2024年度幕墙施工综合服务合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度幕墙施工综合服务合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3合同术语定义第二条工程概况2.1工程地点2.2工程规模2.3工程内容第三条服务范围及要求3.1乙方服务范围3.2施工质量标准3.3施工安全要求第四条合同价格及支付方式4.1合同总价4.2支付条款4.3价格调整机制第五条施工期限5.1施工开始日期5.2施工结束日期5.3延期条款第六条材料及设备6.1乙方提供的材料及设备6.2甲方提供的材料及设备6.3材料及设备质量要求第七条技术支持与协调7.1乙方技术支持7.2甲方协调职责7.3技术变更处理第八条乙方义务及责任8.1施工质量保证8.2施工安全责任8.3保密义务第九条甲方义务及责任9.1支付合同价款9.2提供施工条件9.3协助乙方办理相关手续第十条违约责任10.1乙方违约10.2甲方违约10.3违约赔偿方式第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3诉讼或仲裁地点第十二条合同的生效、变更与解除12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同解除条件第十三条一般条款13.1合同的转让13.2分包规定13.3不可抗力13.4法律适用13.5合同语言第十四条附件14.1工程设计文件14.2施工图纸14.3材料及设备清单14.4其他相关文件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称：×××公司甲方地址：×××市×××路×××号1.2乙方名称：×××幕墙施工公司乙方地址：×××市×××路×××号1.3合同术语定义1.3.1幕墙：指由框架结构、玻璃、铝板、石材等材料组成的，安装在建筑物外墙的，具有美观、节能、防水、防盗等功能的非承重外墙覆盖系统。1.3.2施工：指按照本合同约定的工程内容、质量标准和服务要求，进行的幕墙安装、调试、验收等作业。1.3.3工程进度：指工程按照本合同约定的时间节点和进度计划进行的施工。第二条工程概况2.1工程地点：×××市×××路×××号建筑项目现场2.2工程规模：×××平方米的幕墙工程2.3工程内容：包括但不限于幕墙设计、材料采购、施工安装、验收、保修等。第三条服务范围及要求3.1乙方服务范围：乙方负责本工程的幕墙施工，包括按照甲方提供的设计图纸和规范进行施工，并保证施工质量和安全。3.2施工质量标准：乙方应按照甲方提供的设计图纸、规范和标准进行施工，确保幕墙工程的质量和安全符合相关法律法规、行业标准和甲方要求。3.3施工安全要求：乙方应严格按照国家安全生产法律法规和施工现场安全管理规定，进行施工安全管理，确保施工现场安全有序，防止事故发生。第四条合同价格及支付方式4.1合同总价：人民币×××万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元整）4.2支付条款：甲方按照乙方提交的进度报表和工程实际完成情况，进行进度付款。具体支付方式为：（1）合同签订后3日内，甲方支付乙方合同总价30%的预付款；（2）工程进度达到20%时，甲方支付乙方合同总价20%的进度款；（3）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价20%的进度款；（4）工程进度达到80%时，甲方支付乙方合同总价10%的进度款；（5）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价10%的尾款。4.3价格调整机制：本合同价格不因材料价格波动、政策调整等因素而调整。如遇特殊情况，双方可协商确定价格调整方式。第五条施工期限5.1施工开始日期：本合同签订后×日内5.2施工结束日期：按照本合同约定的工程内容和进度计划，施工期为×个月。5.3延期条款：如因甲方原因导致工程延期，乙方有权要求甲方支付延期期间的误工费。如因乙方原因导致工程延期，甲方有权要求乙方支付违约金。第六条材料及设备6.1乙方提供的材料及设备：乙方应按照甲方提供的设计图纸和规范，采购符合质量要求的材料和设备。6.2甲方提供的材料及设备：甲方应按照乙方施工需要，提供符合质量要求的材料和设备。