非标配电箱供应及指导安装调试工程合同

XXXXXXXX有限公司XXXXXXXX配电箱合同PAGE34PAGE2XXXXXXXX非标配电箱供应及指导安装、调试工程合同合同编号：XXXXXXXX有限公司202X年月设备（材料）供应合同业主：XXXXXXXX有限公司承包商：XXXXXXXX（集团）有限公司供应商：XXXXX电力开关有限公司根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，三方就本工程设备采购事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：XXXXXXXX非标配电箱供应及指导安装、调试工程（下称“工程”）工程地点：XXXX。二、通讯联系业主联系人：XX联系方式：供应商联系人：XX联系方式：承包商联系人：XX联系方式：监理联系人：XX联系方式：三、合同定义“合同”：系指业主、承包商、供应商已达成一致意见，由三方共同签订的合同格式中的文件，包括合同正文、所有附件、附录和组成合同部分的所有其它文件。“合同价款”：系指根据合同规定，在供应商全面正确地履行合同义务时，业主应支付给供应商的款项。“货物”/“材料”：系指供应商按合同要求，须向业主提供的配电箱及其它技术资料和其它材料。“服务”：系指合同规定供应商须承担的配合指导安装、调试、技术协助、培训以及其它类似的义务。“业主”：系指合同货物的采购方。“承包商”：系指业主委托的负责设备和材料安装工程的施工单位。“监理”：系指业主委托进行本工程质量、进度、安全等监督单位。“供应商”：系指提供合同货物供应的供应商，即在合同中约定，被业主、总承包接受的具有合同货物供应及配合指导安装的主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。“现场”：系指将要进行货物安装和运转的地点。“验收”：系指业主、监理、承包商依据本合同确定的技术规格规定接受合同货物所依据的程序和条件。四、合同价款1、三方经过协商一致确定合同价详见附件：投标报价清单。注：（1）上述所列所有单价为综合固定单价，不论任何情况下，一律不作调整。合计：人民币金额￥8457601.35元(大写)：人民币捌佰肆拾伍万柒仟陆佰零壹元叁角伍分。2、上述合同价款包括的内容：设备（材料）生产检测、运输、卸货（至业主指定地点）、保险、国家及地方规定的任何收费（包括但不限于登记费、手续费）、税金、因要符合政府有关单位规定而必须改善或替换的任何费用、装卸费（必须使用大型机械而现场又不具备）、指导安装及调试费用、办理相关手续(含所需要提供的检测报告）、检测、现场拼装(如需)、特种设备检测（如有）和质量保修期内保修等完成本合同工作所需的一切费用，除合同条件另有说明外，金额不得以任何方法调整或变更。任何计算承包金额的错误皆由供应商承担并视为已被三方接受。供应商应缴纳总包管理押金，但不缴纳总包管理费。五、质量要求本合同所供应设备（材料）的技术规格应符合国家、地方及行业有关部门最新颁布的相应技术验收标准，达到合格工程对设备（材料）要求的全新产品。本合同的技术要求见招标文件“第四部分，报价及技术要求”若上述标准之间出现差异，须遵循最严格的标准执行，且供应商不得因此提出任何增加费用或延长工期等要求。六、付款结算方式1）付款方式1、 合同签订后7日内，供应商向业主提供银行出具的合同暂定总价款10%的履约保函和合同价款10%的预付款保函，业主按照合同约定的付款程序支付合同价款20%的预付款。履约保函期限至工程竣工验收完成，预付款保函期限至业主收到大于或等于合同价款20%的货物。2、每批配电箱（柜）设备供货到场，经业主、监理、承包商三方验收合格后，供货方提交业主要求的单据后14天内按照合同约定的付款程序支付当批设备价款的70%。① 发票（供应商开出相应金额的合法税务发票后，业主再支付对应的款项。在业主已累计支付至合同价款或结算价款（如果有结算）的95%（比例可调整）时，应向业主开出累计100%合同价款或结算价款（如果有结算）的发票。”② 有制造厂签发的质量证书③ 开关元配件质量证明书、检测报告④ 货物到达施工现场、仓库的验收证书4、所有配电箱（柜）设备全部安装调试完成，经业主、监理、承包商三方验收合格后，业主支付至合同价款的80%5、供应商提交经业主认可的完整的结算资料，且结算报告经业主审核确认后14个日历天内，业主向供应商支付至合同结算总价的95%；合同结算总价的5%作为保修金，2年保修期满、供应商完成全部保修工作，且经业主确认无任何设备质量遗留问题后14天内，业主向供应商一次性无息返还剩余的保修金。6、在业主已累计支付至合同价款或结算价款（如果有结算）的95%时，供应商应向业主开出累计100%合同价款或结算价款（如果有结算）的发票。7、在供应商未按合同要求提供有效的履约保函前，业主有权拒绝支付所有的费用；在业主向供应商付款前，供应商应向业主提供相应数额的合法税务发票，否则，业主有权顺延付款时间而无需承担任何违约责任。8、约定收款单位名称为：XXXXX电力开关有限公司，帐号为：XXXXXX市农行营业部，履约过程中不得变更工程款结算帐号，收款单位名称须与签约单位名称一致，不得另行委托收款。