2024年新版电力工程分包合作协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年新版电力工程分包合作协议本合同目录一览第一条合作协议的概述1.1分包工程的范围与内容1.2分包工程的工期1.3分包工程的工程量第二条双方的权利与义务2.1分包商的权利与义务2.2总包商的权利与义务第三条工程质量与标准3.1工程质量的要求3.2工程标准的制定与执行第四条工程价款及支付方式4.1工程价款的确定4.2工程价款的支付方式与时间第五条工程变更与调整5.1工程变更的条件与程序5.2工程调整的价款计算与支付第六条工程验收与移交6.1工程验收的标准与程序6.2工程移交的时间与方式第七条违约责任与争议解决7.1违约行为及责任7.2争议解决的方式与程序第八条合同的生效与终止8.1合同的生效条件8.2合同的终止条件与后续工作第九条保密条款9.1保密信息的定义与范围9.2保密责任的履行与期限第十条法律适用与争议解决10.1合同适用的法律法规10.2争议解决的方式与程序第十一条合同的修订与补充11.1合同修订的条件与程序11.2合同补充的内容与形式第十二条合同的解除与终止12.1合同解除的条件与程序12.2合同终止后的后续工作第十三条合同的转让与继承13.1合同转让的条件与程序13.2合同继承的适用与条件第十四条其他条款14.1附加条款的制定与执行14.2双方约定的其他事项第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1定义本合同所述第三方，是指除甲乙方之外，与本合同无关的独立个体或实体，包括但不限于中介方、咨询方、审计方、监管方等。15.2第三方介入的情形第三方介入本合同的情形包括但不限于：（1）甲乙方根据合同约定，需要接受第三方的监督、检查或评估；（2）甲乙方根据合同约定，需要第三方的技术支持、咨询或服务；（3）甲乙方根据合同约定，需要第三方的审计、检验或认证；（4）甲乙方根据合同约定，需要第三方的协调、调解或裁决。16.第三方责任16.1第三方责任的限定第三方介入本合同时，其责任限额应按照甲乙双方的约定或第三方的授权范围确定。若合同中未对第三方责任限额进行明确约定，甲乙双方应协商确定。16.2第三方义务第三方应按照甲乙双方的约定或合同条款，提供必要的介入服务，并确保服务质量和效率。16.3第三方权利第三方在不违反甲乙双方合同约定和法律的前提下，有权获得合理的报酬和费用补偿。17.甲乙方的义务与责任17.1甲乙方的协调义务甲乙方在第三方介入过程中，应积极配合第三方的相关工作，提供必要的信息、资料和便利条件。17.2甲乙方的监督义务甲乙方应对第三方的介入工作进行监督，确保第三方按照合同约定和法律法规的要求履行职责。17.3甲乙方的赔偿责任若因第三方的原因导致甲乙方损失的，甲乙方可根据合同约定和法律规定，向第三方追偿。18.额外条款与说明18.1额外条款甲乙双方可根据合同履行过程中的实际情况，协商确定与第三方相关的额外条款，以补充和完善合同内容。18.2说明本合同所涉及的第三方介入，甲乙双方应充分理解并明确第三方的角色和职责，避免因误解或沟通不畅导致的合同纠纷。19.第三方与其他各方的关系19.1第三方与甲乙方第三方介入本合同，并不改变甲乙双方之间的合同关系。甲乙双方仍应按照合同约定履行各自的义务和责任。19.2第三方与分包商第三方介入本合同，分包商应遵守第三方的规定和要求，确保分包工程的顺利进行。19.3第三方与承包商第三方介入本合同，承包商应协助第三方完成相关工作，并按照合同约定向第三方支付相关费用。20.第三方责任限额的明确20.1责任限额的约定甲乙双方应在合同中明确约定第三方的责任限额，包括赔偿限额、责任范围等。20.2责任限额的调整甲乙双方可根据合同履行过程中的实际情况，协商调整第三方的责任限额。20.3责任限额的公示甲乙双方应将第三方的责任限额进行公示，以便双方查阅和执行。第二部分：第三方介入后的修正结束。