幕墙制作合同模板

幕墙制作合同模板第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“买方”）：________________________

乙方（以下简称“卖方”）：________________________

鉴于：

1.买方需要进行幕墙工程的建设，特委托卖方进行幕墙的制作；

2.买方与卖方就幕墙制作事宜达成一致，现就双方的权利、义务及违约责任等事项，经友好协商，签订本合同。

第一条合同标的

1.1本合同标的为卖方按照买方要求制作的幕墙，包括但不限于幕墙面板、玻璃、型材、配件等。

第二条技术要求

2.1乙方应严格按照甲方提供的工程图纸、技术规范及标准进行幕墙制作。

2.2乙方应保证所制作的幕墙符合国家有关质量、安全、环保等要求。

第三条合同金额及支付方式

3.1本合同金额为人民币______元整（大写：______元整）。

3.2甲方应在本合同签订后______个工作日内支付合同总金额的_____%作为预付款，剩余款项在幕墙交付验收合格后______个工作日内支付。

第四条交货时间及地点

4.1乙方应在合同约定的时间内，将幕墙交付至甲方指定的施工现场。

4.2甲方应按照乙方提供的交货时间表，及时验收幕墙。

第五条验收标准及方法

5.1甲方在收到幕墙后，应及时进行验收，验收标准应符合国家有关质量、安全、环保等要求。

5.2验收方法：甲方在收到幕墙后，对幕墙的质量、尺寸、外观等进行检查，如发现质量问题，应及时通知乙方。

第六条违约责任

6.1如乙方未按约定时间交货，应向甲方支付合同金额_____%的违约金；如逾期超过______个工作日，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。

6.2如甲方未按约定支付款项，应向乙方支付合同金额_____%的违约金；如逾期超过______个工作日，乙方有权解除合同，并要求甲方承担相应的违约责任。

6.3如任何一方违反本合同其他约定，应承担相应的违约责任。

第七条争议解决

7.1本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第八条合同生效及终止

8.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

8.2本合同履行完毕或任何一方解除合同后，本合同自动终止。

第九条附件

9.1本合同附件如下：

（1）工程图纸；

（2）技术规范；

（3）质量检验报告；

（4）其他相关文件。

第十条其他

10.1本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。

10.2本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

甲方（盖章）：________________________

乙方（盖章）：________________________

签订日期：________________________

备注：本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“业主”）：________________________

