2024年场外水利工程建筑总包合同规范

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年场外水利工程建筑总包合同规范本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3水利工程1.4建筑总包1.5合同金额第二条合同范围及内容2.1工程概述2.2工程地点2.3工程规模2.4工程进度2.5工程质量标准第三条合同价格及支付3.1合同价格3.2价格调整3.3支付方式3.4支付时间表第四条工期及进度4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误4.4进度报告第五条工程质量与保修5.1工程质量5.2质量验收5.3保修期限5.4保修责任第六条合同的履行与变更6.1合同履行6.2合同变更6.3变更程序第七条违约责任7.1违约行为7.2违约责任7.3违约赔偿第八条争议解决8.1争议解决方式8.2调解8.3仲裁8.4法律适用第九条合同的解除9.1合同解除条件9.2解除程序9.3解除后的责任处理第十条合同的终止10.1合同终止条件10.2终止程序10.3终止后的责任处理第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3保密泄露责任第十二条不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力后果12.3不可抗力处理第十三条税务和审计13.1税务处理13.2审计配合13.3税款支付第十四条附则14.1合同附件14.2合同生效14.3合同修改14.4合同解除和终止的效力第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方发包方是指根据本合同约定，承担水利工程建筑总包项目发包义务的法人或其他组织，具有工程项目的投资、组织、管理和监督权。1.2承包方承包方是指根据本合同约定，承担水利工程建筑总包项目施工义务的法人或其他组织，具有工程项目的施工能力和资质。1.3水利工程水利工程是指根据本合同约定，由承包方进行施工的各类水利基础设施项目，包括但不限于水库、河道、灌区、泵站、水闸等。1.4建筑总包建筑总包是指承包方根据本合同约定，对水利工程项目的全部或部分施工内容进行统一组织、协调和管理，提供所需人力、物力、技术和资金等，确保工程按期完成。1.5合同金额合同金额是指根据本合同约定，承包方承担水利工程建筑总包项目的施工任务，应得的工程价款。合同金额具体为人民币【】元整（大写：【】元整）。第二条合同范围及内容2.1工程概述本合同项下的水利工程建筑总包项目主要包括：土建工程、安装工程、装饰工程、绿化工程、临时设施工程等，具体工程内容以合同附件一《工程量清单》为准。2.2工程地点本合同项下的水利工程建筑总包项目施工地点位于【】（详细地址），具体施工范围以合同附件二《施工范围》为准。2.3工程规模本合同项下的水利工程建筑总包项目规模为：【】（如：中型、大型等），具体规模以合同附件三《工程规模》为准。2.4工程进度本合同项下的水利工程建筑总包项目计划开工日期为【】，计划竣工日期为【】。承包方应按照合同约定的工期完成工程施工，如有工期延误，按照合同约定处理。2.5工程质量标准本合同项下的水利工程建筑总包项目质量标准应符合国家及行业相关质量规定和标准，具体质量要求以合同附件四《质量标准》为准。第三条合同价格及支付3.1合同价格本合同项下的水利工程建筑总包项目合同价格为人民币【】元整（大写：【】元整）。合同价格包括工程所有材料、设备、人工、施工机具的使用费用，以及合同约定的其他费用。3.2价格调整合同价格在合同有效期内，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，导致合同价格发生变动，双方可按照合同约定的价格调整机制进行调整。3.3支付方式本合同的支付方式采用按工程进度分阶段支付的方式。具体支付方式及支付进度以合同附件五《支付方式》为准。3.4支付时间表本合同的支付时间表如下：（1）合同签订后【】天内，发包方支付合同总价款的【】%；（2）工程进度达到【】%后，发包方支付合同总价款的【】%；（3）工程竣工验收合格后【】天内，发包方支付合同总价款的【】%。第四条工期及进度4.1开工日期本合同项下的水利工程建筑总包项目开工日期为【】。