2024年度围墙施工工程进度协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度围墙施工工程进度协议本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程预算2.施工进度安排2.1施工启动时间2.2施工结束时间2.3各阶段施工计划2.3.1围墙基础施工阶段2.3.2围墙主体结构施工阶段2.3.3围墙装饰施工阶段2.3.4工程验收阶段3.施工要求3.1施工标准3.2材料要求3.3施工安全3.4环保要求4.质量保障4.1质量标准4.2质量监督4.3质量问题处理5.合同价格5.1合同总价5.2价格调整5.3支付方式5.4发票开具6.合同履行6.1施工方义务6.2业主义务6.3工期延误处理7.违约责任7.1施工方违约7.2业主违约8.争议解决8.1协商解决8.2调解解决8.3仲裁解决8.4法律途径9.合同的变更和解除9.1变更条件9.2解除条件10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3泄露后果11.合同的生效、终止和解除11.1生效条件11.2终止条件11.3解除条件12.其他条款12.1不可抗力12.2附则13.附件13.1施工图纸13.2施工方案13.3材料合格证13.4其他相关文件14.合同签订日期及签字盖章页第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1工程名称：2024年度围墙施工工程1.2工程地点：市区路号1.3工程规模：根据施工图纸及工程量清单确定1.4工程预算：人民币万元（大写：）第二条施工进度安排2.1施工启动时间：双方商定，并以书面形式确定具体日期2.2施工结束时间：按照施工进度计划和工程实际情况确定2.3各阶段施工计划2.3.1围墙基础施工阶段：自施工启动之日起X日内完成2.3.2围墙主体结构施工阶段：自基础施工结束之日起X日内完成2.3.3围墙装饰施工阶段：自主体结构施工结束之日起X日内完成2.3.4工程验收阶段：自装饰施工结束之日起X日内完成第三条施工要求3.1施工标准：按照国家和行业相关标准、规范进行施工3.2材料要求：使用符合国家标准的建筑材料和建筑构件3.3施工安全：严格遵守施工安全操作规程，确保施工过程中的人员安全3.4环保要求：严格按照国家环保法规和标准，做好施工过程中的环境保护工作第四条质量保障4.1质量标准：符合国家及相关行业标准、规范要求4.2质量监督：双方共同参与质量监督，确保工程质量4.3质量问题处理：发现质量问题，施工方应在X日内予以修复或采取其他补救措施第五条合同价格5.1合同总价：人民币万元（大写：）5.2价格调整：因市场行情变化或不可抗力因素导致成本上升，双方可协商调整合同价格5.3支付方式：（1）预付款：合同签订后X日内，业主支付合同总价的一定比例作为预付款（2）进度付款：按照施工进度计划和工程实际情况，业主支付已完工程价款的一定比例（3）竣工结算：工程验收合格后，双方按照合同约定进行竣工结算5.4发票开具：施工方向业主提供符合国家法律法规的正规发票第六条合同履行6.1施工方义务：按照合同约定，完成工程施工，并保证工程质量、安全、进度等目标的实现6.2业主义务：按合同约定支付工程价款，提供施工所需的相关手续和条件，协助施工方完成工程施工6.3工期延误处理：因业主原因导致工期延误，按照合同约定承担相应的违约责任第八条违约责任8.1施工方违约：（1）未能按照合同约定完成工程，应向业主支付违约金，违约金计算方式为：违约部分工程价款的%（2）未能按照合同约定保证工程质量、安全、进度等目标，应承担相应的赔偿责任（3）违反合同约定的其他条款，应承担相应的违约责任8.2业主违约：（1）未能按照合同约定支付工程价款，应向施工方支付违约金，违约金计算方式为：应付款项的%（2）未能按照合同约定提供施工所需的相关手续和条件，导致工期延误或其他损失，应承担相应的赔偿责任（3）违反合同约定的其他条款，应承担相应的违约责任第九条争议解决9.1协商解决：双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决9.2调解解决：协商不成时，可向相关调解机构申请调解9.3仲裁解决：调解不成时，任何一方均有权向合同约定的仲裁委员会申请仲裁9.4法律途径：仲裁不成或者调解不成的，任何一方均有权向合同约定的人民法院提起诉讼第十条合同的变更和解除10.1变更条件：合同履行过程中，如需变更合同内容，应由双方协商一致，并以书面形式确认10.2解除条件：合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法履行，双方可协商解除合同第十一条其他条款11.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或者造成损失，双方均不承担违约责任11.2附则：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，本合同未尽事宜，双方可另行协商补充第十二条附件12.1施工图纸：附施工图纸一套，作为本合同的附件12.2施工方案：附施工方案一份，作为本合同的附件12.3材料合格证：附材料合格证一份，作为本合同的附件12.4其他相关文件：附其他与本工程有关的法律文件、协议、证书等，作为本合同的附件第十三条合同签订日期及签字盖章页本合同一式两份，双方各执一份，签字（或盖章）后具有同等法律效力。