建筑施工合同权益细节

建筑施工合同权益细节合同编号：__________1.1名称：__________1.2地址：__________1.3联系人：__________1.4联系电话：__________2.1名称：__________2.2地址：__________2.3联系人：__________2.4联系电话：__________鉴于甲方为建设工程的需要，委托乙方进行施工，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经协商一致，就甲乙双方的权利、义务达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程质量标准：__________第二条工期2.1工程开工日期：__________2.2工程竣工日期：__________第三条合同价格3.1工程总价款：__________元（大写：__________元整）。3.2支付方式：（1）甲方在合同签订后____个工作日内，向乙方支付工程总价款的____%；（2）乙方完成合同约定的工程内容后，经甲方验收合格，甲方应在验收合格后____个工作日内，向乙方支付剩余的工程总价款。3.3甲方逾期支付的，应按逾期支付金额的____%支付违约金。第四条乙方义务4.1乙方应按照合同约定的内容、质量标准、工期完成施工。4.2乙方应保证施工过程中的人员安全，因乙方原因造成的伤亡事故，由乙方承担全部责任。4.3乙方应遵守国家的法律法规，不得进行违法施工。第五条甲方义务5.1甲方应按照合同约定的时间和金额支付工程款。5.2甲方应提供施工所需的场地、水源、电源等基础设施。5.3甲方应协助乙方办理施工所需的相关手续。第六条工程验收6.1工程完成后，乙方应向甲方提交工程验收申请。6.2甲方应在收到验收申请后____个工作日内组织验收。6.3验收合格的，甲方应在验收合格后____个工作日内支付剩余工程款。6.4验收不合格的，甲方应书面通知乙方整改，整改合格后，甲方支付剩余工程款。第七条违约责任7.1甲方逾期支付工程款的，应按逾期支付金额的____%支付违约金。7.2乙方未按照合同约定的工期、质量标准完成工程的，应按逾期交付部分工程价款的____%支付违约金。7.3甲乙双方违反合同的其他约定，应承担相应的违约责任。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格，支付完毕所有款项后终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________附件：1.工程设计文件2.施工图纸3.工程量清单4.相关法律法规规定的其他文件一、附件列表：1.工程设计文件2.施工图纸3.工程量清单4.相关法律法规规定的其他文件二、违约行为及认定：1.甲方逾期支付工程款：指甲方未按照合同约定的时间和金额支付工程款的行为。2.乙方未按照合同约定的工期、质量标准完成工程：指乙方未按照合同约定的工期和质量标准完成工程的行为。3.其他违反合同的约定：指甲乙双方在履行合同过程中，违反合同约定的其他条款的行为。三、法律名词及解释：1.合同法：是指调整合同关系的法律规范总称，包括合同的订立、履行、变更、解除等方面的法律规范。2.建筑法：是指调整建筑施工活动的法律规范总称，包括建筑工程的许可、施工、验收等方面的法律规范。3.工期：是指乙方完成合同约定的工程内容所需的时间。4.工程总价款：是指甲方支付给乙方的，完成合同约定的工程内容所需的全部费用。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方逾期支付工程款：乙方可以与甲方协商，要求甲方支付逾期支付金额的违约金。如协商不成，乙方可以依法向人民法院提起诉讼。2.乙方未按照合同约定的工期、质量标准完成工程：甲方可以要求乙方按照合同约定的工期、质量标准完成工程。如乙方仍不改正，甲方可以依法向人民法院提起诉讼。3.施工过程中出现安全事故：乙方应立即采取措施防止事故扩大，并通知甲方。同时，乙方应依法承担相应的事故