建筑备案BT施工合同

建筑备案BT施工合同合同编号：__________1.名称：____________________2.地址：____________________3.法定代表人：____________________4.联系方式：____________________1.名称：____________________2.地址：____________________3.法定代表人：____________________4.联系方式：____________________鉴于：2.施工方愿意承担该工程的施工任务，并同意按照本合同的条款进行施工；3.双方希望通过本合同明确双方的权利、义务和责任。基于上述情况，双方达成如下协议：第一章一般条款第一条定义（1）工程：指业主委托施工方施工的新建建筑物，包括建筑物的设计、施工、验收等全部工作。（2）施工期限：指施工方完成工程施工的期限，按照本合同约定的时间计算。（3）质量保修期：指施工方对工程质量承担保修责任的期限，按照本合同约定的时间计算。（4）合同金额：指业主支付给施工方的工程价款，包括工程造价、税费等。1.2本合同中未定义的词语，应具有通常的意义，如有争议，双方应协商解决。第二条合同的组成（1）本合同；（2）本合同附件；（3）双方签订的补充协议；（4）本合同的修订版本。第三条合同的生效、变更和解除3.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程施工完毕，质量保修期满止。3.2任何一方不得单方面变更或解除本合同，除非双方协商一致并书面确认。3.3合同的修订版本应由双方共同签署，并注明“修订版本”字样。修订版本自签署之日起生效。第二章施工内容与要求第四条施工内容4.1施工方应按照业主提供的施工图纸、施工方案等技术文件进行施工，并确保工程质量符合相关法律法规及行业标准。4.2施工方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程施工。第五条施工要求5.1施工方应按照施工图纸、施工方案等技术文件进行施工，确保工程质量。5.2施工方应严格按照国家和地方政府的法律法规、行业标准和安全规定进行施工，确保工程施工安全。5.3施工方应保障施工现场的清洁、卫生，不得影响周边环境和居民生活。5.4施工方应按照合同约定的时间完成工程施工，不得拖延工期。第三章合同价款与支付第六条合同价款6.1合同金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。6.2业主应按照本合同约定的付款节点和比例支付合同价款。第七条支付方式7.1业主支付给施工方的款项，可通过银行转账、现金等方式支付。7.2业主支付的款项，施工方应出具相应的正规发票。7.3业主支付的款项，施工方应按照合同约定的用途使用，不得挪作他用。第四章工期与质量保修第八条工期8.1施工方应按照本合同约定的施工期限完成工程施工。8.2如施工方因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。第九条质量保修9.1施工方应对工程质量承担保修责任，保修期自工程竣工验收合格之日起计算。9.2保修期内，施工方应对工程出现的质量问题及时予以修复，确保工程正常使用。9.3如施工方在保修期内未履行保修责任，业主有权另行委托他人进行修复，所产生的费用由施工方承担。第五章违约责任第十条双方违约10.1如一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。10.2双方应按照本合同的约定承担一、附件列表：1.施工图纸2.施工方案3.施工资质证明4.施工人员名单5.施工材料明细表6.施工进度计划7.质量保修书8.安全生产责任书9.施工现场管理规定10.工程验收标准二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定的施工期限完成工程施工，属于违约行为。2.施工方未按照约定的质量标准完成工程施工，属于违约行为。3.施工方未按照约定的安全规定进行施工，导致安全事故的发生，属于违约行为。4.施工方未按照约定的用途使用业主支付的款项，属于违约行为。5.业主未按照约定的付款节点和比例支付合同价款，属于违约行为。6.业主未按照约定的时间提供施工图纸、施工方案等技术文件，导致施工方无法按时施工，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.建筑备案BT施工合同：指建筑备案基础上进行的施工合同。2.施工期限：指施工方完成工程施工的期限。3.质量保修期：指施工方对工程质量承担保修责任的期限。4.合同金额：指业主支付给施工方的工程价款。5.违约行为：指违反合同约定的一方行为。6.安全生产责任书：指施工方对施工现场安全生产责任的书面承诺。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到施工进度延误的问题，双方应加强沟通，及时调整施工计划，确保工程按时完成。2.遇到质量问题，施工方应立即进行修复，并承担修复费用。3.遇到安全事故，施工方应立即报告业主，并按照安全生产责任书的规定承担相应责任。4.遇到款项支付问题，双方应按照合同约定的付款节点和比例及时支付。5.遇到合同争议，双方应协商解决，协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。五、