9、如供应商未按业主要求在规定时间内提供完整的结算资料，业主有权停付进度款，供应商不得有任何异议。2）结算方式及要求结算方式：结算金额=包干综合单价*实际工程量+签证、变更-罚款结算时，供应商须专人专职负责资料整理、结算核对等，且负责人在结算期间须应业主要求驻场配合结算。若结算资料未按时提交每拖延一天处罚1万元，结算期间未经允许每发现结算人员不在场一次处罚2千元。七、交货、包装与验收产品质量保证与售后服务（一）、交货、包装与验收1．交货地点：按业主指定的施工现场地点。2．供应及指导安装调试工期：接到业主排产通知单后30日内完成供货（注：如果分批交货或有增加订货，则每批交货时间不能超过投标承诺的加工周期加运输时间之和）。并要求后期配合各安装专业调试阶段，确保长期2个技术人员在场配合调试直至开业（具体开始驻场时间以业主方书面通知为主）。绝对施工工期：305个日历天（开工日期至完工日期）计划开工：202X年8月30日计划完工：XXXX年6月30日大商业及酒店计划竣工：XXXX年11月25日（具体以甲方通知为准）写字楼计划竣工：注：配电箱供应工程需满足总包机电进度、其他配套设备安装调试、及业主对工程进度的总体要求。3．供应商将货物依据业主工程进度需要运至交货地点。并于到货前24小时将到货名称、型号、数量、外形尺寸、单重及注意事项等，以书面形式通知业主。4．设备（材料）包装应符合国家标准，以保证设备（材料）在运输过程中不受损伤，由于包装不当造成设备（材料）在运输过程中有任何损坏或丢失，由供应商负责；需要防尘、防污染的设备、材料供应商应提供采取针对性防护。5．设备（材料）由供应商负责送到施工现场内业主指定地点。6．设备（材料）到达现场，业主、供应商、监理、承包商均须在场并确认包装的完好性后，由以上各方共同验货，每张验收单必须且只能有一家施工单位签收，否则不作为结算依据。供应商应按业主安排的时间派人到现场，对货物进行清点验收，并签字确认。若发现货物与装箱单不符，供应商负责补齐或收回。如供应商不能按时到达，业主有权开箱检验，并对缺件，损坏做出记录，供应商应认可并负责解决。7．供应商应免费负责设备（材料）指导安装及调试，直至达到业主要求且正常使用。（二）、产品质量保证与售后服务

1．供应商应严格按照国家有关标准和规定进行制造和检验，材料及零部件均为全新未用过的，且符合本合同附件中规定。以确保产品质量。设备须经技术检验，符合国家相关标准才能出厂。

2．供应商负责免费为业主或承包商培训操作及维修人员。包括：基本原理，操作使用和维修保养。

3．设备投入正常运行后，供应商应定期回访使用方。

4．供应商应在附件中明确售后服务内容、响应时间、范围、方式、收费标准等，并进行其他售后服务工作。

八、业主、监理与承包商权利与义务1.业主权利与义务业主有义务对本合同项下供应商的价格体系及相关服务承诺绝对保密，不向第三方透露；业主有义务知会供应商必要的项目状况；业主有权对供应商进行考察、现场监造；业主有义务及时通知供应商联系方式的变动；业主有义务参加供应商与承包商货物的交接。2.监理权利与义务监理有权利查看供应商货物的名称、数量、资料和质量；监理有权利要求供货商供应的不合格产品退出施工现场；监理有义务进行货物验收，见证货物移交；监理有义务在合格的货物资料上签字。3.承包商权利与义务承包商有权利不接收供应商的不合格货物；承包商有权利查看供应商货物的名称、数量、资料和质量；承包商有义务签收供应商合格货物的交接单；承包商有义务组织业主、监理、供应商对到场货物进行查验。九、供应商权利与义务供应商有义务保证满足业主开发项目的需要及规定提供供货的能力及履行保修期内保修的义务；供应商有义务确保交付的产品质量符合合同约定的标准以及相关国家、地方与行业标准。存在多个标准的，应保证符合所有标准。供应商有义务确保所提供的产品经国家和当地政府主管部门检验合格并通过验收。对于项目所在地政府部门有准用检查要求的产品，供应商保证已经通过当地政府部门的准用检查，并获得了当地颁发的准许使用证明；供应商有义务保证所提供产品无国家或地区不合格抽检记录，生产所需的原材料来源可靠、产品生产规范，无材料掺假等行为；供应商有义务向业主、承包商提供符合要求的供应商产品的详细资料，包括产品样本、性能介绍、技术数据、检验报告、图片资料等；供应商有义务在收到订货单后报业主审核后再进行排产。每批次供货验收合格后须将工程联系单、甲供材到货验收单、到场领用单报送业主；如果订货单中出现合同外型号的设备/材料，须及时与业主确认供应价格。价格确认后方可排产，否则，结算时不予认可；供应商有义务在排产前及时与业主书面确认最终到货名称、型号、数量、外形尺寸、单重及注意事项等，并确保及时供货进场；否则，因此造成的一切损失由供应商自行承担；供应商有义务免费提供施工安装的技术对接、现场指导、调试验收等技术支持工作，并进行必要的确认。供应商有义务提供与其设备连接兼容的设备品牌，避免业主损失。供应商保证在正常的施工条件下，交付产品质量能一次性通过所有相关部门的验收；供应商有义务确保按照本合同的要求履行义务；供应商须接受业主合理退货，运费由供应商承担；供应商有义务接受业主人员对供应商工厂参观考察及临时抽查；供应商有义务为业主提供必要的技术培训，培训时间、地点由业主与供应商另行商定；供应商应保证供应商提供的非标配电箱设备/材料正常使用年限满足国家规定标准；供应商须保障业主或承包商在使用其提供的设备、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或其他知识产权的指控。