2024年文物保护建筑防水堵漏施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年文物保护建筑防水堵漏施工合同本合同目录一览1.定义与术语解释1.1文物保护建筑1.2防水堵漏施工1.3施工合同2.合同双方2.1甲方名称与地址2.2乙方名称与地址3.施工工程概况3.1工程地点3.2工程规模3.3工程预算4.施工内容与要求4.1施工范围4.2施工标准4.3施工时间5.材料与设备5.1乙方应提供的材料5.2乙方应提供的设备6.质量控制与验收6.1质量标准6.2验收程序7.合同价格与支付7.1合同总价7.2支付方式7.3支付时间表8.工期延误8.1工期延误的定义8.2工期延误的处理9.违约责任9.1甲方违约9.2乙方违约10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决地点11.合同的变更与解除11.1合同变更的条件11.2合同解除的条件12.保密条款12.1保密信息的定义12.2保密义务的期限13.法律适用与争议解决13.1法律适用13.2争议解决14.其他条款14.1不可抗力14.2合同的生效与终止14.3附件列表第一部分：合同如下：第一条定义与术语解释1.1文物保护建筑甲方拥有的，位于________的，被列为国家/省/市级文物保护单位的建筑，具体建筑名称和文保等级见附件一。1.2防水堵漏施工指为防止水分侵入文物保护建筑内部，对建筑的屋顶、墙体、地面等进行检查、清理、修补和防水材料施工等一系列工作，以达到防水防潮的目的。1.3施工合同指甲方与乙方签订的，关于乙方在甲方文物保护建筑上进行防水堵漏施工的书面协议。第二条合同双方2.1甲方名称与地址名称：________地址：________2.2乙方名称与地址名称：________地址：________第三条施工工程概况3.1工程地点文物保护建筑的具体位置，见附件一。3.2工程规模文物保护建筑的面积、体积、结构类型等详细信息，见附件一。3.3工程预算本工程的总预算为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。第四条施工内容与要求4.1施工范围乙方需对文物保护建筑的屋顶、墙体、地面等进行全面检查，对发现的裂缝、漏洞等进行修补，并对整个建筑进行防水施工。具体施工内容以附件二为准。4.2施工标准乙方应按照《文物保护工程专业人员学习资料古建筑》的相关规定及附件二中的施工方案进行施工。4.3施工时间乙方应在合同签订后的____个工作日内完成全部施工工作。第五条材料与设备5.1乙方应提供的材料乙方应提供施工所必需的全部材料，包括但不限于防水材料、修补材料、施工工具等。具体材料清单见附件三。5.2乙方应提供的设备乙方应提供施工所必需的全部设备，包括但不限于施工机械、测量仪器、安全防护设施等。具体设备清单见附件三。第六条质量控制与验收6.1质量标准乙方应确保施工质量达到文物保护建筑的相关规定及附件二中的施工方案的要求。6.2验收程序工程完成后，乙方应向甲方提供完整的施工记录和检验报告。甲方应组织专家对工程进行验收。验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直到验收合格为止。第八条工期延误8.1工期延误的定义指因乙方原因导致工程进度未达到合同约定的施工时间表的要求，使工程不能按照合同规定的工期完成。8.2工期延误的处理如发生工期延误，乙方应按照合同约定向甲方支付违约金。违约金的计算方式见附件四。第九条违约责任9.1甲方违约甲方违反合同约定，导致乙方无法正常进行施工的，乙方有权要求甲方支付违约金，并有权要求延长工期。9.2乙方违约乙方违反合同约定，导致工程无法按照约定的质量、时间完成的，乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失等。第十条争议解决10.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决地点本合同的争议解决地点为合同签订地。第十一条合同的变更与解除11.1合同变更的条件合同的变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。11.2合同解除的条件合同解除需双方协商一致，并签订书面解除协议。第十二条保密条款12.1保密信息的定义保密信息指合同双方在合同签订和履行过程中知悉的对方的商业秘密、技术秘密等不宜公开的信息。12.2保密义务的期限双方对保密信息的保密义务自合同签订之日起算，至合同解除或终止之日起两年内有效。第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。13.2争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十四条其他条款14.1不可抗力因不可抗力导致乙方无法正常履行合同的，乙方有权要求延长工期，并及时通知甲方。14.2合同的生效与终止本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同终止后，乙方向甲方提供的材料、设备及施工成果的所有权归甲方所有。