6.3材料及设备质量要求：乙方应保证所采购的材料和设备的质量，符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。如因乙方原因导致材料和设备质量问题，乙方应承担由此产生的全部责任。第八条乙方义务及责任8.1施工质量保证乙方应按照合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量符合设计文件、规范和标准的要求。乙方应对施工过程中出现的质量问题负责修复，并承担因质量问题导致的损失。8.2施工安全责任乙方应严格遵守国家安全生产法律法规和施工现场安全管理规定，负责施工现场的安全管理，确保施工现场安全有序，防止事故发生。如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担全部责任。8.3保密义务乙方应对在合同执行过程中获得的甲方商业秘密和机密信息予以保密，未经甲方同意，不得向任何第三方泄露。第九条甲方义务及责任9.1支付合同价款甲方应按照合同约定的付款方式和时间，及时支付合同价款。如甲方逾期支付，应按照逾期天数支付违约金。9.2提供施工条件甲方应提供乙方施工所需的现场条件，包括但不限于施工场地、临时设施、施工用水电等。9.3协助乙方办理相关手续甲方应协助乙方办理施工所需的相关手续，包括但不限于施工许可、安全检查等。第十条违约责任10.1乙方违约乙方如未按照合同约定完成工程，应承担违约责任。甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的5%。10.2甲方违约甲方如未按照合同约定支付价款，应承担违约责任。甲方应支付乙方违约金，违约金为逾期支付金额的日息千分之五。10.3违约赔偿方式违约方应承担因违约导致的损失赔偿责任，赔偿金额包括但不限于直接损失、间接损失、额外费用等。第十一条争议解决11.1争议解决方式双方如在合同执行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构如双方同意通过仲裁解决争议，应提交至合同签订地仲裁委员会进行仲裁。11.3诉讼或仲裁地点诉讼或仲裁应在本合同签订地人民法院或仲裁委员会进行。第十二条合同的生效、变更与解除12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同变更程序合同变更应由双方协商一致，并以书面形式签订变更协议。12.3合同解除条件除非合同约定或法律强制性规定，任何一方不得单方面解除合同。如双方协商一致解除合同，应签订解除协议，并按照约定处理后续事项。第十三条一般条款13.1合同的转让未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。13.2分包规定乙方不得将合同工程全部或部分分包给第三方。如乙方确需分包，应事先征得甲方同意，并明确分包商的责任和义务。13.3不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，受影响的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。双方应协商一致决定是否终止或继续履行合同。13.4法律适用本合同适用中华人民共和国法律。13.5合同语言本合同的文本一式两份，均为中文，具有同等法律效力。第十四条附件14.1工程设计文件14.2施工图纸14.3材料及设备清单14.4其他相关文件第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义在本合同中，第三方指除甲方和乙方之外，与本合同工程有关联的其他主体，包括但不限于监理机构、分包商、材料供应商、设备供应商、检测机构等。1.2第三方责任界定第三方对于工程的质量和安全承担相应责任。如因第三方原因导致工程质量问题或安全事故，第三方应承担相应责任。第二条第三方介入方式2.1第三方选择甲方和乙方应共同协商选择合适的第三方介入工程。如双方对第三方选择有争议，可通过友好协商或仲裁解决。2.2第三方职责第三方应按照合同约定及国家相关法律法规的要求，履行其职责，确保工程质量和安全。第三条第三方权利与义务3.1第三方权利第三方有权根据合同约定，获得相应的工程款项和服务。3.2第三方义务第三方应按照合同约定，提供合格的材料、设备或服务，并对因其原因导致的工程质量问题或安全事故承担责任。第四条甲乙方的义务4.1甲方义务甲方应按照合同约定，支付第三方服务款项，并协助第三方进行现场施工。