合同签订日期为：2024年月日。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念1.1本合同所称第三方，是指除甲乙方之外，与本合同工程有关联的其他主体，包括但不限于设计单位、监理单位、材料供应商、施工分包商等。1.2第三方介入是指在合同履行过程中，第三方根据合同约定或法律授权，参与合同的履行、监督、协调等环节。第二条第三方介入的情形2.1设计单位：根据合同约定，设计单位负责提供设计图纸、施工方案等，并对施工过程进行技术指导。2.2监理单位：根据合同约定，监理单位负责对工程施工过程进行监督，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。2.3材料供应商：根据合同约定，材料供应商负责提供符合合同要求的建筑材料和建筑构件。2.4施工分包商：根据合同约定，施工分包商负责完成合同约定的施工任务。第三条第三方介入后的责任分配3.1第三方介入后，甲乙双方应与第三方共同签订补充协议，明确第三方的权利、义务和责任。3.2第三方按照约定履行合同义务，如发生违约行为，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。3.3第三方介入并不免除甲乙双方根据本合同应承担的责任和义务。第四条第三方介入的协调与管理4.2甲乙双方应根据合同约定，对第三方进行管理，确保第三方按照合同要求完成工作。第五条第三方责任限额5.1第三方对甲乙双方的违约责任，以其在合同中的承诺额度为限。5.2如第三方未在合同中承诺责任限额，甲乙双方可协商确定。5.3第三方对甲乙双方的赔偿责任，以第三方在合同履行过程中的实际收益为限。第六条第三方介入的变更与解除6.1第三方介入的变更：如合同履行过程中，需要变更第三方，甲乙双方应协商一致，并签订书面变更协议。6.2第三方介入的解除：如合同履行过程中，第三方解除合同，甲乙双方应协商确定解除后的责任分配和赔偿事项。第七条第三方介入的争议解决7.1第三方介入引起的争议，应通过甲乙双方协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同约定的仲裁委员会申请仲裁或向合同约定的人民法院提起诉讼。第八条第三方介入的违约处理8.1第三方违反合同约定，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。8.2第三方违约导致工程损失，甲乙双方有权要求第三方赔偿损失。第九条甲乙双方的权利与义务9.1甲乙双方应按照合同约定，履行各自的权利与义务。9.2甲乙双方应协助第三方履行合同义务，提供施工所需的相关手续和条件。9.3甲乙双方应对第三方在合同履行过程中的行为负责，并承担相应的法律责任。第十条附则10.1本附加条款与本合同具有同等法律效力。10.2本附加条款的修改、补充必须以书面形式作出，经甲乙双方签字（或盖章）后生效。10.3本附加条款未尽事宜，甲乙双方可另行协商确定。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：施工图纸详细要求：施工图纸应包括工程的整体布局、结构设计、材料规格等详细信息，以便施工方根据图纸进行施工。附件说明：施工图纸是工程实施的重要依据，甲乙双方应确保图纸的准确性和完整性。附件二：施工方案详细要求：施工方案应包括施工步骤、施工方法、施工工艺等详细信息，以便施工方按照方案进行施工。附件说明：施工方案是工程施工的具体指导文件，甲乙双方应确保方案的可行性和合理性。附件三：材料合格证详细要求：材料合格证应包括材料名称、规格、型号、生产厂家等详细信息，以证明材料的质量和合格性。附件说明：材料合格证是保证工程质量的重要文件，甲乙双方应确保材料的合格性和符合合同要求。附件四：其他相关文件详细要求：其他相关文件包括但不限于工程量清单、施工合同、工程结算单等，以便双方进行工程量的确认和结算。附件说明：其他相关文件是合同履行过程中的辅助文件，甲乙双方应妥善保管并按照文件要求进行履行。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.施工方未能按照合同约定完成工程。2.施工方未能按照合同约定保证工程质量、安全、进度等目标。3.业主未能按照合同约定支付工程价款。4.业主未能按照合同约定提供施工所需的相关手续和条件。责任认定标准：1.施工方违约：施工方应向业主支付违约金，违约金计算方式为：违约部分工程价款的%。2.业主违约：业主应向施工方支付违约金，违约金计算方式为：应付款项的%。示例说明：如果施工方未能按照合同约定完成工程，施工方应向业主支付违约金，违约金计算方式为：违约部分工程价款的10%。说明三：法律名词及解释：法律名词：1.不可抗力：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：违约金是违约方因违约行为而向守约方支付的赔偿金。3.仲裁：仲裁是指由双方同意的仲裁机构对合同争议进行审理和裁决。4.法律途径：法律途径是指通过人民法院依法解决合同争议的方式。解释：1.不可抗力：不可抗力是合同法中的一个重要概念，用于界定合同违约责任的一种特殊情况。在本合同中，不可抗力事件可能导致合同履行中断或延迟，双