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方指除甲方和乙方之外，与本合同无关的自然人、法人或其他组织。1.2第三方介入指在合同履行过程中，第三方以某种方式参与到甲乙双方的交易中，包括但不限于提供咨询、评估、监理、检验等服务。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入程序甲方和乙方如需引入第三方介入，应提前书面通知对方，并说明介入的第三方名称、介入的事项和理由。2.2第三方介入条件第三方介入需经甲方和乙方双方协商一致，并在本合同中明确第三方介入的条款。第三条第三方介入的权利与义务3.1第三方权利第三方有权根据合同约定，对甲乙双方的履行情况进行监督、检验和评估。3.2第三方义务第三方应尽到合理的注意义务，确保其介入行为不损害甲乙双方的合法权益，并对甲乙双方提供的信息保密。第四条第三方介入的费用4.1第三方费用第三方介入所需的费用，包括但不限于咨询费、评估费、监理费等，由甲方和乙方协商确定。4.2费用支付方式甲方和乙方可根据合同约定，向第三方支付费用。支付方式、支付时间等详见附件五。第五条第三方介入的结果处理5.1第三方介入的结果第三方介入后，应向甲方和乙方提供介入报告。介入报告中的意见和建议，甲方和乙方应认真考虑并按照实际情况进行调整。5.2结果处理的争议如甲方和乙方对第三方介入的结果有异议，应协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第六条第三方责任限额6.1第三方责任第三方应对其介入行为产生的后果承担责任。如第三方介入行为导致甲方和乙方损失的，第三方应予以赔偿。6.2责任限额第三方的责任限额应在本合同中明确。如未明确，第三方责任限额为其介入费用的____倍。第七条第三方与其他各方的关系7.1第三方与甲方第三方介入并不改变甲方与乙方之间的合同关系。第三方对甲方的任何承诺和保证，均视为对乙方的承诺和保证。7.2第三方与乙方第三方介入并不改变乙方对甲方的合同义务。第三方对乙方的任何承诺和保证，均视为对甲方的承诺和保证。7.3第三方与甲方、乙方第三方介入并不使甲方、乙方对彼此的权利义务产生变化。第三方对甲方、乙方的任何权利义务的变更，均需双方协商一致。第八条第三方介入的终止8.1终止条件当第三方介入的目的已经达到，或者第三方介入事项已经完成时，甲方和乙方均有权终止第三方介入。8.2终止程序甲方和乙方应书面通知第三方终止介入。第三方应在接到终止通知后的____个工作日内，停止介入行为。第九条第三方介入后的合同变更9.1变更条件如甲方和乙方因第三方介入而需要变更合同内容的，应书面协商一致，并签订书面变更协议。9.2变更程序甲方和乙方应按照合同约定的程序，对合同进行变更。第十条第三方介入后的争议解决10.1争议解决方式如甲方和乙方在第三方介入后发生争议的，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决地点本合同的争议解决地点为合同签订地。第十一条第三方介入后的保密义务11.1保密信息第三方介入过程中获取的甲方和乙方的商业秘密、技术秘密等不宜公开的信息，均属于保密信息。11.2保密义务第三方应对保密信息承担保密义务，保密期限自合同终止之日起____年。第十二条第三方介入后的法律适用与争议解决12.1法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。12.2争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十三条第三方介入后的其他条款13.1不可抗力如第三方介入过程中发生不可抗力，导致乙方无法正常履行合同的，乙方有权要求延长工期，并及时通知甲方第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：文物保护建筑的相关规定详细列出文物保护建筑的相关法律法规、标准规范，以及甲方应遵守的文物保护建筑的相关要求。附件二：施工方案包括施工的具体步骤、方法、工艺等，由乙方根据文物保护建筑的实际情况制定。附件三：材料清单详细列出乙方应提供的材料名称、规格、数量、质量标准等信息。附件四：设备清单详细列出乙方应提供的设备名称、型号、功能、数量等信息。附件五：支付方式及时间表明确支付方式、支付时间、支付金额等详细信息。附件六：第三方介入协议明确第三方的名称、介入事项、费用、责任限额等信息。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照约定的施工时间表完成工程的，应支付违约金。违约金的计算方式为：违约金=合同总价×违约天数×日违约金率。示例：乙方因故延迟10天完成工程，应支付违约金=合同总价×10×日违约金率。2.乙方提供的材料、设备不符合合同约定的质量标准的，乙方应负责更换或修复，并承担因此产生的费用。示例：乙方提供的防水材料存在质量问题，导致工程渗漏，乙方应负责更换合格材料，并承担更换材料的费用。3.乙方未按照约定的质量标准完成工程的，甲方有权要求乙方重新施工，并要求乙方支付违约金。示例：乙方施工的质量未达到约定标准，甲方有权要求乙方重新施工，并要求乙方支付违约金。说明三：法律名词