工程装修总包合同范例

工程装修总包合同范例第一篇范文：合同编号：__________

工程装修总包合同

甲方（以下简称“甲方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

乙方（以下简称“乙方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

鉴于甲方需要进行工程装修项目，乙方愿意承接该工程装修总包业务，双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程规模：____________________

4.工程工期：自合同签订之日起__________个月。

二、合同标的

1.乙方按照甲方要求，负责工程装修项目的施工、材料供应、设计、监理等全部工作。

2.乙方应确保工程质量和安全，符合国家有关规范、标准和甲方的要求。

三、工程款支付

1.工程款总额为人民币__________元。

2.甲方应在工程开工前支付合同总款的__________%，即人民币__________元。

3.乙方完成工程进度达到合同约定比例后，甲方应在收到乙方提交的工程进度款申请及相关证明材料后__________日内支付相应工程进度款。

4.工程竣工验收合格后，甲方应在收到乙方提交的竣工验收报告及相关证明材料后__________日内支付剩余工程款。

四、设计及施工管理

1.乙方应按照甲方提供的工程图纸和设计要求进行施工，确保工程质量。

2.乙方应建立健全施工现场管理制度，确保施工安全。

3.乙方应按照合同约定的时间节点完成工程进度。

4.乙方应接受甲方对工程进度、质量、安全等方面的监督检查。

五、质量保证

1.乙方应确保工程质量和安全，符合国家有关规范、标准和甲方的要求。

2.乙方应按照合同约定的时间节点进行工程竣工验收。

3.工程竣工验收合格后，乙方应在__________年内对工程质量承担保修责任。

六、违约责任

1.甲方未按合同约定支付工程款的，应向乙方支付__________的违约金。

2.乙方未按合同约定完成工程进度的，应向甲方支付__________的违约金。

3.乙方未按合同约定保证工程质量的，应承担相应的法律责任。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

附件：

1.工程图纸及设计文件

2.甲方提供的材料清单及质量标准

3.乙方提供的施工方案及质量保证措施

4.工程进度款支付计划

5.竣工验收报告及相关证明材料

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

工程装修总包合同

甲方（以下简称“甲方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

乙方（以下简称“乙方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

第三方主体（以下简称“第三方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

鉴于甲方需要进行工程装修项目，乙方愿意承接该工程装修总包业务，第三方作为工程监理单位，为保证工程质量和进度，三方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程规模：____________________

