2024年度环保工程设计与施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度环保工程设计与施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方名称及地址1.2承包方名称及地址1.3环保工程名称及地点第二条合同范围及内容2.1环保工程的设计范围2.2环保工程的施工范围2.3工程验收及质保期第三条合同价格3.1工程设计费用3.2工程施工费用3.3价格调整机制第四条合同期限4.1设计期限4.2施工期限4.3延期条款第五条工程质量标准5.1设计质量标准5.2施工质量标准5.3质量保证措施第六条技术文件与资料6.1设计文件提供6.2施工图纸提供6.3技术交流与沟通第七条合同的履行与监督7.1发包方的权利与义务7.2承包方的权利与义务7.3工程监督管理第八条合同的变更与解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3变更与解除的程序第九条违约责任9.1发包方的违约责任9.2承包方的违约责任9.3违约赔偿金额及方式第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁地点及机构10.3法律适用第十一条合同的生效、终止与解除11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除条件第十二条保密条款12.1保密信息范围12.2保密期限12.3违约泄露的后果第十三条附则13.1合同的补充与附件13.2合同的修改与替换13.3合同解除后的处理第十四条其他条款14.1合同争议的解决方式14.2合同的优先执行原则14.3合同的完整性与独立性第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方名称及地址地址：市区路号1.2承包方名称及地址地址：市区路号1.3环保工程名称及地点环保工程名称：工业区废气治理工程地点：省市区工业区第二条合同范围及内容2.1环保工程的设计范围乙方负责完成本项目的设计工作，包括但不限于：（1）工程可行性研究报告（2）工程设计方案（3）施工图纸及相关技术文件2.2环保工程的施工范围乙方负责按照设计方案完成本工程的施工，包括但不限于：（1）土建工程（2）设备安装工程（3）管道安装工程（4）电气安装工程2.3工程验收及质保期乙方应按照合同约定完成工程设计及施工，并保证工程质量符合国家相关标准和甲方要求。工程验收合格后，质保期为一年。第三条合同价格3.1工程设计费用工程设计费用为人民币万元整（￥0,000），乙方应在合同签订后七个工作日内向甲方开具正规发票。3.2工程施工费用工程施工费用为人民币万元整（￥0,000），乙方应在工程验收合格后七个工作日内向甲方开具正规发票。3.3价格调整机制本合同执行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。第四条合同期限4.1设计期限乙方应自合同签订之日起个工作日内完成工程设计，并向甲方提交设计文件。4.2施工期限乙方应自工程开工之日起个工作日内完成工程施工，并向甲方提交工程验收申请。4.3延期条款如乙方因不可抗力因素导致无法按时完成设计或施工，应提前七个工作日向甲方申请延期，甲方有权根据实际情况批准或拒绝延期申请。第五条工程质量标准5.1设计质量标准乙方应按照国家相关法规和标准进行设计，确保设计文件完整、准确、可靠。5.2施工质量标准乙方应严格按照设计文件和施工规范进行施工，确保工程质量符合国家相关标准和甲方要求。5.3质量保证措施乙方应建立健全质量保证体系，对施工过程进行全程监控，确保工程质量。如出现质量问题，乙方应负责及时整改，并承担相应责任。第六条技术文件与资料6.1设计文件提供乙方应在设计完成后，向甲方提供完整的designdocuments，包括：（1）工程可行性研究报告（2）工程设计方案（3）施工图纸及相关技术文件6.2施工图纸提供乙方应在施工开始前，向甲方提供施工图纸及相关技术文件。6.3技术交流与沟通乙方应定期与甲方进行技术交流与沟通，确保双方对工程进展、设计变更等情况充分了解。如在施工过程中出现技术问题，乙方应立即向甲方报告，并共同研究解决方案。第八条合同的变更与解除8.1合同变更条件任何一方在合同执行过程中，如需对合同内容进行变更，应提前三十个工作日向对方提出书面变更申请，并说明变更原因及方案。经双方协商一致，可签订书面变更协议，作为本合同的附件。8.2合同解除条件（1）对方严重违约，导致合同无法履行；（2）不可抗力因素导致合同无法履行；（3）法律、法规、政策变化导致合同无法履行。8.3变更与解除的程序合同变更或解除应由双方协商一致，并签订书面协议。合同变更或解除协议生效后，双方应按照协议约定履行相关义务。第九条违约责任9.1发包方的违约责任甲方违反合同约定，导致乙方无法正常履行合同义务，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为合同金额的10%。9.2承包方的违约责任乙方违反合同约定，导致甲方无法正常使用工程，乙方应承担相应的违约责任，并支付违约金，违约金为合同金额的10%。9.3违约赔偿金额及方式违约方应按照合同约定承担违约责任，向守约方支付违约金。违约金支付方式为银行转账，违约方应在违约金金额确定后七个工作日内履行支付义务。第十条争议解决10.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2仲裁地点及机构如双方同意仲裁解决争议，仲裁地点为市，仲裁机构为仲裁委员会。10.3法律适用本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。第十一条合同的生效、终止与解除11.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。11.2合同终止条件（1）合同约定的工程验收合格；（2）合同约定的质保期届满；（3）双方协商一致终止合同。11.3合同解除条件本合同解除的条件如下：（1）双方协商一致解除合同；（2）因不可抗力因素导致合同无法履行；（3）依法应当解除合同的其他情形。