广州市建设工程施工合同样本

合同编号：__________广州市建设工程施工合同第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程预算：_______元（大写：_______________________元整）第二条施工期限本工程的施工期限为____个月，自开工之日起算。第三条质量标准本工程的质量标准应符合国家及行业的相关规范和标准，并达到____等级。第四条施工费用及支付方式4.1双方约定，本工程的施工费用为____元（大写：_______________________元整）。（1）工程开工前，甲方支付施工费用的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付施工费用的30%；（3）工程进度达到100%时，甲方支付施工费用的20%；（4）剩余的10%作为质量保证金，待工程验收合格后支付。4.3甲方付款后，乙方应向甲方提供等额的正规发票。第五条施工许可及手续5.1乙方应负责办理本工程所需的施工许可证、临时用地、临时用电等手续，并承担相关费用。5.2乙方应在工程开工前向甲方提供相关手续的办理情况。第六条工程变更6.1甲方如有需要变更工程内容、规模、质量标准等，应提前____天以书面形式通知乙方。6.2乙方收到甲方变更通知后，应立即进行评估，并在____天内向甲方提交变更后的工程报价。6.3甲乙双方就工程变更的内容、费用和工期等达成一致后，应签订书面变更协议，作为本合同的附件。第七条工程验收及保修7.1本工程验收分为初步验收和最终验收。7.2初步验收在工程进度达到100%时进行，由甲乙双方共同参加。7.3最终验收在工程竣工后____个月内进行，由甲乙双方共同参加。7.4工程验收合格后，乙方应按照双方约定的保修期限和保修范围承担保修责任。第八条违约责任8.1甲乙双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。8.2甲方逾期支付工程款，应当按照同期银行贷款利率支付乙方利息。8.3乙方逾期交付工程，应当按照同期银行贷款利率支付甲方利息，并按照逾期交付部分工程造价的____%支付违约金。第九条争议解决9.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条其他约定10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质量保证金支付完毕之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________注意事项：1.合同的签订应严格遵守法律法规，确保双方权益的合法性。2.明确工程项目的各项细节，包括工程名称、地点、内容、规模和预算等。3.约定合理的施工期限，确保工程按计划进行。4.确定工程质量标准，确保工程质量符合要求。5.明确施工费用及支付方式，确保双方利益的均衡。6.施工方需负责办理相关手续，并承担相关费用。7.工程变更时，双方需书面确认，并签订变更协议。8.严格工程验收和保修程序，确保工程质量的可靠性。9.违约方需承担违约责任，包括支付违约金和赔偿损失。10.约定争议解决方式，确保争议的合法解决。解决办法：1.双方应严格遵守合同约定，履行合同义务。2.发生争议时，尝试友好协商解决。3.如协商不成，任何一方有权向合同签订地人民法院提起诉讼。4.在诉讼过程中，双方应依法提供证据，证明自己的权益。5.法院将根据法律规定和合同约定，判决违约方承担相应的违约责任。6.判决生效后，双方应按照判决结果履行合同义务。关键词语的法律名词解释：1.合同法：调整平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的法律规范总称。2.建筑法：调整建筑活动中产生的社会关系的法律规范总称。3.施工许可证：为建设单位进行建筑活动的法律凭证，由建设行政主管部门颁发。4.临时用地：为建设单位在建设过程中临时使用的土地。5.临时用电：为建设单位在建设过程中临时使用的电力。6.违约金：违约方按照合同约定向守约方支付的金钱赔偿。7.质量保证金：为确保工程质量，由施工方暂时保留的一部分工程款项。8.友好协商：双方在平等、自愿的基础上，通过沟通、协商解决问题。9.诉讼：当事人依法向人民法院请求保护自己合法权益的行为。10.证据：用来证明事实、理由和主张的材料。特殊应用场合：1.甲方为政府机关或公共机构，乙方为私营企业场合描述：甲方作为政府机关或公共机构，对工程质量和进度有特殊要求，乙方作为私营企业，需严格按照甲方要求进行施工。补充条款：双方约定，乙方应优先使用环保材料和节能技术，同时按照甲方的工作时间和休息时间进行施工，减少对甲方正常工作的影响。2.甲方为中小企业，乙方为大型施工企业场合描述：甲方作为中小企业，对成本控制有较高要求，乙方作为大型施工企业，需在保证质量的前提下尽量降低成本。补充条款：双方约定，乙方应在合同签订后____天内向甲方提交详细的施工预算，并在施工过程中定期向甲方报告工程进度和费用支出情况。3.甲方为个人，乙方为家庭装修公司场合描述：甲方作为个人，对家居环境有较高要求，乙方作为家庭装修公司，需按照甲方的要求进行施工。补充条款：双方约定，乙方应尊重甲方的生活方式和个人喜好，按照甲方的要求进行施工，并在施工过程中保持