4.2乙方义务乙方应负责对第三方的施工质量、安全进行监督，确保第三方按照合同约定履行义务。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额定义第三方责任限额指第三方因其原因导致工程质量问题或安全事故时，应承担的最高赔偿责任限额。5.2第三方责任限额确定第三方责任限额由甲方和乙方协商确定，并在合同中明确。如双方对第三方责任限额有争议，可通过友好协商或仲裁解决。5.3第三方责任限额的支付第三方因其原因导致工程质量问题或安全事故时，甲方和乙方有权按照合同约定，向第三方追偿不超过第三方责任限额的赔偿金额。第六条第三方违约处理6.1第三方违约如第三方未按照合同约定履行义务，甲方和乙方有权要求第三方承担违约责任。6.2第三方违约赔偿第三方应按照合同约定，承担因违约导致的损失赔偿责任，赔偿金额包括但不限于直接损失、间接损失、额外费用等。第七条争议解决7.1争议解决方式如第三方与甲方或乙方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。7.2争议解决机构如双方同意通过仲裁解决争议，应提交至合同签订地仲裁委员会进行仲裁。7.3诉讼或仲裁地点诉讼或仲裁应在本合同签订地人民法院或仲裁委员会进行。第八条合同的生效、变更与解除8.1合同生效条件本合同自甲方、乙方和第三方签字盖章之日起生效。8.2合同变更程序合同变更应由甲方、乙方和第三方协商一致，并以书面形式签订变更协议。8.3合同解除条件除非合同约定或法律强制性规定，任何一方不得单方面解除合同。如甲方、乙方和第三方协商一致解除合同，应签订解除协议，并按照约定处理后续事项。第九条一般条款9.1合同的转让未经甲方、乙方和第三方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。9.2分包规定如第三方需分包部分工程，应事先征得甲方、乙方同意，并明确分包商的责任和义务。9.3不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，受影响的一方应立即通知甲方、乙方，并在合理时间内提供相关证明文件。甲方、乙方应协商一致决定是否终止或继续履行合同。9.4法律适用本合同适用中华人民共和国法律。9.5合同语言本合同的文本一式三份，均为中文，具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程设计文件详细要求：包括建筑设计、幕墙设计、结构设计等全套设计文件，需符合国家相关标准和甲方要求。附件说明：设计文件应详细阐述工程的特点、材料选择、施工工艺等，为施工提供依据。附件2：施工图纸详细要求：包括幕墙施工详图、节点图、大样图等，需明确施工要求和技术细节。附件说明：施工图纸是施工人员按照要求进行施工的直接指导文件，需精确无误。附件3：材料及设备清单详细要求：列出所有施工所需材料和设备的名称、规格、数量、质量标准等。附件说明：材料及设备清单是乙方采购和甲方验收的重要依据，需详细准确。附件4：施工组织设计详细要求：包括施工方案、施工进度计划、安全防护措施等。附件说明：施工组织设计是指导施工过程的综合性文件，需明确施工管理和安全要求。附件5：施工合同履行证书详细要求：由甲方出具，证明乙方按照合同约定履行施工义务的证书。附件说明：施工合同履行证书是评估乙方施工表现的重要文件，需真实反映施工情况。附件6：工程验收报告详细要求：包括工程质量、安全、材料等方面的验收结果。附件说明：工程验收报告是证明工程质量合格的文件，需详细记录验收过程和结果。附件7：工程结算书详细要求：包括工程款项的结算依据、支付金额、支付时间等。附件说明：工程结算书是甲方支付工程款项的依据，需准确反映支付事项。说明二：违约行为及责任认定：违约行为1：乙方未按照合同约定时间完成工程责任认定：乙方应按照合同约定的施工进度完成工程，如未能按时完成，应支付违约金。示例说明：如果合同约定工程应在2024年6月30日前完成，但乙方直至7月15日才完成，则乙方需支付违约金。违约行为2：甲方未按照合同约定时间支付款项责任认定：甲方应按照合同约定的时间节点支付款项，如未能按时支付，应支付违约金。示例说明：如果合同约定甲方应在每月15日前支付当月工程进度款，但甲方直至月底才支付，则甲方需支付违约金。违约行为3：乙方使用不符合合同约定的材料或设备责任认定：乙方应使用符合合同约定的材料和设备，如使用不符合要求的材