4.工程工期：自合同签订之日起__________个月。

二、合同标的

1.乙方负责工程装修项目的施工、材料供应、设计等全部工作。

2.第三方负责对工程进行监理，确保工程质量、安全及进度符合国家相关规范和甲方要求。

三、工程款支付

1.工程款总额为人民币__________元。

2.甲方应在工程开工前支付合同总款的__________%，即人民币__________元。

3.乙方完成工程进度达到合同约定比例后，甲方应在收到乙方提交的工程进度款申请及相关证明材料后__________日内支付相应工程进度款。

4.工程竣工验收合格后，甲方应在收到乙方提交的竣工验收报告及相关证明材料后__________日内支付剩余工程款。

四、乙方责任

1.乙方应按照甲方提供的工程图纸和设计要求进行施工，确保工程质量。

2.乙方应建立健全施工现场管理制度，确保施工安全。

3.乙方应按照合同约定的时间节点完成工程进度。

4.乙方应接受甲方及第三方对工程进度、质量、安全等方面的监督检查。

五、第三方责任

1.第三方应按照国家相关规范和甲方要求对工程进行监理。

2.第三方应定期向甲方汇报工程进展情况，对工程中出现的问题及时提出整改意见。

3.第三方应参与工程竣工验收，并对工程质量、安全及进度进行评估。

六、甲方权利

1.甲方有权要求乙方按照工程图纸和设计要求进行施工。

2.甲方有权要求乙方提供施工方案、进度计划等材料。

3.甲方有权要求乙方接受甲方及第三方对工程进度、质量、安全等方面的监督检查。

4.甲方有权要求乙方对工程中出现的问题进行整改。

七、甲方权益

1.甲方享有工程装修项目的所有权和使用权。

2.甲方享有工程项目的收益权。

3.甲方享有工程项目的决策权。

八、乙方违约及限制条款

1.乙方未按合同约定完成工程进度的，应向甲方支付__________的违约金。

2.乙方未按合同约定保证工程质量的，应承担相应的法律责任。

3.乙方不得擅自变更工程图纸和设计要求，如需变更，应经甲方同意。

4.乙方不得擅自转让或分包工程，如需转让或分包，应经甲方同意。

九、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

2.本合同一式三份，甲乙双方及第三方各执一份，自三方签字盖章之日起生效。

附件：

1.工程图纸及设计文件

2.甲方提供的材料清单及质量标准

3.乙方提供的施工方案及质量保证措施

4.工程进度款支付计划

5.竣工验收报告及相关证明材料

第三方介入的意义和目的：

第三方作为工程监理单位，负责对工程进行全程监理，确保工程质量、安全及进度符合国家相关规范和甲方要求。其介入旨在保障甲方权益，提高工程项目的整体质量，降低风险。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为工程项目的投资方，享有对工程项目的所有权、使用权、收益权和决策权。甲方主导合同，旨在确保工程项目的顺利进行，实现自身利益最大化。通过明确甲乙双方及第三方的权利、义务和责任，甲方能够有效控制工程进度和质量，降低风险，实现项目目标。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

工程装修总包合同

甲方（以下简称“甲方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

乙方（以下简称“乙方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

第三方主体（以下简称“第三方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

鉴于乙方具备工程装修总包能力，甲方希望乙方承接工程装修项目，第三方作为工程咨询机构，为乙方提供专业咨询和指导，以保障工程顺利进行，三方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程规模：____________________

4.工程工期：自合同签订之日起__________个月。

二、合同标的

1.乙方负责工程装修项目的施工、材料供应、设计等全部工作。

2.第三方为乙方提供工程咨询和指导服务，协助乙方解决施工过程中遇到的技术难题。

三、工程款支付

1.工程款总额为人民币__________元。

2.甲方应在工程开工前支付合同总款的__________%，即人民币__________元。

3.乙方完成工程进度达到合同约定比例后，甲方应在收到乙方提交的工程进度款申请及相关证明材料后__________日内支付相应工程进度款。

4.工程竣工验收合格后，甲方应在收到乙方提交的竣工验收报告及相关证明材料后__________日内支付剩余工程款。

四、乙方责任

1.乙方应按照合同约定，确保工程质量和安全，符合国家相关规范和甲方要求。

2.乙方应建立健全施工现场管理制度，确保施工安全。

3.乙方应按照合同约定的时间节点完成工程进度。

4.乙方应接受甲方及第三方对工程进度、质量、安全等方面的监督检查。

五、第三方责任

1.第三方应提供专业咨询和指导服务，协助乙方解决施工过程中遇到的技术难题。

2.第三方应定期对工程进行现场巡查，对施工过程中的问题提出改进建议。

3.第三方应参与工程竣工验收，对工程质量、安全及进度进行评估。

六、乙方权利

1.乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款。

2.乙方有权要求甲方提供必要的施工条件和支持。

3.乙方有权要求第三方提供专业咨询和指导服务。

4.乙方有权要求甲方对施工过程中的问题进行整改。

七、乙方权益

1.乙方享有工程项目的施工权和管理权。

2.乙方享有工程项目的收益权。

3.乙方享有工程项目的风险控制权。

八、甲方违约及限制条款

1.甲方未按合同约定支付工程款的，应向乙方支付__________的违约金。

2.甲方未按合同约定提供施工条件和支持的，应承担相应的责任。

3.甲方不得擅自变更工程图纸和设计要求，如需变更，应经乙方同意。

4.甲方不得干涉乙方的正常施工和管理活动。

九、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

2.本合同一式三份，甲乙双方及第三方各执一份，自三方签字盖章之日起生效。

附件：

1.工程图纸及设计文件

2.甲方提供的材料清单及质量标准

3.乙方提供的施工方案及质量保证措施

4.工程进度款支付计划

5.竣工验收报告及相关证明材料

乙方为主导的目的和意义：

乙方作为工程装修总包方，