任何第三方如果向业主或承包商提出侵权指控，供应商须与第三方交涉并承担由此引起的一切法律责任和费用，如因此给业主或承包商造成损失，供应商应全额赔偿；供应商有义务及时通知业主、承包商联系方式的变动；供应商有义务对协议内容进行保密，不可向任何第三方透露其内容；严格执行本三方合同所约定之内容；16.供应商必须严格执行以下消防条款所约定之内容：供应商的消防安全管理范围：供应商是其施工的分项工程范围（详见工程规范和招标说明）内的现场消防安全管理直接责任单位。除按本合同的约定履行分项工程范围内的各项消防安全管理义务外，供应商还应配合和服从业主及承包商的消防安全管理。对于因违反分项工程范围内消防安全管理规定而引起的任何损失，供应商和承包商应对业主承担连带赔偿责任。供应商依据国家有关消防法律、法规、建设消防防火规范和本合同的约定，对分项工程范围内的建筑消防设计、消防工程质量、施工现场消防安全管理及消防组织、灭火救援和消防安全检查等各项事宜承担全面的消防安全管理责任和义务。供应商在建筑消防设计方面的责任和义务：供应商应按照消防防火规范对业主和承包商提供的设计图纸、施工图纸，以及分项工程范围内的材料规范、实物样板等工程技术资料和材料样品进行必要的审核和查验。供应商不得采用不符合消防防火规范的设计内容、施工工艺和材料。不论业主和承包商是否在提供给供应商的图纸及其他工程技术资料中对涉及消防的内容做出明确要求，也不论业主和承包商是否对供应商的施工图或其他工程技术资料做出确认，供应商均应确保分项工程范围内的所有建筑工程和建筑装修材料均符合国家及地方政府部门制定的消防防火规范和消防安全标准。供应商在建筑施工过程中责任和义务：供应商应按照国家工程建设消防技术标准和经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件组织施工，不得擅自改变消防设计进行施工，降低消防施工质量。供应商应在施工过程中及时查验分项工程范围内涉及的消防产品和有防火性能要求的建筑构件、建筑材料及室内外装修装饰材料的质量，使用合格产品，保证消防施工质量。供应商未按照国家工程建设消防技术标准和经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件组织施工或未按本条要求对分项工程范围内涉及的消防产品和有防火性能要求的建筑构件、建筑材料及室内外装修装饰材料进行审查，则供应商应承担由此引起的一切损失（包括但不限于由此引发的火灾直接损失、工期延误损失、业主更换消防产品、建筑材料和室内外装饰材料的费用等）。业主有权根据损失金额直接从未付供应商的工程结算款直接扣除相应金额，如未付供应商的工程结算款不足以抵扣的，业主有权向供应商继续追偿。供应商应在分项工程范围内的建筑施工过程中服从业主和承包商发出的有关消防安全管理的指示，并接受业主和承包商的消防安全监督、检查。如供应商拒绝接受业主和承包商的消防安全管理指示，或拒绝接受业主和承包商的消防安全监督、检查，则每拒绝一次应向业主支付【10】万元的违约金。该违约金由业主从未付供应商的工程结算款中直接扣除。供应商对于施工现场的消防安全责任和义务：供应商应按照消防管理制度和操作规程采取必要的安全保护和消防措施，保证分项工程施工现场及周围人员和财产的安全。供应商应保证分项工程现场施工人员严格遵守施工安全操作规程。供应商应针对分项工程施工现场使用明火作业采取相应的消防安全措施，保证进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防系统的操作人员持证上岗，并遵守消防安全操作规程。供应商应负责分项工程施工现场的消防安全管理，妥善存放施工器具和材料，保证在建工程竣工验收前消防设施和器材（如有）、消防安全标志（如有）等完好、有效。供应商应负责分项工程范围内的所有生产、生活临时建筑（如有）、设施和分项工程的现场消防安全管理，保证分项工程现场人员和财产的安全。如供应商未按本条约定履行分项工程施工现场的消防安全管理责任和义务，业主有权要求供应商限期整改和采取必要补救措施。由于供应商分项工程施工现场消防安全管理不到位而给业主造成火灾损失的，应由供应商承担。业主有权根据损失的金额直接从未付供应商的工程结算款直接扣除相应金额，如未付供应商的工程结算款不足以抵扣的，业主有权向供应商继续追偿。供应商应遵守承包商制定的施工现场消防安全管理制度，接受业主和承包商对分项工程范围内施工现场的消防安全监督、检查。如供应商未遵守承包商关于分项工程范围内施工现场的消防安全管理制度、指示，或拒绝接受业主和承包商的消防安全监督、检查，则每违反一次应向业主支付【10】万元的违约金。该违约金由业主从未付供应商的工程结算款中直接扣除。供应商的消防安全组织和灭火救援责任和义务：供应商应在进场前建立完善的消防管理体系和消防应急预案，并报业主批准。供应商应在分项工程范围内建立分项工程施工现场消防安全责任制度，制定灭火和应急疏散预案，确定消防安全负责人，加强对施工人员的消防教育培训，落实动火、用电、易燃可燃材料等消防管理制度和操作规程。