污水处理厂施工合同模板

污水处理厂施工合同模板合同编号：__________甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于：2.乙方为具备相应资质和能力的施工单位，愿意承担项目的施工任务；3.双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，协商一致签订本合同。第一条合同范围与内容1.1本合同范围内的工程为污水处理厂的施工工程，包括但不限于：（1）污水处理厂主体工程的建设；（2）配套附属设施的建设；（3）设备采购与安装；（4）工程验收与保修等。1.2乙方应按照本合同约定的标准、规范和图纸要求，完成施工任务。第二条合同价格与支付2.1本合同的合同价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2甲方分期支付乙方工程进度款，具体支付方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同价的10%作为预付款；（2）工程进度达到约定的节点后，甲方支付相应的进度款；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同价的90%。2.3乙方应开具符合国家法规的发票，甲方据此进行税前扣除。第三条施工期限与进度3.1乙方应按照约定的工期完成施工任务，工期自甲方通知乙方开工之日起计算。3.2乙方应严格按照约定的施工进度计划进行施工，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。第四条施工质量与标准4.1乙方应按照国家和行业的相关标准、规范进行施工，确保工程质量。4.2乙方应接受甲方及有关监管部门的监督检查，确保工程质量符合要求。4.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求整改，直到达到约定的验收标准。第五条保密条款5.1双方在履行本合同过程中所获悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密。5.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。第六条违约责任6.1乙方违反本合同的约定，导致工期延误、工程质量不符合要求等，应承担相应的违约责任。6.2甲方未按约定支付工程进度款、违约金等，应承担相应的违约责任。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他条款8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签名）：__________乙方代表（签名）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.污水处理厂施工图纸2.施工方案和施工组织设计3.工程量清单4.设备采购清单5.施工进度计划6.工程验收标准和方法7.保密协议8.乙方资质证明文件9.合同履行过程中产生的其他相关文件二、违约行为及认定：1.工期延误：乙方未按照约定的工期完成施工任务。2.工程质量不符合要求：乙方施工的工程质量不符合国家和行业的相关标准、规范。3.未支付工程进度款：甲方未按约定支付乙方的工程进度款。4.泄露商业秘密和机密信息：乙方未履行保密义务，泄露甲方商业秘密和机密信息。5.其他违反合同约定的行为。三、法律名词及解释：1.污水处理厂：指用于处理城市生活污水和工业废水的设施。2.施工单位：指承担污水处理厂施工任务的单位。3.合同价：指双方约定的污水处理厂施工工程的交易价格。4.工期：指乙方完成施工任务的期限。5.工程进度款：指甲方按照乙方施工进度支付的款项。6.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。7.保密义务：指双方在履行合同过程中对获悉的商业秘密和机密信息予以保密的义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：提前制定合理的施工计划，确保按期完成工程；遇到不可抗力因素导致工期延误时，及时协商调整工期。2.工程质量不符合要求：加强现场质量监管，严格按照标准和规范施工；发现问题及时整改，直到达到约定的验收标准。3.未支付工程进度款：甲方应按时支付工程进度款，如出现延迟支付情况，乙方可与甲方协商解决；必要时，乙方可依法采取措施维护自身权益。4.泄露商业秘密和机密信息：加强信息安全意识，签订保密协议，对涉密信息进行加密处理；发现泄露情况时，及时采取补救措施，并向对方承担违约责任。5.其他问题：如遇到合同履行过程中的其他问题，双方应本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.城市污水处理设施的建设2.工业废水处理设施的施工3.污水处理