道路修建工程合同模板

合同编号：__________第一条工程内容1.1工程名称：_______道路修建工程1.2工程地点：_______1.3工程规模：_______1.4工程质量标准：按照_______标准执行。第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。2.2乙方在合同签订后_______日内向甲方支付合同总价_______%的履约保证金，履约保证金在乙方按本合同约定完成工程后无息退还。第三条合同工期3.1工程预计开工日期：_______年_______月_______日。3.2工程预计竣工日期：_______年_______月_______日。3.3乙方如因自身原因导致工程延期，应按甲方要求支付违约金，违约金为合同总价_______%。第四条乙方义务4.1按照甲方提供的工程设计图纸、施工规范及有关技术要求，完成工程的施工任务。4.2严格按照国家关于安全生产的法律、法规和甲方制定的安全生产规章制度进行施工，确保工程安全。4.3自觉接受甲方及相关部门的监督、检查和指导，确保工程质量。4.4承担工程期间的交通、通讯、住宿等费用。第五条甲方义务5.1按照合同约定提供施工场地、施工条件及施工所需的相关证件。5.2向乙方及时提供工程设计图纸、施工规范及有关技术要求，并确保设计图纸、施工规范及有关技术要求的合法性。5.3按合同约定支付工程进度款，支付进度款的时间和比例为：_______。5.4协助乙方解决施工过程中的困难，确保工程顺利进行。第六条合同的变更和解除（1）不可抗力因素导致工程无法继续进行；（2）一方明确表示不再履行合同；（3）一方违约严重，导致合同无法履行；（4）法律、法规及政策变化，影响合同的履行。6.2合同变更或解除后，乙方应按照甲方要求妥善处理已完成的工程，并承担相应责任。第七条违约责任7.1乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。7.2甲方未按照合同约定支付工程进度款，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。7.3双方违反合同其他约定的，应承担相应责任。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（或授权代表）：法定代表人（或授权代表）：签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.甲方应确保提供的设计图纸、施工规范及技术要求合法有效，并承担相应法律责任。2.乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方制定的规章制度进行施工，确保工程安全。3.甲方应按照合同约定及时支付工程进度款，否则乙方有权解除合同。4.乙方应按照甲方要求妥善处理已完成的工程，并承担相应责任。5.如发生合同变更或解除，双方应协商处理已完成的工程和承担相应责任。6.双方应遵守合同约定的违约责任，如有争议，可通过友好协商或向人民法院提起诉讼解决。解决办法：1.双方发生争议时，进行友好协商，以达成一致解决办法。2.如果协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。3.在诉讼过程中，双方应遵守法院的判决，并承担相应的法律责任。关键词语的法律名词解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.履约保证金：乙方为保证履行合同义务而支付给甲方的保证金。3.违约金：一方违反合同约定时，应支付给对方的一种经济补偿。4.工程竣工验收合格：指工程按照设计要求、施工规范及相关标准建设完成后，通过验收合格的程序。5.法定代表人：指具有法人资格的组织的负责人，如公司的董事长、总经理等。特殊应用场合：1.甲方为政府部门，乙方为中标的建设公司。2.甲方为私人开发商，乙方为施工单位。3.工程涉及重要交通要道，需夜间施工。4.工程地处偏远地区，材料运输成本较高。5.工程周期紧张，甲方要求提前完成。6.工程资金来源于贷款，需按贷款银行的要求进行付款。合同补充条款：1.政府部门作为甲方时，应确保提供的设计图纸、施工规范及技术要求合法有效，并承担相应法律责任。2.私人开发商作为甲方时，应按照合同约定及时支付工程进度款，否则乙方有权解除合同。3.针对夜间施工，甲方应协调相关部门获取夜间施工许可，并承担由此产生的费用。4.由于材料运输成本较高，乙方应在合同中明确材料价格调整机制。5.乙方应采取措施加快工程进度，确保按甲方要求提前完成工程。6.甲方应按照贷款银行的要求进行付款，确保工程资金的及时到位。附件列表：1.工程设计图纸2.