国家工商总局 建设工程勘察合同

国家工商总局建设工程勘察合同合同编号：_______________________甲方：_______________________乙方：_______________________签订日期：_______________________签订地点：_______________________第一条合同目的和范围1.1目的a.甲方委托乙方进行建设工程勘察工作，旨在确保项目顺利推进，避免潜在风险。b.乙方需按照相关法律法规，进行全面的现场勘察，提供科学、准确的数据报告。c.合同签订后，乙方应严格按照合同要求提供勘察成果，确保其数据的真实性和完整性。d.本合同所涉及的勘察工作包括地质勘察、环境影响评估以及建筑结构可行性分析等。1.2工作范围a.乙方负责对甲方指定的建设项目区域进行全面的现场勘察。b.勘察内容包括土壤、地下水、地质结构、周围环境等多个方面的调查分析。c.乙方需对勘察结果进行详细汇总，形成科学、系统的报告交付甲方。d.合同约定的勘察区域、具体内容及要求可根据实际情况进行调整，经双方协商一致后进行修改。1.3勘察报告交付a.乙方需在合同签订后______日内完成初步报告，并提交给甲方审核。b.甲方收到报告后______日内提出修改意见，乙方应根据甲方意见进行调整。c.乙方提交的最终报告需经甲方确认，方可作为建设施工的基础资料。d.乙方应保证报告内容的准确性和可靠性，确保为甲方提供可行的建设依据。第二条双方权利与义务2.1甲方的权利与义务a.甲方有权要求乙方按照合同要求进行工作，确保勘察过程和结果符合相关标准。b.甲方应按约定时间支付勘察费用，不得无故拖延。c.甲方应提供乙方必要的配合，包括勘察地点的准入权限以及相关数据支持。d.甲方应保证乙方勘察工作所需的现场条件，若因场地原因导致勘察延误，甲方需负责。2.2乙方的权利与义务a.乙方应按照合同要求，提供符合国家和行业标准的勘察报告。b.乙方有权要求甲方提供勘察过程中所需的各类资料和信息。c.乙方需按时完成工作任务，并保证报告内容的科学性和准确性。d.乙方应对勘察报告的真实性和完整性负责，若因报告不实或不准确导致甲方损失，乙方应承担相应责任。2.3合同履行与修改a.双方应严格遵守合同条款，履行各自的责任和义务。b.如遇不可抗力因素，双方应协商解决延误问题，并适当调整合同执行时间。c.合同条款可根据双方协商一致进行修改或补充，但必须以书面形式确认。d.若一方未能履行合同义务，另一方可依据合同约定采取相应的法律措施。第三条保密条款3.1保密义务a.甲乙双方均应对在履行合同过程中获得的对方商业信息、技术数据等保密信息严格保密。b.任何一方不得向第三方透露与合同相关的任何保密信息，除非事先获得对方书面同意。c.保密信息包括但不限于商业计划、技术方案、财务数据、客户资料等。d.双方应采取合理的保密措施，防止保密信息的泄露、盗用或滥用。3.2保密期限a.保密义务在合同履行过程中始终有效，并且在合同终止或解除后继续有效______年。b.在保密期内，任何一方不得擅自披露或使用对方的保密信息。c.若一方违反保密条款，需承担由此造成的全部损失，并向对方支付违约赔偿。d.保密义务的解除需经双方书面同意，且必须基于法律规定的特殊情形。3.3违约责任a.若一方违反保密条款，需对另一方因此遭受的损失进行赔偿。b.赔偿金额应根据泄露信息的性质、泄露后的影响以及损失程度确定。c.违约方还需承担由此引发的法律责任，包括但不限于行政处罚、诉讼费用等。d.双方应通过友好协商解决争议，若协商不成，可依法提起诉讼。第四条合同争议解决4.1争议协商a.若合同履行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决问题。b.协商时，双方应本着公平、公正的原则，共同探讨解决方案。c.如协商未果，双方可聘请第三方调解机构进行调解。d.若调解仍未解决争议，双方可通过法律途径解决。4.2争议管辖a.本合同项下发生的任何争议，均应提交至甲方所在地法院管辖。b.争议涉及的法律适用为中华人民共和国的相关法律法规。c.双方同意以法院判决为最终解决方案，不再寻求其他争议解决方式。d.法院的判决具有最终效力，双方应自觉履行法院裁定。4.3合同终止a.任何一方违反合同条款，另一方可在合同到期前解除合同。b.解除合同需提前______天通知对方，并明确解除原因。c.合同解除后，双方应清算未履行部分，并对已履行部分进行相应处理。d.解除合同不影响双方因合同履行而产生的权利和义务。第五条其他条款5.1合同生效a.本合同自双方签字盖章之日起生效。b.合同生效后，双方应严格按照合同执行，履行各自的责任和义务。c.若出现与本合同约定不一致的情况，应按本合同条款执行，除非双方另有书面协议。d.本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。5.2特殊约定a.合同签订后，任何对合同内容的修改或补充必须通过双方书面确认。b.对于合同履行过程中出现的特殊情况，双方应及时沟通并协商解决方案。c.