对于分项工程范围内发生的火灾，供应商应立即按照消防应急预案组织、引导在场人员疏散和扑救火情。供应商应根据火情及时报警，并为公安消防机构火灾扑救提供必要的协助和保障。供应商还应遵守承包商制定消防安全制度、消防应急预案，服从承包商的消防组织和灭火救援指令。由于供应商未按本条约定建立、健全消防安全制度、应急预案或未按约定组织灭火救援、服从承包商的消防组织和灭火救援指令的，供应商应对业主受到的损失承担赔偿责任。业主有权根据损失金额直接从未付供应商的工程结算款直接扣除相应金额，如未付供应商工程结算款不足以抵扣的，业主有权向供应商继续追偿。F.供应商因承担消防安全管理责任、采取消防安全措施而发生的所有费用均已包含在本合同的合同价款中，不因任何原因而调整。十、违约责任供应商有下列任何情形之一的，业主有权利单方终止本合同，供应商应向业主及承包商赔偿全部损失：业主收到对供应商的产品或服务的投诉达到3次并经调查属实的；供应商拒绝按照本合同的规定履行供货义务的；业主抽检供应商所供货物不满足本合同约定标准的；供应商有任何其他违约行为（包括违反本合同书与施工合同规定的任何义务）达3次的。供应商产品未获得准用许可，业主有权选择单方解除本合同。任何一方在不符合本合同约定条件的情况下单方终止履行的，必须向对方赔偿因提前终止合同而造成的全部损失，包括但不限于业主另行采购相对于本合同价款产生的差价损失。任何一方根据本合同的规定或法院判决或仲裁机构裁决必须承担违约责任的，除赔偿给对方造成的全部损失外，还应向对方支付全部损失20%的违约金。供应商承担因为货物质量问题和指导安装问题而给业主和承包商造成的一切损失，还应向对方支付全部损失20%的违约金。因为货物的包装、品种、型号、规格、包装、数量、质量问题致使未通过交货验收的，视为没有交货，因此造成逾期交货的，按照本合同关于逾期交货的有关规定执行。所供货物偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照技术标准要求供货等行为的，责令整改，并扣罚该批次供货总造价20%的违约金，且不少于10万元；造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失。承包商向业主承诺，对供应商所承包的工程与供应商共同向业主承担连带责任。十一、履约担保履约担保支付方式：履约保函（限银行开具，该保函的内容须经业主批准，而获得银行保函的费用由供应商负责）或履约保证金（现金、汇款支付）。1、供应商须于签订合同后7日内向业主提供合同价款10%的履约担保，履约担保有效期详见合同附件《履约保函》格式文本。2、获批准的履约担保须交由业主保管，在供应商提交履约担保并经业主批准之前，业主将不对任何支付款项开具证书。3、若供货期不是因合同文件允许的延长期的原因而延长，则供方须自费将该履约担保之担保期相应延长。4、履约保函在有效期终止后第15日自动失效，履约保证金则在担保期限到期后15日内无息返还。5、供应商未按约定提供履约担保，业主有权解除本合同，并要求供应商承担导致解约的违约责任。十二、质量保证及保修期限1、供应商应保证所提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。2、供应商保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。3、供应商须在货物进场至安装验收完毕期间由专职的技术人员在施工现场指导安装，现场解决出现的问题，对提出问题的解决时间最长不得超过2个日历天。4、质量保修期：本合同项下供应商所供应设备及本工程的质量保修期为24个月，自本工程所供应设备安装调试后，经质量监督站等有关部门及业主、监理、承包商验收合格、发出竣工证书并移交业主，且本工程所在整体工程竣工验收备案并移交业主之日（以其中较晚时间为准）起计算。上述质量保修期乃就本工程整体而言，若合同文件或政府有关法则等内对工程整体和/或个别工作或物料有更长的保修期规定，则保修期结束后并不会解除供应商按该等文件或法则所须承担的个别保修责任，供应商以该较长的质量保修期为准承担质量保修责任。若存在维修，则每个维修项目维修完毕并经业主验收合格后，该维修项目的质量保修期自业主验收合格之日重新计算。若某个维修项目进行过多次维修，则该维修项目的质量保修期自最后一次维修完毕并经业主验收合格之日重新计算。。5、免费保修范围：合同约定供应商分包范围内的全部工程项目，除不可抗力因素和使用不当造成的损坏外，均属供应商免费保修范围。质量保修期内，发生保修事故，应由供应商免费予以保修。若发生的累计保修费用超过保修金总额，超过部分仍由供应商支付。6、质量保修期内，供应商将按照业主、承包商的要求，供应商必须在约定保修响应期限内或业主要求时间内免费负责修理或更换，以使设备保持良好的运行状态。否则，业主、承包商有权委托其他单位或个人修理或更换，由此产生的费用，业主有权从质量保修金中直接扣除，不足部分仍由供应商承担。7、保修响应期限：供应商有责任在质量保修期内根据所供货物维修需要，免费派遣有能力的技术人员来货物使用地点进行维护和修理服务。