第一部分：合同如下：第一条合作协议的概述1.1分包工程的范围与内容本合同的分包工程为2024年新版电力工程项目，具体包括但不限于：电力线路建设、变电站建设、电缆铺设、设备安装、调试及验收等工程。1.2分包工程的工期本合同约定的分包工程工期为合同签订之日起至2024年12月31日止。具体工程进度安排由双方在合同履行过程中协商确定。1.3分包工程的工程量分包工程的工程量根据项目具体要求及工程设计图纸确定。双方应按照实际完成的工程量进行工程价款的计算和支付。第二条双方的权利与义务2.1分包商的权利与义务分包商有权按照合同约定完成分包工程，并享受合同约定的权益。分包商应对分包工程的质量和安全负责，确保分包工程符合相关法律法规及行业标准。2.2总包商的权利与义务总包商有权对分包商进行工程进度、质量、安全等方面的监督和管理。总包商应按照合同约定支付分包工程价款，并提供必要的施工条件和技术支持。第三条工程质量与标准3.1工程质量的要求分包商应按照国家和行业标准，以及工程设计要求，保证分包工程的质量。分包工程的施工应严格遵守工程质量安全管理规定，确保工程安全。3.2工程标准的制定与执行工程标准包括但不限于材料标准、施工工艺标准、验收标准等。分包商应严格执行工程标准，并对分包工程的质量和安全负责。第四条工程价款及支付方式4.1工程价款的确定工程价款根据分包工程的实际工程量、工程单价及合同约定的其他条款确定。工程单价应符合行业标准，并由双方协商确定。4.2工程价款的支付方式与时间工程价款的支付方式为分期支付，具体支付时间及金额由双方在合同履行过程中协商确定。总包商应在验收合格后按约定时间支付相应工程价款。第五条工程变更与调整5.1工程变更的条件与程序工程变更需由双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议中应明确变更工程的范围、内容、价款及工期等事项。5.2工程调整的价款计算与支付工程调整的价款根据变更协议中的约定进行计算和支付。总包商应在变更工程验收合格后按约定时间支付相应价款。第六条工程验收与移交6.1工程验收的标准与程序工程验收标准应符合国家及行业标准。验收程序包括初步验收、正式验收等。分包商应按照验收标准完成分包工程，并配合总包商进行工程验收。6.2工程移交的时间与方式分包工程验收合格后，分包商应按照合同约定的时间将工程移交给总包商。工程移交方式包括现场移交、文件移交等。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同主体资质证明附件二：合同项目设计文件附件三：施工方案和技术交底文件附件四：工程量清单和报价单附件五：合同价款支付凭证附件六：工程进度计划和施工日志附件七：材料和设备采购清单附件八：质量检查和验收报告附件九：安全生产管理协议附件十：合同变更和解除协议附件十一：争议解决协议附件十二：保密协议附件十三：第三方介入协议附件十四：合同解除或终止协议说明二：违约行为及责任认定：违约行为包括但不限于：1.未按照合同约定履行义务；2.延迟履行合同义务；3.违反合同约定的技术标准和要求；4.未按照工程进度计划完成工作；5.提供虚假信息或隐瞒重要事实；6.违反合同约定的保密义务；7.未经授权擅自变更合同内容；8.未按照合同约定支付价款或费用；9.违反合同约定的第三方介入义务；10.其他违反合同约定的行为。违约责任认定标准：1.违约金：按照合同总额的一定比例（如1%）计算；2.损害赔偿：根据实际损失金额或合同履行利益计算；3.延长工期：根据实际延误天数计算；4.支付违约方承担的额外费用：如律师费、仲裁费等；5.解除合同：根据合同约定和法律规定；6.赔偿因违约导致的间接损失：如利润损失、信誉损失等；7.其他合同约定的违约责任。示例说明：若承包商未按照合同约定提供施工场地和施工条件，导致分包商无法按时开工，分包商有权要求承包商支付违约金和损害赔偿，并有权要求延长工期。说明三：法律名词及解释：1.合同主体：指合同双方，即甲乙方；2.分包商：指与承包商签订分包协议，负责分包工程的施工的个体或实体；3.承包商：指与甲方签订合同，负责整个工程建设的个体或实体；4.