2024大数据中心基础设施施工合同_第1页
2024大数据中心基础设施施工合同_第2页
2024大数据中心基础设施施工合同_第3页
2024大数据中心基础设施施工合同_第4页
2024大数据中心基础设施施工合同_第5页
已阅读5页,还剩10页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024大数据中心基础设施施工合同本合同目录一览1.合同主体及定义1.1合同双方1.2合同标的1.3合同术语定义2.施工内容与要求2.1施工范围2.2施工标准2.3施工质量要求3.合同价格与支付3.1合同总价3.2支付方式3.3支付进度4.施工期限与进度4.1施工期限4.2施工进度计划4.3延期条款5.材料与设备5.1材料供应5.2设备供应5.3材料与设备验收6.施工安全与环保6.1安全施工要求6.2环保要求6.3安全事故处理7.质量保修7.1保修范围7.2保修期限7.3保修责任8.合同变更与解除8.1变更条件8.2解除条件8.3变更与解除的程序9.违约责任9.1违约行为9.2违约责任9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁地点与机构10.3法律适用11.合同的生效、终止与解除11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除条件12.合同的保密条款12.1保密信息范围12.2保密责任12.3保密期限13.合同的附加条款13.1附加条款内容13.2附加条款的生效条件14.其他约定14.1双方的其他约定14.2附件清单第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2合同标的1.3合同术语定义(1)甲方:指承担合同义务,按照合同约定向乙方支付合同价款的一方。(2)乙方:指承担合同义务,按照合同约定完成工程的一方。(3)工程:指本合同约定的乙方施工的大数据中心基础设施项目。(4)合同价款:指甲方按照合同约定向乙方支付的工程总价款。(5)施工期限:指乙方完成工程的时间限制,按合同约定的开始施工日期至工程竣工交付日期。(6)材料:指乙方在施工过程中使用的,不属于乙方提供的设备的物品。(7)设备:指乙方根据合同约定提供给甲方的施工所需设备。第二条施工内容与要求2.1施工范围乙方应按照合同约定的工程内容进行施工,包括但不限于土建、装修、安装、调试等。2.2施工标准乙方应按照国家标准、行业标准及甲方的要求进行施工,确保工程质量。2.3施工质量要求乙方应保证工程的施工质量,确保工程安全、可靠、美观,满足甲方的使用需求。第三条合同价格与支付3.1合同总价3.2支付方式(1)按工程进度支付;(2)验收合格后一次性支付;(3)其他方式:【】。3.3支付进度甲乙双方按照工程进度和合同约定,分阶段向乙方支付合同价款。具体支付进度如下:(1)工程开工前,甲方支付合同价款的【】%;(2)工程进度达到【】%时,甲方支付合同价款的【】%;(3)工程验收合格后,甲方支付剩余的合同价款。第四条施工期限与进度4.1施工期限本工程的施工期限为【】日。自乙方进场施工之日起计算。4.2施工进度计划乙方应按照合同约定的施工范围和施工标准,编制施工进度计划,并于合同签订后【】日内提交甲方审批。4.3延期条款(1)如因乙方原因导致工程延期,乙方应按照延期天数向甲方支付违约金,违约金计算方式为:延期天数×每日违约金金额(人民币元)。(2)如因甲方原因导致工程延期,甲方应按照延期天数向乙方支付违约金,违约金计算方式同上。第五条材料与设备5.1材料供应乙方负责采购施工所需材料,并保证材料质量。5.2设备供应乙方应按照合同约定提供设备,并保证设备质量、安全。5.3材料与设备验收甲方对乙方供应的材料和设备进行验收,如验收不合格,乙方应负责更换或修复。第六条施工安全与环保6.1安全施工要求乙方应严格按照国家安全生产法规和甲方要求,确保施工安全。6.2环保要求乙方应遵守国家环保法规,确保施工过程中对环境的影响降至最低。6.3安全事故处理如发生安全事故,乙方应立即报告甲方,并按照相关法规和甲方要求处理。第八条合同变更与解除8.1变更条件在合同履行过程中,如需变更合同内容,应由甲乙双方协商一致,并签订书面变更协议。8.2解除条件(1)不可抗力因素导致合同无法履行;(2)一方明确表示不履行合同主要义务;(3)一方违反合同规定,严重损害对方利益;(4)法律、法规规定的其他解除条件。8.3变更与解除的程序(1)提出变更或解除意向;(2)协商一致并签订书面协议;(3)按照协议约定办理相关手续;(4)协议生效,合同相应变更或解除。第九条违约责任9.1违约行为(1)乙方未按照合同约定的施工范围、标准、质量要求完成工程;(2)乙方未按照合同约定的时间节点完成工程进度;(3)乙方未按照合同约定提供材料和设备;(4)甲方未按照合同约定支付合同价款;(5)甲方未按照合同约定提供施工场地和条件;(6)一方违反合同约定的其他义务。9.2违约责任违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.3违约赔偿违约方应按照甲乙双方约定或法律规定,赔偿对方因此造成的损失。第十条争议解决10.1争议解决方式(1)向合同签订地的人民法院提起诉讼;(2)向合同签订地的仲裁机构申请仲裁。10.2仲裁地点与机构甲乙双方可以选择在中国国际经济贸易仲裁委员会或合同签订地仲裁机构进行仲裁。10.3法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十一条合同的生效、终止与解除11.1合同生效条件本合同自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效。