国际平整园精装房施工合同

国际平整园精装房施工合同合同编号：__________国际平整园精装房施工合同甲方：__________地址：__________联系电话：__________联系人：__________乙方：__________地址：__________联系电话：__________联系人：__________一、工程内容（1）平整园工程：包括但不限于场地平整、绿化带建设、景观设计及施工、园林设施安装等；（2）精装工程：包括但不限于室内墙面、地面、天花板装修、水电安装、卫浴设备安装、家具家电配置等。1.2乙方应根据甲方提供的施工图纸和施工要求，按照约定的标准和质量完成本工程。二、工程质量及标准2.1乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量。2.2乙方应选用符合国家标准的建筑材料、设备和构件，并保证其质量。2.3乙方应按照约定的工期完成工程，如有延误，应承担相应的违约责任。2.4工程验收合格后，乙方应负责一定期限的保修，保修期内发生的质量问题，乙方应及时予以修复。三、合同价格及支付3.1本合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2甲方应按照双方约定的付款节点和比例，向乙方支付合同价款。具体付款节点和比例如下：（1）工程开工前，甲方支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付合同总价款的20%；（4）剩余的10%作为质量保证金，待质保期结束后支付。3.3乙方开具正规发票，甲方按约定时间支付合同价款。四、工期4.1本工程约定的工期为______天。4.2乙方如因特殊情况导致工期延误，应提前向甲方书面说明，并征得甲方同意。4.3甲方应按照约定提供施工场地和施工条件，确保乙方正常施工。五、违约责任5.1乙方如未按照约定质量、标准完成工程，甲方有权要求乙方返工、修复，并按照约定承担违约责任。5.2甲方如未按照约定时间支付合同价款，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额×日利率（____‰）。5.3双方如因履行本合同发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格且质保期满之日止。6.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.施工图纸2.施工要求及标准3.付款节点及比例说明4.质量保证金支付说明5.逾期付款违约金计算公式6.补充协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定质量、标准完成工程，甲方有权要求乙方返工、修复，并按照约定承担违约责任。2.甲方未按照约定时间支付合同价款，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金。3.双方如因履行本合同发生争议，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。三、法律名词及解释：1.合同编号：用于标识合同的唯一编号。2.甲方：指房屋所有权人。3.乙方：指具有相应资质的施工单位。4.工程内容：指合同约定的施工项目。5.工程质量及标准：按照国家相关法律法规、行业标准和甲方要求进行施工。6.合同价格及支付：包括合同总价款、付款节点及比例、质量保证金等。7.工期：指约定的工程完成时间。8.违约责任：指一方未履行合同约定时应承担的责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应及时与甲方沟通，征得甲方同意，并协商调整工期。2.质量问题：乙方应及时修复，确保工程质量符合约定标准。3.支付纠纷：双方应按照约定付款节点和比例及时支付合同价款，如有争议，可协商解决或提起诉讼。4.争议解决：如发生争议，双方可友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于甲方为房屋所有权人，乙方为