出现质量保修事故，供应商应在接到业主、业主的通知后24小时内派专业技术人员到现场进行维修，更换受损的货物，使货物及本工程恢复正常使用，直至业主满意为止。十三、检验和索赔1、货物到达工地现场后，由业主指定的承包商组织供应商及监理公司、承包商的代表共同开箱检验，检验内容包括产品的规格、质量、数量、外观的验收。货物将直接交付给业主指定的承包商。2、经检验合格的，货物保管责任及相应的毁损灭失风险由承包商承担，因此而发生的一切费用由承包商负责。3、在合同规定的质量保修期限内，如发现货物的质量或规格与本合同规定不符，或发现货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，业主有权根据质量保证条款向供应商提出索赔。4、供应商收到业主索赔通知后，如果在7个日历天内不答复，应视为供应商同意业主提出的一切索赔。十四、索赔的解决方法供应商对货物与合同要求不符合负有责任，并且业主及承包商已于规定的检验、安装、调试或验收测试期限内和质量保修期限内提出索赔，供应商应按业主、承包商同意的下列一种或多种方法解决索赔事宜。（1）退货，并将退货金额全额退还业主。供应商并负担因退货而发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运费、保险费、仓储和装卸费以及为保管和保护退货而发生的费用、为追偿货款而发生的律师代理费、诉讼费、为完成工程订用其他供应商设备（材料）的差价等，以及因上述原因造成总承包合同工程的工期延误等全部相关费用。（2）按照货物的疵劣和损坏程度以及业主、承包商所遭受的损失，将货物贬值计价结算价款。（3）调换有缺陷的零件、部件和设备，换货必须全新并符合本合同规定的规格、质量和性能。供应商并承担因此而产生的一切费用和风险，负担业主及承包商遭受的包括但不限于因换货所发生的费用、律师代理费、诉讼费等以及因上述原因导致总承包工程工期延误所造成的全部损失。同时供应商应相应延长被更换货物的质量保修期。十五、迟交和违约金如延迟交货除人力不可抗拒事故者外，供应商应向业主支付合同价款1％的款项作为每逾期一天的违约金，在届时的应付款项中扣除。本合同货物中已经注明的分区域、分类型安排的详细的供应到场的时间计划，因非业主的原因导致供应商未能按照上述时间完成各项工作，供应商应向业主支付相应区域（或类型）货物总价（含供应、指导安装调试及综合费用）的1％的款项，作为每逾期一天的违约金，在届时的应付款项中扣除。如迟延交货超过原定期限二十天时，业主有权解除本合同。业主据此解除合同的，但供应商仍应承担上述逾期违约金，且应赔偿业主因此而造成的包括但不限于因延迟所发生的费用、律师代理费、诉讼费等以及因上述原因导致总承包工程工期延误所造成的全部损失。十六、质量缺陷的违约金本工程所在项目整体质量目标为合格工程，供应商所提供的货物是本项目整体达到合格工程的重要验收内容之一，为此特作以下约定：若因供应商供货质量或指导安装的原因，造成整体项目工程没有达到上述标准，业主除按照第十二条的索赔外，将扣除合同价款的5%的作为本项质量缺陷的违约金。十七、争议解决本合同签订和履行过程中产生的任何争议，三方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向中国国际经济贸易仲裁委员会申请按照该委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市。该仲裁裁决是终局的，对三方均具有最终约束力。仲裁期间三方仍应履行合同。十八、违约及终止合同在补救违约而采取的任何其它措施未能实现的情况下，即在供应商收到业主发出的违约通知后7个日历天内（或经业主书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，业主可向供应商发出书面违约通知，终止全部或部分合同。⑴、如果供应商未能在合同规定的期限内或业主准许的任何延期内交付部分或全部货物。⑵、供应商供货的质量不能达到合同的约定及业主的要求。⑶、供应商不遵守本合同的安装调试及服务承诺。⑷、供应商未能履行合同项目的任何其它义务。一旦因供应商原因导致终止合同，供应商需赔偿由此给业主所造成的一切损失和费用。供应商向业主保证其提供的货物是全新的、能够正常运行并达到其说明书所述的使用目的，且不会给业主、承包商或第三方的人身和财产安全造成损害。无论任何时候，因供应商提供的货物质量原因而给业主、承包商造成经济损失的，供应商应负责全额赔偿业主、承包商的损失，包括业主、承包商因此而向第三方承担的损失。十九、变更指示业主可以随时向供应商发出书面指示，在合同总体范围内对如下一点或几点提出变更：合同项目需为业主特殊制造的货物的图纸、设计或规格；装运方式和包装方式；供应商须提供的服务；若上述变更导致了供应商履行本合同约定任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价款或交货进度进行合理的调整；供应商必须在接到业主的变更指示后3个日历天内根据本款提出调整的实施意见。二十、转让合同义务除业主事先同意外，供应商不得部分转让或全部转让其应履行的本合同约定的义务。供应商应书面通知业主、承包商本合同项目所授予的所有供应合同。但该通知不解除供应商承担的本合同项目的任何责任或义务。