11.2合同终止条件(1)合同约定的工程全部完成,并经甲方验收合格;(2)甲乙双方协商一致解除合同;(3)依法应当终止的其他情形。11.3合同解除条件本合同在合同终止后【】日内,甲乙双方未发生争议,且已履行完毕合同约定的义务。第十二条合同的保密条款12.1保密信息范围甲乙双方在合同履行过程中产生的商业秘密、技术秘密、运营数据等信息,均属于保密信息。12.2保密责任甲乙双方应对保密信息予以保密,未经对方同意,不得向第三方泄露。12.3保密期限保密期限自本合同生效之日起计算,至合同解除或终止后【】日止。第十三条合同的附加条款13.1附加条款内容甲乙双方可以在合同外另行签订附加条款,作为本合同的补充。13.2附加条款的生效条件附加条款自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效。第十四条其他约定14.1双方的其他约定甲乙双方在合同履行过程中,如有其他约定,应以书面形式签订补充协议。14.2附件清单附件清单为本合同的组成部分,与合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1第三方定义本合同所称第三方,是指除甲乙双方外,与本合同无关的法人、其他组织或自然人。15.2第三方责任第三方介入本合同履行过程中,如因其原因导致合同无法正常履行,由第三方承担相应责任。15.3第三方权益保护甲乙双方应尊重第三方的合法权益,不得损害第三方利益。如第三方权益受到损害,甲乙双方应承担相应责任。第十六条第三方提供的产品或服务16.1第三方产品或服务如合同履行过程中涉及第三方提供的产品或服务,甲乙双方应与第三方签订相应的补充协议,明确产品或服务的质量、价格、交付等事项。16.2第三方责任限制甲乙双方与第三方签订的补充协议中,应明确第三方的责任限额。如第三方原因导致工程质量、进度等方面出现问题,甲乙双方有权向第三方追责。16.3第三方违约处理如第三方违反补充协议约定,甲乙双方应与第三方协商解决;协商不成的,可依照补充协议中的争议解决方式处理。第十七条第三方与甲乙双方的关系17.1第三方与甲乙双方的关系界定第三方与甲乙双方之间的关系,应以本合同及补充协议为准。如第三方与甲乙双方之间存在其他合同关系,不影响本合同的履行。17.2第三方与甲乙双方的权益划分本合同履行过程中,第三方与甲乙双方的权益划分,应以补充协议为准。如补充协议未明确,甲乙双方应与第三方协商解决。17.3第三方与甲乙双方的沟通协作第十八条第三方介入后的合同变更与解除18.1第三方介入导致的合同变更如第三方介入导致合同内容发生变化,甲乙双方应签订书面变更协议,明确变更后的权利义务。18.2第三方介入导致的合同解除如第三方介入导致合同无法履行,甲乙双方有权协商解除合同。解除合同的程序,依照第八条的规定执行。18.3第三方介入后的合同履行合同解除后,甲乙双方应与第三方协商处理合同履行事宜。如协商不成,甲乙双方有权向第三方追责。第十九条第三方介入的合同争议解决19.1第三方介入导致的争议解决如合同履行过程中发生涉及第三方的争议,甲乙双方应与第三方协商解决;协商不成的,可依照第十条的约定选择争议解决方式。19.2第三方介入争议的仲裁或诉讼甲乙双方选择仲裁或诉讼解决第三方介入的争议时,应以本合同及补充协议为依据,明确第三方的责任。第二十条第三方介入后的合同履行保障20.1甲乙双方应确保第三方按照约定履行合同义务。如第三方未能履行义务,甲乙双方应承担相应责任。20.2甲乙双方应监督第三方按照合同约定提供产品或服务。如第三方提供的产品或服务不符合质量要求,甲乙双方有权要求第三方予以改进或更换。20.3甲乙双方应确保第三方在其履行合同过程中,遵守国家法律法规,不得损害国家利益、社会公共利益以及其他方的合法权益。第二十一条第三方介入后的合同解除或终止21.1第三方介入导致的合同解除或终止如第三方原因导致合同解除或终止,甲乙双方应与第三方协商处理后续事宜。21.2第三方介入后的合同终止后义务合同终止后,甲乙双方应与第三方办理相关手续,明确各自的权利义务。如协商不成,甲乙双方有权向第三方追责。第二十二条附件本合同附件包括第三方提供的产品或服务清单、补充协议等,与合同具有同等法律效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:第三方提供的产品或服务清单附件二:补充协议附件三:第三方资质证明文件附件四:第三方产品或服务验收标准附件五:第三方违约处理办法附件六:第三方责任限额确认书附件七:第三方保险证明文件附件八:其他与第三方有关的文件说明二:违约行为及责任认定:(1)第三方未按照约定提供产品或服务;(2)第三方提供的产品或服务不符合质量要求;(3)第三方未按照约定的时间进度提供产品或服务;(4)第三方违反合同约定的其他义务。违约责任认定标准:(1)第三方未按照约定提供产品或服务,甲方有权要求乙方按照约定履行义务,或要求第三方承担违约责任;(2)第三方提供的产品或服务不符合质量要求,甲方有权要求乙方更换或修复,或要求第三方承担违约责任;(3)第三方未按照约定的时间进度提供产品或服务,甲方有权要求乙方按照约定时间履行义务,或要求第三方承担违约责任;(4)第三方违反合同约定的其他义务,甲方有权要求乙方承担违约责任。示例说明:假设第三方未按照约定提供产品或服务,导致工程进度延误,甲方有权要求乙方按照约定时间履行义务,或要求第三方承担违约责任。乙方应在与第三方协商后,采取相应措施,确保工程进度不受影响。说明三:法律名词及解释:1.第三方:指除甲乙双方外,与本合同无关的法人、其他组织或自

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论