限于清理垃圾、拆除废弃设施、整理场地等。1.2乙方应按照业主的要求和施工标准，确保施工质量，保证住宅清运施工后的安全和整洁。二、施工期限2.1施工期限为____年____月____日至____年____月____日，共计____天。2.2乙方如因特殊情况需延长施工期限，应提前向业主申请，征得业主同意后方可延长。三、施工费用3.1乙方向业主提供的清运施工服务，双方商定施工费用为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。3.2乙方应在施工前向业主出示正规发票，业主应在收到发票后____天内支付施工费用。四、施工质量及保修4.1乙方应按照国家和行业标准进行施工，确保施工质量。4.2施工完成后，乙方应负责保修____个月，如有质量问题，乙方应在接到业主通知后____天内予以修复。五、施工安全5.1乙方应严格按照施工安全规范进行施工，确保施工过程中人员安全和住宅设施安全。5.2乙方应在施工区域设置明显的安全警示标志，提醒业主及他人注意安全。六、双方义务6.1业主应按照约定时间支付施工费用，提供施工所需的相关资料和条件。6.2乙方应按照约定时间完成施工，保证施工质量，并承担施工过程中的安全和环保责任。七、违约责任7.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担相应的违约责任。7.2乙方如未按照约定时间完成施工，应向业主支付违约金，违约金为施工费用的____%。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至施工完成之日止。甲方（业主）：签字（或盖章）：日期：____年____月____日乙方（施工方）：签字（或盖章）：日期：____年____月____日一、附件列表：1.施工方案及施工进度计划2.施工图纸及相关技术资料3.施工合同履行过程中产生的所有付款凭证和发票4.施工质量检查报告5.施工安全评估报告6.施工过程中的变更协议7.施工保修证书及相关保修记录二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间完成施工，视为违约。2.乙方施工质量不符合约定标准，视为违约。3.乙方未按约定提供施工安全措施，导致安全事故发生，视为违约。4.业主未按约定时间支付施工费用，视为违约。5.业主未提供施工所需资料和条件，导致施工延误，视为违约。三、法律名词及解释：1.居民住宅清运施工：指对居民住宅进行垃圾清理、废弃设施拆除、场地整理等作业。2.施工期限：双方约定的完成施工的时间段。3.施工费用：乙方为提供清运施工服务所收取的费用。4.违约金：因违约行为而支付的违约责任金额。5.保修：乙方对施工质量承担的后续维修责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：及时沟通，调整施工计划，确保按期完成。2.施工质量问题：立即停工，协商解决，必要时请第三方评估。3.安全事故发生：立即报告，采取紧急措施，责任方承担相应责任。4.支付纠纷：查看合同条款，提供相应凭证，友好协商解决。5.施工变更：双方协商一致，签订变更协议，调整合同内容。五、所有应用场景：1.居民住宅翻新前的垃圾清理。2.废