体育馆建设施工免责合同

体育馆建设施工免责合同合同编号：__________名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________鉴于甲方拟建设一座体育馆，乙方具备相关建设施工经验和技术能力，甲方同意乙方承担该体育馆的建设施工任务。为明确双方的权利、义务和责任，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条建设内容1.1本合同的建设项目为：________________（详细项目内容见附件一）。1.2乙方应按照甲方的要求和相关法律法规、国家标准和行业标准完成建设施工任务。第二条施工工期2.1乙方应在本合同签订后的______天内完成施工。如因乙方原因导致施工延期，乙方应承担相应的违约责任。2.2乙方应按照甲方要求，确保工程进度和质量。第三条施工质量3.1乙方应按照设计和施工图纸要求进行施工，确保工程质量符合国家标准和行业标准。3.2乙方应承担工程质量检查、验收和保修责任。第四条施工安全4.1乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和行业标准进行施工，确保施工安全。4.2乙方应加强施工现场的安全管理，采取有效措施预防事故的发生。如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担相应的法律责任。第五条免责条款5.1甲方如遇不可抗力因素（如地震、洪水、台风等）导致工程延期或停工，甲方不承担违约责任。5.2乙方如遇不可抗力因素导致施工进度延误或停工，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明材料。经甲方确认后，乙方不承担违约责任。5.3双方因履行本合同而产生的纠纷，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第六条合同的变更和解除6.1双方同意，本合同的变更或解除应书面签订，并经双方共同确认。6.2合同变更或解除后，乙方应按照变更或解除部分的内容继续履行合同。第七条违约责任7.1任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。7.2乙方如违反施工质量、安全等相关规定，甲方有权要求乙方整改，并承担相应责任。第八条争议解决8.1双方因履行本合同而产生的纠纷，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。8.2双方同意，诉讼费用由败诉方承担。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________甲方代表（签名）：____________乙方代表（签名）：____________签订日期：________________一、附件列表：1.体育馆建设施工图纸2.施工方案和施工组织设计3.工程量清单和材料清单4.施工合同专用条款5.施工合同通用条款6.工程质量保修书7.施工现场安全管理规定8.不可抗力事件证明文件二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间提供施工场地、图纸、资料等，导致乙方不能按期开工。2.甲方未按约定支付工程进度款，导致乙方施工资金不足。3.乙方未按设计图纸和施工标准施工，导致工程质量不符合要求。4.乙方未按约定时间完成施工，延误工期。5.乙方在施工过程中，未遵守安全生产规定，发生安全事故。6.双方因履行合同产生纠纷，未通过友好协商解决。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的委托方，负责委托乙方进行体育馆建设施工。2.乙方：指合同中的受托方，负责按照甲方要求进行体育馆建设施工。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、洪水、台风等。4.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的违约赔偿金。5.保修责任：指乙方在工程竣工验收合格后，对工程质量问题承担的维修、更换等责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方未按约定时间提供施工场地、图纸、资料等：乙方应及时与甲方沟通，要求甲方履行合同约定，提供所需条件。如甲方迟迟不履行，乙方可依法暂停施工，并要求甲方承担违约责任。2.甲方未按约定支付工程进度款：乙方应及时与甲方沟通，要求甲方支付应付款项。如甲方拒不支付，乙方可依法暂停施工，并要求甲方承担违约责任。3.乙方未按设计图纸和施工标准施工：甲方有权要求乙方整改，并承担相应责任。如乙方拒不整改，甲方可依法解除合同，并要求乙方承担违约责任。4.乙方未按约定时间完成施工：甲方有权要求乙方按合同约定承担违约责任。如乙方因客观原因导致施工延误，甲方应与乙方协商延长合同工期。5.乙方在施工过程中发生安全事故：乙方应立即报告甲方，并采取措施防止事故扩大。如乙方未依法履行安全生产责任，甲方有权要求乙方承担违