第十二条保密条款12.1保密信息范围双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，均属于保密信息。12.2保密期限保密信息自双方披露之日起算，保密期限为五年。12.3违约泄露的后果如有泄露保密信息的行为，泄露方应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为泄露信息所造成损失的赔偿金额。第十三条附则13.1合同的补充与附件本合同未尽事宜，可由双方签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同附件为合同的重要组成部分，与合同具有同等法律效力。13.2合同的修改与替换本合同在履行过程中，如发生法律、法规、政策变化或其他不可抗力因素，导致合同内容需要修改或替换，双方应签订书面修改协议或替换协议。13.3合同解除后的处理合同解除后，双方应按照合同约定办理相关手续，包括但不限于工程交接、款项结算等。第十四条其他条款14.1合同争议的解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。14.2合同的优先执行原则本合同各项条款之间如有冲突，以有利于履行合同和保护双方合法权益的原则为准。14.3合同的完整性与独立性本合同及其附件构成双方完整的协议，取代了所有以前的口头或书面的讨论和协议。本合同的任何部分无效，不影响其他部分的效力。第二部分：第三方介入后的修正引入第三方介入的条款14.4第三方介入的定义与范围本合同所称第三方，是指除甲方和乙方之外，与本合同执行过程相关联的其他主体，包括但不限于中介机构、咨询顾问、监理机构、材料供应商、施工分包商等。14.5第三方介入的程序与条件当本合同执行过程中需要第三方介入时，甲方和乙方应共同协商确定第三方的选择标准、程序和条件。第三方介入前，需向甲方和乙方提交详细的事务说明、资质证明和相关合同文件，经甲方和乙方批准后方可正式介入。第三方介入后的责任分配14.6第三方责任第三方介入本合同项下的工程设计或施工时，应严格按照合同约定和国家相关法规标准执行。如第三方因违约、过失或其他原因导致工程质量问题、安全事故或合同纠纷，第三方应承担相应的法律责任。14.7甲方和乙方的责任甲方和乙方应对第三方介入过程进行监督管理，确保第三方按照合同约定和国家相关法规标准执行。如甲方和乙方未能履行监督管理职责，导致第三方未按约定履行合同义务，甲方和乙方应承担相应责任。第三方介入的额外条款与说明14.8额外条款本合同执行过程中，如第三方介入导致合同内容发生变更，双方应签订书面补充协议，作为本合同的附件。补充协议应详细描述第三方介入的范围、职责、权益和责任等。14.9第三方责任限额甲乙双方应与第三方明确约定其责任限额，包括但不限于赔偿金额、赔偿范围和赔偿程序。第三方责任限额应在第三方介入前由甲乙双方协商确定，并在相关合同文件中予以明确。14.10第三方与甲方、乙方的关系界定第三方介入本合同后，应明确与甲方、乙方的关系。第三方与甲方、乙方之间的权利义务关系，应以本合同及双方签订的补充协议为准。第三方不得违反本合同约定，直接与甲方或乙方发生合同关系。第三方介入后的争议解决14.11第三方介入引起的争议解决如第三方介入引起的争议无法通过友好协商解决，双方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。14.12第三方作为被告的争议解决当第三方作为被告时，甲方和乙方应共同参与诉讼，并根据本合同约定和相关法律法规，明确第三方的责任。14.13第三方作为证人的争议解决当第三方作为证人时，其提供的证言应视为合同证据之一。甲方和乙方有权对第三方证言进行质证。本合同及其补充协议、附件构成了甲乙双方与第三方之间完整的协议，取代了所有以前的口头或书面的讨论和协议。本合同的任何部分无效，不影响其他部分的效力。甲乙双方应按照本合同约定，妥善处理与第三方介入相关的事宜，确保工程顺利实施，维护双方合法权益。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程可行性研究报告附件二：工程设计方案附件三：施工图纸及相关技术文件附件四：第三方资质证明文件附件五：第三方合同协议附件六：工程验收报告附件七：质量保修书附件八：补充协议附件九：第三方责任限额协议附件一：工程可行性研究报告详细要求：报告应包括项目背景、技术路线、市场分析、经济效益评估等内容，并由具有相应资质的机构出具。附件二：工程设计方案详细要求：设计方案应包括工程概述、设计依据、设计内容、施工技术要求等，并由具有相应资质的设计师签字。附件三：施工图纸及相关技术文件详细要求：施工图纸应包括工程细部、材料规格、施工工艺等，并标明施工要求和技术指标。附件四：第三方资质证明文件详细要求：第三方应提供合法有效的资质证明文件，以证明其具备履行合同的能力。附件五：第三方合同协议详细要求：第三方合同协议应明确双方的权利义务、责任限额、违约责任等。附件六：工程验收报告详细要求：验收报告应包括工程概况、验收标准、验收结果等内容，并由相关方签字确认。附件七：质量保修书详细要求：质量保修书应包括保修范围、保修期限、保修责任等内容。附件八：补充协议详细要求：补充协议应明确合同变更、解除或终止的条件、程序及违约责任等。附件九：第三方责任限额协议详细要求：第三方责任限额协议应明确第三方的赔偿责任限额，包括赔偿金额、赔偿范围和赔偿程序。说明二：违约行为及责任认定：违约行为示例：1.甲方未按约定时间提供设计资料，导致乙方无法按时完成设计。2.乙方未按约定标准进行施工，导致工程质量不符合要求。3.第三方未按约定时间提供材料，导致施工进度延误。违约责任认定标准：1.违约方应承担因违约造成的直接经济损失。2.违约方应支付违约金，违约金为合同金额的10%。3.违约方应承担因违约导致的间接损失，包括但不限于利息、利润损失等。说明三：法律名词及解释：1.环保工程：指对工业废气、废水、固体废物等进行处理和治理，以减少环境污染和保护生态环境的工程。2.设计期限：指乙方根据合同约定完成工程设计的时间期限。3.施工期限：指乙方根据合同约定完成工程施工的时间期限。