4.2竣工日期本合同项下的水利工程建筑总包项目竣工日期为【】。4.3工期延误如因承包方原因导致工程进度延误，承包方应按照合同约定向发包方支付违约金。具体违约金计算方式及支付标准以合同附件六《工期延误违约金计算方式》为准。4.4进度报告承包方应按照合同约定的时间节点向发包方提交工程进度报告。进度报告应包括工程完成情况、工程量统计、工程质量状况等内容。第五条工程质量与保修5.1工程质量本合同项下的水利工程建筑总包项目质量应符合国家及行业相关质量规定和标准，具体质量要求以合同附件四《质量标准》为准。5.2质量验收工程竣工后，由发包方组织验收。验收合格后，承包方应按照合同约定承担保修责任。5.3保修期限本合同项下的水利工程建筑总包项目保修期限为【】年，自工程竣工验收合格之日起计算。5.4保修责任承包方应对工程质量问题负责修复或更换，并承担由此产生的第八条争议解决8.1争议解决方式双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2调解如双方同意，争议发生时可以请求第三方进行调解，调解不成的，任何一方均可按照本合同约定的争议解决方式处理。8.3仲裁如双方在合同中约定仲裁，任何一方在争议发生时均可向约定的仲裁委员会申请仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。8.4法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。第九条合同的解除9.1合同解除条件一方违约导致合同不能履行或者合同约定的解除条件出现时，另一方可以解除合同。9.2解除程序合同解除应当书面通知对方，并由双方签字或者盖章确认。9.3解除后的责任处理合同解除后，双方应当按照合同约定处理已经履行的部分，并承担相应的违约责任。第十条合同的终止10.1合同终止条件合同履行完毕，或者合同约定的终止条件出现时，合同终止。10.2终止程序合同终止应当书面通知对方，并由双方签字或者盖章确认。10.3终止后的责任处理合同终止后，双方应当按照合同约定处理已经履行的部分，并承担相应的违约责任。第十一条保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应当予以保密。11.2保密期限保密内容自合同签订之日起至合同终止或者解除之日止。11.3保密泄露责任违反保密义务的一方应当承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十二条不可抗力12.1不可抗力事件不可抗力事件包括自然灾害、社会事件等，使一方不能履行或者不能完全履行合同的情况。12.2不可抗力后果因不可抗力事件导致合同不能履行或者部分不能履行，遭受不可抗力影响的一方应当及时通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。12.3不可抗力处理遭受不可抗力影响的一方可以根据合同约定，请求延长履行期限或者部分免除履行义务。第十三条税务和审计13.1税务处理双方应当按照国家税收法律、法规的规定，自行申报并缴纳相关税费。13.2审计配合如发生审计、检查等情况，双方应当积极配合，提供相关资料和说明。13.3税款支付双方应当按时支付应纳税款，因一方未按时支付导致的损失，由该方承担。第十四条附则14.1合同附件本合同附件包括工程量清单、施工范围、质量标准、支付方式、工期延误违约金计算方式等，附件与合同具有同等法律效力。14.2合同生效本合同自双方签字或者盖章之日起生效。14.3合同修改合同的修改、补充必须采用书面形式，经双方签字或者盖章确认。14.4合同解除和终止的效力合同解除或者终止后，本合同约定的权利义务终止，但双方在合同解除或者终止前应当继续履行合同义务，直至妥善处理已经履行的部分。第二部分：第三方介入后的修正引入第三方介入是本合同履行过程中的一种特殊情形，为了确保合同的顺利履行和各方权益的保护，特此对第三方介入后的相关条款进行修正和补充。第一条第三方概念界定1.1第三方是指在合同履行过程中，除甲乙方之外的参与方，包括但不仅限于中介方、监理方、审计方、融资方等。1.2第三方介入需经甲乙方同意，并在合同中明确第三方的主体资格、职责和权利。第二条第三方介入程序2.1甲乙方如需引入第三方参与合同履行，应提前【】天书面通知对方，并在合同中明确第三方的介入时间和方式。