乙方（以下简称“承包商”）：________________________

丙方（以下简称“监理方”）：________________________

鉴于：

1.业主拟进行幕墙工程的建设，特委托承包商进行幕墙的制作；

2.业主为了确保工程质量和进度，特委托监理方进行全程监理；

3.业主与承包商、监理方就幕墙制作及监理事宜达成一致，现就双方的权利、义务及违约责任等事项，经友好协商，签订本合同。

第一条合同标的

1.1本合同标的为承包商按照业主要求制作的幕墙，包括但不限于幕墙面板、玻璃、型材、配件等。

第二条技术要求

2.1承包商应严格按照业主提供的工程图纸、技术规范及标准进行幕墙制作。

2.2承包商应保证所制作的幕墙符合国家有关质量、安全、环保等要求。

第三条监理方职责

3.1监理方负责对幕墙制作工程进行全程监理，确保工程质量和进度符合合同约定。

3.2监理方有权对承包商的施工方案、施工工艺、材料采购等进行审查，并提出整改意见。

3.3监理方应定期向业主报告工程进度和质量情况。

第四条合同金额及支付方式

4.1本合同金额为人民币______元整（大写：______元整）。

4.2业主应在本合同签订后______个工作日内支付合同总金额的_____%作为预付款，剩余款项在幕墙交付验收合格后______个工作日内支付。

第五条交货时间及地点

5.1承包商应在合同约定的时间内，将幕墙交付至业主指定的施工现场。

5.2业主应按照承包商提供的交货时间表，及时验收幕墙。

第六条验收标准及方法

6.1业主在收到幕墙后，应及时进行验收，验收标准应符合国家有关质量、安全、环保等要求。

6.2验收方法：业主在收到幕墙后，对幕墙的质量、尺寸、外观等进行检查，如发现质量问题，应及时通知承包商。

第七条甲方权益

7.1业主有权要求承包商按照合同约定的时间、质量要求完成幕墙制作工程。

7.2业主有权要求承包商对不合格的幕墙进行返工或更换。

7.3业主有权要求监理方对工程进行全程监理，确保工程质量和进度。

7.4业主有权要求承包商在工程进度滞后时，采取有效措施加快施工进度。

第八条乙方违约责任

8.1如承包商未按约定时间交货，应向业主支付合同金额_____%的违约金；如逾期超过______个工作日，业主有权解除合同，并要求承包商承担相应的违约责任。

8.2如承包商提供的幕墙不符合质量要求，应承担修复或更换的责任，并赔偿业主因此遭受的损失。

8.3如承包商违反合同其他约定，应承担相应的违约责任。

第九条丙方责任

9.1监理方应严格按照合同约定履行监理职责，对工程质量、进度、安全等方面进行监督检查。

9.2监理方应定期向业主报告工程进度和质量情况，确保业主的知情权。

9.3监理方如因自身原因导致监理工作失误，应承担相应的责任。

第十条争议解决

10.1本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十一条合同生效及终止

11.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

11.2本合同履行完毕或任何一方解除合同后，本合同自动终止。

第十二条附件

12.1本合同附件如下：

（1）工程图纸；

（2）技术规范；

（3）质量检验报告；

（4）监理合同；

（5）其他相关文件。

第十三条总结

本合同引入第三方监理方，旨在确保幕墙制作工程的质量和进度。监理方的介入有利于业主监督承包商的施工行为，保障业主的合法权益。同时，甲方作为主导方，通过合同赋予自身更多的权利和利益，以确保工程顺利进行，实现预期目标。

甲方为主导的目的和意义：

1.确保工程质量和进度，符合国家相关标准和规范；

2.保护业主的合法权益，降低风险；

3.提高工程管理水平，提升业主的品牌形象。

第三方介入的意义和目的：

1.独立监督承包商的施工行为，确保工程质量；

2.及时发现并解决施工过程中存在的问题，避免损失；

3.提供专业的技术支持和服务，提高工程管理水平。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“开发商”）：________________________

乙方（以下简称“供应商”）：________________________

丙方（以下简称“采购代理”）：________________________

鉴于：

1.开发商拟进行建筑材料采购，特委托供应商提供所需材料；

2.开发商为了确保采购过程的公正性和透明度，特委托采购代理进行采购代理服务；

3.开发商与供应商、采购代理就建筑材料采购事宜达成一致，现就双方的权利、义务及违约责任等事项，经友好协商，签订本合同。

第一条合同标的

1.1本合同标的为供应商按照开发商要求提供的建筑材料，包括但不限于钢材、水泥、砂石等。

第二条技术要求

2.1供应商应严格按照开发商提供的工程图纸、技术规范及标准提供建筑材料。

2.2供应商应保证所提供的建筑材料符合国家有关质量、安全、环保等要求。

第三条采购代理职责

3.1采购代理负责对建筑材料采购过程进行全程代理，确保采购过程的公正性和透明度。

3.2采购代理有权对供应商的报价、材料质量、交货时间等进行审查，并提出建议。

3.3采购代理应定期向开发商报告采购进度和质量情况。

第四条合同金额及支付方式

4.1本合同金额为人民币______元整（大写：______元整）。

4.2开发商应在本合同签订后______个工作日内支付合同总金额的_____%作为预付款，剩余款项在材料交付验收合格后______个工作日内支付。

第五条交货时间及地点

5.1供应商应在合同约定的时间内，将建筑材料交付至开发商指定的施工现场。

5.2开发商应按照供应商提供的交货时间表，及时验收建筑材料。

第六条验收标准及方法

6.1开发商在收到建筑材料后，应及时进行验收，验收标准应符合国家有关质量、安全、环保等要求。

6.2验收方法：开发商在收到建筑材料后，对材料的规格、质量、数量等进行检查，如发现质量问题，应及时通知供应商。

第七条乙方权益

7.1供应商有权要求开发商按照合同约定的时间、质量要求支付材料款项。

7.2供应商有权要求采购代理对采购过程进行公正、透明的监督。

7.3供应商有权要求开发商在材料交货过程中提供必要的协助和支持。

第八条甲方违约责任

8.1如开发商未按约定时间支付款项，应向供应商支付合同金额_____%的违约金；如逾期超过______个工作日，供应商有权解除合同，并要求开发商承担相应的违约责任。

8.2如开发商提供的工程图纸或技术规范不符合实际情况，导致供应商提供的材料不符合要求，供应商有权要求开发商承担相应的责任。

8.3如开发商违反合同其他约定，应承担相应的违约责任。

第九条丙方责任

9.1采购代理应严格按照合同约定履行采购代理职责，确保采购过程的公正性和透明度。

9.2采购代理应定期向开发商报告采购进度和质量情况，确保开发商的知情权。

9.3采购代理如因自身原因导致采购工作失误，应承担相应的责任。

第十条争议解决

10.1本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十一条合同生效及终止

11.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

11.2本合同履行完毕或任何一方解除合同后，本合同自动终止。

第十二条附件

12.1本合同附件如下：

（1）工程图纸；

（2）技术规范；

（3）材料质量检验报告；

（4）采购代理合同；

（5）其他相关文件。

第十三条总结

本合同引入第三方采购代理，旨在确保建筑材料采购过程的