第三方：指除甲乙方之外，与合同无关的独立个体或实体；5.违约金：指违约方因违约行为而应支付给守约方的赔偿金；6.损害赔偿：指因违约行为导致的实际损失金额或合同履行利益；7.工期延长：指因违约行为导致的合同工期延误；8.合同解除：指合同双方依法解除合同关系；9.合同终止：指合同双方按照约定或法律规定终止合同关系；10.保密义务：指合同双方对合同内容和双方商业秘密的保密义务；11.违约行为：指违反合同约定的行为；12.法律适用：指本合同适用的人民法院管辖和法律。第三部分：其他补充性说明和解释结束。第八条合同的生效与终止8.1合同的生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。8.2合同的终止条件与后续工作（1）合同约定的工程全部完成，并经双方验收合格；（2）双方协商一致解除合同；（3）一方违约导致合同无法履行，另一方有权解除合同。合同终止后，分包商应按照总包商的要求，完成工程移交、结算等相关后续工作。第九条保密条款9.1保密信息的定义与范围保密信息包括但不限于合同内容、技术资料、商业秘密等。双方在合同履行过程中获取的保密信息，未经对方同意，不得向第三方泄露。9.2保密责任的履行与期限双方应对保密信息予以严格保密，履行保密责任。保密期限自合同生效之日起计算，至合同终止之日起五年内有效。第十条法律适用与争议解决10.1合同适用的法律法规本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律法规。10.2争议解决的方式与程序双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条合同的修订与补充11.1合同修订的条件与程序合同修订需由双方协商一致，并签订书面修订协议。修订协议经双方签字盖章后生效，与本合同具有同等法律效力。11.2合同补充的内容与形式合同补充内容包括但不仅限于工程范围、工程量、工程单价、工期等。补充内容以书面形式签订，经双方签字盖章后生效。第十二条合同的解除与终止12.1合同解除的条件与程序合同解除需由双方协商一致，并签订书面解除协议。解除协议经双方签字盖章后生效，与本合同具有同等法律效力。12.2合同终止后的后续工作合同终止后，分包商应按照总包商的要求，完成工程移交、结算等相关后续工作。第十三条合同的转让与继承13.1合同转让的条件与程序未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。合同转让需签订书面转让协议，并经对方签字盖章同意。13.2合同继承的适用与条件合同的转让或终止不影响合同中违约责任、争议解决等条款的效力。合同转让或终止后的继承方应继续履行合同约定的权利和义务。第十四条其他条款14.1附加条款的制定与执行合同附件及补充协议均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。附加条款的制定和执行应经双方协商一致。14.2双方约定的其他事项双方在合同履行过程中，如有其他事项需要约定，应以书面形式签订补充协议，经双方签字盖章后生效。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1本合同所述第三方指除甲乙方之外，与本合同工程有关联的其他主体，包括但不限于监理机构、设计单位、材料供应商、设备供应商、检测机构等。1.2第三方介入的形式包括但不限于提供技术支持、咨询服务、质量检测、材料设备供应等。第二条第三方介入的程序与条件2.1甲乙方如需第三方介入，应事先协商一致，并在合同中明确第三方的介入内容、方式、责任等。2.2第三方介入前，甲乙方应对其资质、能力进行审查，确保其具备相应条件，并能胜任介入工作。2.3第三方介入需签订书面协议，明确双方的权利、义务和责任，并经甲乙方签字盖章同意。第三条第三方介入后的合同变更3.1第三方介入可能导致合同范围、工程量、工期等方面的变更。变更内容应由甲乙方协商一致，并以书面形式签订修订协议。3.2合同变更后的第三方介入费用，按照双方约定的计价方式进行计算和支付。