电子厂建设施工合同

电子厂建设施工合同合同编号：__________甲方（发包方）：乙方（承包方）：第一条工程概况1.1工程名称：_____________________1.2工程地点：_____________________1.3工程规模：_____________________1.4工程内容：_____________________1.5工程工期：自____年__月__日起至____年__月__日止。第二条合同价格2.1工程总价：人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2乙方报价是根据甲方提供的工程量和工程要求进行编制的，工程量及工程内容详见附件。2.3乙方应保证工程质量，确保工程按时完工。第三条付款方式及进度3.1合同签订后，甲方支付乙方工程总价的30%作为预付款。3.2工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价的30%。3.3工程完工并经验收合格后，甲方支付乙方工程总价的20%。3.4剩余的20%作为质保金，质保期为工程完工后一年。质保期内如有质量问题，乙方负责免费维修或更换，质保期满后无质量问题，甲方支付剩余的20%质保金。第四条工程质量4.1乙方应严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量。4.2工程验收不合格的，乙方应负责无偿整改，直至验收合格。4.3工程验收合格后，乙方应向甲方提供完整的工程资料，并负责工程资料的保管。第五条工期延误5.1因乙方原因导致工程延误的，乙方应支付甲方每日工程总价千分之二的违约金。5.2因甲方原因导致工程延误的，甲方应支付乙方每日工程总价千分之一的违约金。第六条不可抗力6.1因不可抗力导致工程无法正常进行的，双方应协商解决。6.2不可抗力因素消除后，乙方应尽快恢复施工。第七条保密条款7.1双方在合同执行过程中知悉的对方商业秘密，应予以保密。7.2保密期限自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2协商不成的，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。第九条其他条款9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程完工并验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年__月__日一、附件列表：1.工程量清单2.施工图纸3.材料设备清单4.施工方案5.工程进度计划6.质量标准和要求7.安全防护措施8.环保措施9.施工组织设计10.乙方人员资质证明11.甲方提供的施工场地及相关设施清单12.乙方施工设备清单13.工程验收标准及方法14.质保金支付凭证15.工程变更协议二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付预付款，违约金为工程总价的30%。2.甲方未按约定时间支付工程进度款，违约金为工程总价的30%。3.甲方未按约定时间支付质保金，违约金为工程总价的20%。4.乙方未按约定时间完成工程，违约金为每日工程总价千分之二。5.乙方工程质量不符合约定，需无偿整改至合格。6.乙方未按约定保密甲方商业秘密，需承担相应责任。7.不可抗力因素导致工程延误，双方协商解决。三、法律名词及解释：1.合同法：调整平等主体之间民事权利义务关系的法律规范。2.建筑法：调整建筑活动中各方权益的法律规范。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。4.质保金：为确保工程质量，乙方在工程完工后一定期限内承担维修或更换责任的押金。5.违约金：一方不履行合同义务或履行不符合约定时，应支付给对方一定数额的金钱。6.工程验收：对已完成的建设工程进行质量、安全、功能等方面的检查。7.质保期：工程验收合格后，乙方对工程承担质量保障责任的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商调整工程进度计划，并根据实际情况支付违约金。2.工程质量问题：立即整改，必要时更换不合格材料或设备，重新验收。3.合同争议：友好协商解决，协商不成的可向法院提起诉讼。4.不可抗力因素：及时通知对方，协商停工或延期施工。5.保密事项泄露：立即采取补救措施，如涉及违约，按约定承担责任。6.甲方未支付款项：催告甲方支付，逾期支付的依法追讨违约金。7.乙方未按约定施工：要求乙方立即整改，如涉及违约，依法追讨违约金。五、所有应用场景：1.