二十一、合同文件组成及解释顺序本合同中标通知书及附件（包括往来函件及承诺函、答疑、补遗）合同附件业主及其控股公司和实际控制人（包括大连万达商业地产股份有限公司、北京万达文化产业集团有限公司及XXXXXXXX有限公司，下同）制定的相关管理制度及标准招标文件投标文件工程量清单除非另有约定，在合同订立和履行过程中，三方协商一致共同签署、签发、签收的与本合同订立或履行有关的协议、信函、纪要、备忘录等亦构成合同组成部分，其法律解释顺序应视其内容与其它合同文件的相互关系而定，如无法确定，则以时间在后的为准。二十二、合同附件下列附件是本合同不可分割的部分，与本合同正文具有同等效力。附件1：设备(材料)检验报告；供应商提供。附件2：报价及技术要求；见招标文件第四部分。附件3：廉洁合作协议附件4：履约保函附件5：遵守业主财务制度协议附件6：质量保证承诺函附件7：质量保修书附件8：关于竣工结算款及质保金支付的补充协议附件9：XXXXX配电箱及计量计费系统技术标准要求二十三、合同生效和份数本合同经业主、承包商、供应商三方盖章后即生效。合同正本三份，业主、承包商、供应商各执一份；副本八份，承包商执两份，业主和供应商各执三份；合同正副本具有同等法律效力。

业主：（公章）法定地址：法定代表人或委托代理人：职务：联系电话：传真：总承包商：（公章）法定地址：法定代表人或委托代理人：职务：联系电话：传真：供应商：（公章）法定地址：法定代表人或委托代理人：职务：联系电话：传真：开户银行：帐号：

附件1：设备(材料)检验报告；详见本项目投标文件。附件2：报价及技术要求；详见本项目招标文件第四部分。附件3：廉洁合作协议业主：XXXXXXXX有限公司承包商：XXXXXXXX（集团）有限公司供应商：XXXXX电力开关有限公司为加强工程项目建设期间的廉洁管理，确保项目高效优质按期竣工，承包商、供应商双方及业主经协商，就《XXXXXXXX非标配电箱供应及指导安装、调试工程合同》（下称“合同”）签定本协议，并作为三方共同遵守的廉洁行为准则。一、业主、承包商责任1．业主、承包商有责任向供应商介绍本单位有关廉洁管理的各项制度和规定。2．业主、承包商有责任对本单位项目管理人员进行廉洁教育。3．业主、承包商人员应严格遵守本单位有关廉洁管理的规定，不得接受供应商的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。4．业主、承包商在工程项目建设期间发现承包商、业主人员任何形式的索贿或受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报供应商单位领导。5．业主、承包商人员如违反廉洁管理制度及本合同规定，业主、承包商应视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。6．对于供应商举报业主、承包商人员违反廉洁规定的情况，业主、承包商应及时进行调查，根据调查情况进行处理。二、供应商责任1．供应商应保证供应商有关人员了解业主、承包商单位有关廉洁管理的各项制度及本合同的规定，并遵照执行。2．供应商不得宴请业主、承包商人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。3．供应商在工程项目建设期间发现供应商人员任何向业主、承包商人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报业主、承包商单位领导。4．供应商有责任接受业主、承包商对供应商在工程项目建设期间廉洁管理执行情况的监督。5．供应商人员有义务就业主、承包商人员任何形式的索贿或受贿行为及时向业主、承包商单位领导举报；如供应商向业主、承包商人员行贿，或业主、承包商人员向供应商索贿，供应商满足其要求且未向业主、承包商举报的，一经查实，除赔偿由此给业主、承包商造成的损失外，供应商自愿在合同总价的基础上再让利200万元或按合同总价的20%再让利（两者以高者为准），并对本方知情不报人员进行处罚。6．如发现供应商或供应商人员在工程项目建设期间贿赂业主、承包商人员的，业主、承包商（在取得业主书面同意后）有权解除合同，届时供应商应承担导致合同解除的违约责任，并赔偿由此给业主、承包商造成的全部损失。承包商：XXXXXXXX（集团）有限公司供应商：XXXXX电力开关有限公司业主：XXXXXXXX有限公司签署日期：XXXX年月日

附件4：履约保函致公司（下称“业主”）：鉴于：公司（法定地址：）（下称“承包商”）已与业主签订合同（该合同及附件下称“主合同”）。银行（法定地址：）（下称“本银行”）同意为承包商出具本无条件、不可撤销、见索即付保函，本保函的受益人为业主。本银行同意作为承包商的担保人，就承包商在主合同项下的义务向业主承担担保责任，本银行承担的责任限额为人民币元（RMB￥）（即主合同总价的[]％）。本银行向业主承诺如下：在本保函有效期内，只要本银行收到业主的索款函（该索款函格式见本保函第9条，业主仅需填入款项数额并加盖业主公章即可），本银行即在壹个工作日内，将业主要求支付的金额（责任限额内）支付到业主指定的账户。