第四条第三方介入的责任与义务4.1第三方应按照合同约定和甲乙方的要求，履行相应职责，并确保介入工作的质量、安全。4.2第三方对因其自身原因导致的工程质量、安全事故承担责任。4.3第三方介入过程中产生的知识产权、保密等事项，按照本合同及相关协议约定处理。第五条第三方介入的违约责任5.1第三方未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。5.2甲乙方未按照合同约定履行对第三方的监督、管理职责的，应承担相应责任。第六条第三方介入的争议解决6.1第三方介入过程中发生的争议，通过友好协商解决。协商不成的，任何一方有权向合同签订地人民法院提起诉讼。6.2争议解决过程中，甲乙方应保证工程的正常进行，避免因争议影响工程进度和质量。第七条第三方介入的终止与解除7.1第三方介入终止条件包括但不限于合同约定的工程完成、合同解除等。7.2第三方介入解除后，其应按照甲乙方要求，完成相关后续工作，并办理相关手续。第八条第三方介入的费用和支付8.1第三方介入的费用根据其提供的服务内容、工程量等因素确定。8.2第三方介入费用的支付方式、时间由甲乙方协商一致，并在合同中明确。第九条第三方介入的保险和责任限额9.1第三方应为其介入工作购买相应的保险，包括但不限于工程一切险、人身意外险等。9.2第三方对工程造成的损失承担的责任限额，由甲乙方协商一致，并在合同中明确。第十条甲乙方的权利与义务10.1甲乙方应按照合同约定履行各自的权利和义务，并对第三方介入工作进行监督、管理。10.2甲乙方应保证第三方介入工作的顺利进行，并承担因其自身原因导致的第三方违约责任。第十一条合同的转让与继承11.1第三方介入的合同转让或终止不影响本合同的效力。合同转让或终止后的继承方应继续履行本合同约定的权利和义务。11.2第三方介入的合同转让或终止，不影响甲乙方根据本合同对第三方的主张。第十二条其他条款12.1甲乙方与第三方签订的其他协议，不得与本合同冲突。如有冲突，以本合同为准。12.2本合同未尽事宜，甲乙方可签订补充协议，经双方签字盖章后生效。补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正结束第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计图纸附件二：工程量清单附件三：工程单价表附件四：材料设备供应清单附件五：施工工艺要求附件六：工程验收标准附件七：保险购买证明附件八：第三方资质证明文件附件九：第三方介入协议附件十：合同修订记录附件十一：违约行为记录附件十二：支付凭证附件十三：工程进度报告附件十四：质量安全事故报告附件的详细要求和说明：1.工程设计图纸：应包括工程的整体布局、施工细节、设备安装位置等，需经甲乙方审核批准后方可使用。2.工程量清单：详细列明工程项目的名称、数量、单位等，作为计算工程总价款的基础。3.工程单价表：列明各项工程项目的单价，包括材料、人工、设备等费用。4.材料设备供应清单：列明工程所需材料的名称、规格、数量、供应商等信息。5.施工工艺要求：详细说明施工过程中的工艺要求，包括施工方法、技术标准等。6.工程验收标准：明确工程验收的标准和要求，包括质量、安全、环保等方面的规定。7.保险购买证明：第三方应提供的保险购买凭证，证明其已购买相应的保险。8.第三方资质证明文件：第三方的营业执照、资质证书等相关证明文件。9.第三方介入协议：明确第三方介入的内容、方式、责任等，需经甲乙方签字盖章同意。10.合同修订记录：记录合同修订的过程、内容、日期等信息。11.违约行为记录：记录双方在合同履行过程中的违约行为及处理结果。12.支付凭证：记录工程价款的支付时间、金额、方式等。13.工程进度报告：定期提交的工程进度报告，包括已完成的工程量、工程进度、存在的问题等。14.质量安全事故报告：发生质量安全事故时提交的report，包括事故情况、处理结果等。说明二：违约行为及责任认定：1.未按约定时间完成工程：分包商未按照合同约定的时间完成工程