民航机场施工合同

民航机场施工合同合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为民航机场的业主或授权代表，乙方为具备相应资质和能力的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就民航机场施工项目达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程质量标准：__________二、合同价格2.1本合同项目的总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价应包含：人工费、材料费、设备费、管理费、利润等一切与施工有关的费用。2.3甲方支付乙方工程款的方式为：__________三、合同工期3.1合同约定的工期为__________天。3.2乙方应按合同约定的工期完成施工，如有特殊情况需延长工期，应提前向甲方提出申请，并经甲方批准后方可延长。四、施工质量与验收4.1乙方应严格按照设计文件、施工图纸、技术规范和标准进行施工，确保工程质量。4.2工程验收分为：初步验收、分部验收和竣工验收。验收合格后，甲方应签署验收报告。4.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至达到验收标准。五、违约责任5.1乙方未按照约定工期完成施工的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的__________%。5.2甲方未按照约定时间支付工程款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款额的__________%。5.3双方的其他违约行为按照法律法规和合同约定承担相应的违约责任。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。7.2合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.民航机场施工设计文件2.施工图纸和技术规范3.工程量清单4.材料和设备采购合同5.施工组织设计6.安全生产管理制度7.质量保证措施8.工程验收报告9.付款凭证和工程进度报告10.变更协议和补充协议二、违约行为及认定：1.未按约定工期完成施工：乙方未能按照合同约定的工期完成施工，视为违约。2.工程质量不合格：乙方施工的工程未达到合同约定的质量标准，视为违约。3.未按约定支付工程款：甲方未按照合同约定的时间支付工程款，视为违约。4.擅自变更工程内容：未经甲方批准，乙方擅自变更合同约定的工程内容，视为违约。5.其他违约行为：双方在履行合同过程中发生的其他违反法律法规和合同约定的行为。三、法律名词及解释：1.民航机场施工合同：指甲方为民航机场的业主或授权代表，乙方为具备相应资质和能力的施工单位，双方就民航机场施工项目达成的协议。2.工期：合同约定的乙方完成施工的时间。3.工程质量：指乙方施工的工程达到合同约定的质量标准。4.违约金：违约方应向守约方支付的赔偿金。5.滞纳金：未按约定时间支付款项的一方应向对方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应采取措施加快施工进度，并向甲方报告原因和解决方案。2.工程质量问题：乙方应按照甲方的要求及时整改，直至达到验收标准。3.工程款支付延迟：甲方应按时支付工程款，如有延迟，应支付滞纳金。4.工程变更：如需变更工程内容，乙方应提前向甲方提出申请，并经甲方批准后执行。5.争议解决：双方应通过友好协商解决争议，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.民航机场新建、扩建或改建工程2.民航机场飞行区、航站区、货运区等施工项目3.民航机场飞行区道面、滑行道、跑道等施工项目4.民航机场航站