本银行在收到索款函时将毫不迟疑地履行前述承诺，并保证：不对业主的付款要求提出任何质疑，虽然业主在索款函中提及承包商违约，本银行也不会要求业主提供任何承包商违约的证据或作出任何说明；不要求业主提供除前述格式的索款函以外的任何文件；不主张业主先向承包商索赔；不主张承包商有权对业主主张的任何抗辩；不主张对业主的任何抵销权。主合同项下的工程项目或合同文件发生的任何变化、补充或修改，或业主对承包商合同义务、责任的任何忍让及豁免，或业主和承包商及任何其他第三人之间的争议或纠纷，均不影响本银行在本保函项下的付款责任，本银行付款义务不受主合同基础法律关系影响。本银行根据本保函支付的款项应是支付业主的净款，包括但不限于税款在内的无论基于任何原因被要求扣除或扣缴的金额，均不能从中扣除、扣缴或抵消。本保函的权益可以由业主转让给任何业主认为合适的第三方。如遇业主合并、分立或重组或其他任何形式的变更，则本保函的业主权益由其主合同权利的继受人继承。本保函有效期限自本保函开具之日起，至主合同项下本工程全部施工完毕并经业主验收合格，且本工程所在的整体工程经竣工验收合格、完成竣工验收备案并移交业主后第28天。如主合同提前解除，则履约保函的有效期应截止至合同解除并承担违约责任后第28天。主合同文件的部分或全部无效，不影响本保函的效力。本保函有效期届满后业主无需支付任何利息或其他费用。业主的付款要求送达至本保函中写明的本银行通讯地址即视为送达本银行，如本银行通讯地址变更，本银行有义务及时将变更后的地址书面告知业主。索款函的格式如下索款函致【】：根据【】年【】月【】日贵行向本公司出具的《履约保函》，贵行承诺为本公司和【】公司（下称“承包商”）之间的合同履行承担不可撤销的担保责任。现承包商未履行合同约定，本公司要求贵行履行该保函项下的付款承诺，在一个工作日内向本公司支付数额为人民币【】元（RMB【】）之款项，请贵行立即将该款项付入如下账户：公司盖章：年月日20.本银行同意，任何由于本保函引起的或与之有关的争议应最终由北京仲裁委员会按照当时有效的该会仲裁规则解决，仲裁地点在北京，仲裁裁决是终局的。21.本保函一式三份，业主、承包商及本银行各执一份。22.本保函加盖本银行公章后生效。担保银行授权代表签名：担保银行盖章：担保银行通讯地址：收件人：地址：邮编：电话：传真：出具保函日期：

附件5：遵守业主财务制度协议承包商（简称“甲方”）：XXXXXXXX（集团）有限公司分包商（简称“乙方”）：XXXXX电力开关有限公司业主：XXXXXXXX有限公司为加强工程资金管理，确保项目高效优质按期竣工。甲、乙双方及业主经协商，就《XXXXXXXX非标配电箱供应及指导安装、调试工程分包合同》（下称“合同”）签订本协议，并作为三方共同遵守的行为准则。一.业主、甲方责任1．业主、甲方有责任向乙方介绍业主有关财务管理的相关制度和规定。2．业主、甲方有责任对本单位项目管理人员进行相关财务制度教育。3．业主、甲方人员应严格遵守业主有关财务管理的规定，不得以公司或个人名义，利用虚假合同、虚假签证等手段套取款项，不得向乙方借款，更不得借现金。4．业主、甲方在工程项目建设期间发现任何形式的套取款项或借款行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方单位领导。5．对于乙方举报业主、甲方人员违反本协议规定的情况，业主、甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。6．业主、甲方人员如违反本协议规定，业主、甲方应视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。二．乙方责任1．乙方应保证乙方有关人员了解业主、甲方单位有关财务制度及本协议的规定，并遵照执行。2．乙方应全力配合执行业主、甲方财务制度，拒绝任何通过虚假合同、虚假签证等手段套取款项的行为，并严禁向业主、甲方单位及其人员借出款项。3．乙方在工程项目建设期间发现任何套取款项或借款行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报业主、甲方单位领导。4．乙方有责任接受业主、甲方对乙方在工程项目建设期间相关财务管理执行情况的监督。5．乙方及其人员有义务就任何形式的套现和借款行为及时向业主、甲方单位领导举报；否则，一经查实，除赔偿由此给业主、甲方造成的损失外，乙方自愿缴纳违约金给业主，违约金总额为套款和借款总额的双倍，业主可在合同进度款或结算款中直接扣除，同时，乙方应对本方知情不报人员进行处罚。6．如发现乙方或乙方人员在工程项目建设期间出现任何形式为业主、甲方单位及其人员套取款项或借款行为，业主、甲方（经业主书面同意）有权解除合同。届时，分包商应按合同约定承担违约责任，并赔偿由此给业主、甲方造成的全部损失，且业主有权将乙方列入业主合格供方品牌库的黑名单。甲方：XXXXXXXX（集团）有限公司乙方：XXXXX电力开关有限公司业主：XXXXXXXX有限公司签署日期：二〇年月日