2.2甲乙方应当向对方提供第三方的相关资质证明和背景信息，以便对方评估第三方的能力和信誉。2.3甲乙方应与第三方协商一致，确保第三方能够按照合同要求履行其职责。第三条第三方职责与权利3.1第三方应按照合同约定履行其职责，包括但不限于工程监理、质量验收、进度监督等。3.2第三方有权获取与合同履行相关的信息和资料，甲乙方应予以配合和支持。3.3第三方应在合同约定的范围内行使权利，并承担相应的义务和责任。第四条第三方责任限额4.1第三方对合同履行过程中产生的损失或者损害，依法应当承担赔偿责任的，其责任限额应当根据合同约定和法律法规的规定确定。4.2甲乙方与第三方可以约定责任限额，但不得违反法律法规的规定。4.3第三方在履行职责过程中，因故意或者重大过失造成损失或者损害的，应当承担无限责任。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲乙方之间是独立的法律关系，第三方对甲乙方的任何承诺或者行为，均不代表另一方的立场。5.2甲乙方与第三方的合同履行，不得影响甲乙方之间合同的履行。5.3第三方与甲乙方之间的争议，由甲乙方自行解决，不影响合同的履行。第六条第三方介入的变更和解除6.1甲乙方如需变更或解除第三方介入的事宜，应当提前【】天书面通知对方，并说明变更或解除的理由和依据。6.2甲乙方与第三方协商一致后，可以变更或解除第三方介入的事宜。6.3变更或解除第三方介入事宜后，甲乙方应当及时更新合同相关条款，确保合同的履行不受影响。第七条第三方介入的违约责任7.1第三方未按照合同约定履行其职责的，应当承担违约责任。7.2甲乙方未按照合同约定履行其义务的，导致第三方未能履行其职责的，甲乙方应当承担相应的违约责任。7.3第三方故意或者重大过失造成损失或者损害的，应当承担赔偿责任。第八条第三方介入的争议解决8.1第三方与甲乙方之间发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。8.2第三方与甲乙方之间的争议，也可以根据合同约定提交仲裁委员会进行仲裁。第九条第三方介入的附则9.1本合同的第三方介入条款如需修改或补充，应当采用书面形式，经甲乙方签字或者盖章确认。9.2本合同的第三方介入条款自甲乙方签字或者盖章之日起生效。9.3本合同的第三方介入条款与合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出水利工程建筑总包项目的所有工程量，包括土建、安装、装饰、绿化、临时设施等，以及相应的工程量和计价依据。附件二：施工范围明确水利工程建筑总包项目的施工范围，包括施工地点、施工内容、施工界面等。附件三：质量标准详细规定水利工程建筑总包项目的质量要求，包括材料、构件、施工工艺、验收标准等。附件四：支付方式规定水利工程建筑总包项目的支付方式，包括支付进度、支付比例、支付时间等。附件五：工期延误违约金计算方式明确工期延误时的违约金计算方式，包括计算公式、计算基数、违约金支付时间等。附件六：争议解决方式规定水利工程建筑总包项目在履行过程中发生争议时的解决方式，包括协商、调解、仲裁、诉讼等。附件七：不可抗力事件详细列出不可抗力事件的类型和影响，以及相应的处理方式和责任分配。附件八：税务和审计明确水利工程建筑总包项目在税务和审计方面的要求，包括税务申报、审计配合、税款支付等。附件九：保密条款规定合同各方在合同履行过程中获得的商业秘密、技术秘密、市场信息等内容的保密义务和责任。附件十：合同解除和终止明确合同解除和终止的条件、程序以及解除或终止后的责任处理。附件十一：附则包括合同的签署、生效、修改、解除和终止的效力等补充性规定。说明二：违约行为及责任认定：1.工期延误：如承包方未能按照合同约定的时间节点完成工程，构成工期延误。2.工程质量不达标：如工程质量不符合合同约定的标准，构成质量不达标。3.支付违约：如发包方未能按照合同约定的时间节点支付合同价款，构成支付违约。4.合同变更或解除违约：如一方未经对方同意擅自变更或解除合同，构成合同变更或解除违约。5.第三方介入违约：如第三方未能按照合同约定履行其职责，构成第三方介入违约。违约责任认定标准：1.工期延误违约金：按照附件五《工期延误违约金计算方式》的约定计算。2.工程质量不达标违约责任：根据工程质量问题的严重程度，确定违约责任。3.支付违约责任：按照附件四《支付方式》的约定计算。4.合同变更或解除违约责任：根据合同