附件6：质量保证承诺函XXXXXXXX有限公司：为保证我公司所承包的工程（下称“工程”）的质量、安全的有效管控，并符合国家及合同文件约定标准，我公司对所承包工程的质量及安全事宜承诺如下：1.我公司将组织优秀的项目管理团队负责所承包工程的供货或施工、服务，保证项目管理团队具有相应的管理、服务能力，确保最终的所承包工程的质量完全达到国家及合同约定标准。2.我公司所承包工程的供货或施工、服务的质量如无法达到合同约定或国家规定标准的，或经贵公司评估，我公司无法确保达到合同约定或国家规定质量标准的，贵公司有权解除贵我双方就工程签订的工程合同（下称“合同”），届时我公司自愿按贵公司要求无条件退场，并免费按贵公司要求办理或配合办理政府主管部门要求的变更手续。3.如我公司所承包工程的供货或施工、服务质量存在缺陷，并由此给贵公司造成直接或间接损失，我公司将承担违约责任及赔偿责任，贵公司有权从应付我公司的工程款项中直接扣除我公司应当承担的违约金或赔偿金。4.我公司同意由贵公司按贵公司质量事故划分标准划分质量事故等级，对于因我公司导致的工程质量事故，除按合同约定进行处理外，我公司并承诺:4.1.发生一般质量事故（直接损失300万元以下），或对质量缺陷的修复、纠正响应时间或标准未能达到合同及质量保修书约定3次，或就同一事项经修复或纠正但未能消除质量缺陷达到3次时，我公司同意贵公司将我公司相应项目主要管理人员纳入黑名单，不再允许其参与万达集团下属各公司的工程建设。4.2.发生较大质量事故（直接经济损失大于等于300万元，且小于500万元），给贵公司品牌、声誉造成负面影响,对使用功能和结构安全造成较大缺陷时，我公司自愿退出贵公司供方品牌库。4.3.发生重大质量事故（直接经济损失大于等于500万元），给贵公司品牌、声誉造成恶劣影响，对使用功能和结构安全造成重大永久性缺陷时，我公司同意贵公司将我公司及我公司法定代表人列入贵公司黑名单。5.本承诺函自我公司盖章之日起生效，并作为我公司承包贵公司工程所签署合同文件的组成部分，与合同正文具有同等法律效力。XXXXX电力开关有限公司年月日附件7质量保修书业主（全称）：__XXXXXXXX有限公司_____________________供应商（全称）：__XXXXX电力开关有限公司____________________业主、供应商根据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》及相关法律法规，经协商一致，就《XXXXXXXX非标配电箱供应及指导安装、调试工程合同】（下称“货物/设备”）供应及指导安装工程（下称“本工程”）合同》（下称“合同”）订立本保修书。一、保修期限本工程的质量保修期为【24】个月，自本工程竣工验收合格并正式移交业主之日起计，但如法律、法规规定的或供应商在合同文件中承诺的本工程任何一项货物/设备的质量保修期长于前述期限的，则以该较长的质量保修期为准。如存在维修，则每个维修项目在维修完毕后须经业主/业主验收合格并签字确认。该维修项目的保修期自业主验收合格并签字确认之日重新计算。二、保修范围本工程范围内，由供应商负责供应及指导安装的货物/设备的任何部位、部件、材料发生故障、损坏、脱落、丢失、开裂、变质等任何质量问题，均在供应商的保修范围。三、质量保修责任⒈双方确认，无论本工程质量问题发生属于业主、管理公司、供应商还是第三方责任，供应商都应无条件履行保修义务，并应在接到业主报修后立即进行维修并尽快维修完毕。2.供应商提供24小时有专人接听的维修服务电话（联系电话：联系人：），随时接听业主电话、并负责协调解决各种突发质量问题或质量事故。3.保修处理时限：供应商在接到业主的报修后，必须在2个小时内派有丰富经验的技术人员到现场进行维修；发生紧急抢修事故的，供应商在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。对于维修难度较小的问题，供应商需确保在8小时内维修完毕、恢复正常使用；对于维修难度很大的问题，经业主书面同意，维修时间可适当延长，但供应商需确保在2天内维修完毕、恢复正常使用。4.供应商必须随时备足各种备品备件，且需保证是原装原产。5.供应商必须在保修期结束前对本工程进行一次全面系统的检查，并向业主提供书面检查报告，说明发现的问题及解决的方法。6.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向业主及当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，供应商实施保修。7.保修期结束后，由业主组织验收。经验收供应商已经完全履行了保修责任且无任何遗留问题的，业主向供应商签发《保修完成证书》，供应商保修责任方视为履行完毕。8．对于本工程发生的质量问题，供应商应相应采取修理、更换、重做等维修措施。9.供应商应制定维修单，并在每次维修完毕将维修单交由业主、物业和供应商共同签字验收。10．如发生下列情况之一，业主有权自行或另行聘请第三方进行维修，由此引起的一切费用、损失和责任由供应商承担，业主有权直接从质量保修金中扣除相应款项，不足部分仍由供应商承担：1)接到业主/业主报修（口头或书面）后拒不到现场处理问题；2)未在规定的到场时间内赶到现场；3)超过规定的时间仍未完成维修任务；4)对同一位置或部件经过一次返修仍未彻底解决问题；5)因现场保修人员服务行为引起投诉；6)出现其他违反本保修书及合同约定保修义务行为的。11.因本工程质量问题给业主、第三方造成的全部直接损失和间接损失均由供应商承担，业主有权直接从