2024年承台工程分包合同格式

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年承台工程分包合同格式本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3合同分包工程名称及地点第二条工程范围与内容2.1工程分包范围2.2分包工程量及质量要求2.3分包工程时间节点第三条合同价格与支付3.1合同总价3.2支付方式及时间3.3价格调整机制第四条工程质量与标准4.1工程质量要求4.2质量验收标准4.3质量问题处理第五条工期与进度5.1工程计划工期5.2工程进度要求5.3工期延误责任第六条材料与设备6.1分包方提供的材料与设备6.2甲方提供的材料与设备6.3材料与设备质量标准第七条施工安全与环保7.1施工安全要求7.2安全事故处理7.3环保要求及措施第八条变更与解除合同8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3变更与解除合同的程序第九条违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任9.3违约赔偿方式第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3诉讼或仲裁地点及适用法律第十一条保密条款11.1保密信息范围11.2保密信息的使用与保护11.3保密期限第十二条合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同终止条件第十三条其他条款13.1不可抗力13.2法律、法规变化对合同的影响13.3合同附件第十四条双方签字盖章14.1甲方签字盖章14.2乙方签字盖章14.3签字盖章日期第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称：×××公司甲方地址：×××市×××路×××号1.2乙方名称：×××公司乙方地址：×××市×××路×××号1.3合同分包工程名称：2024年承台工程分包工程地点：×××市×××项目现场第二条工程范围与内容2.1工程分包范围：本合同涉及的承台工程，包括但不限于设计、施工、材料采购、设备租赁等相关工作。2.2分包工程量及质量要求：按照甲方提供的工程量清单和质量要求进行施工，具体工程量以实际发生为准。2.3分包工程时间节点：根据甲方提供的工程进度计划，乙方应确保分包工程按时完成。第三条合同价格与支付3.1合同总价：人民币【】元整（大写：【】元整）。3.2支付方式及时间：甲方按照乙方的进度完成情况，分阶段支付合同价款。具体支付时间及比例由双方另行协商确定。3.3价格调整机制：如遇市场行情变化，双方可按照约定的调价公式进行价格调整。第四条工程质量与标准4.1工程质量要求：乙方应确保分包工程的质量符合国家及行业相关标准，并满足甲方的使用要求。4.2质量验收标准：按照甲方提供的质量验收标准进行分包工程的验收，具体验收程序及标准由双方协商确定。4.3质量问题处理：如分包工程出现质量问题，乙方应负责及时修复，并承担相应责任。第五条工期与进度5.1工程计划工期：自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。5.2工程进度要求：乙方应按照甲方提供的工程进度计划进行施工，确保工程按时完成。5.3工期延误责任：如乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。第六条材料与设备6.1分包方提供的材料与设备：乙方应按照甲方要求提供分包工程所需的相关材料和设备。6.2甲方提供的材料与设备：甲方应按照合同约定提供乙方所需的材料和设备。6.3材料与设备质量标准：乙方应确保提供的材料和设备符合国家及行业相关标准，并满足甲方的使用要求。第七条施工安全与环保7.1施工安全要求：乙方应严格按照国家及地方安全生产法律法规进行施工，确保施工安全。7.2安全事故处理：如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照相关法律法规进行处理。7.3环保要求及措施：乙方应遵守国家及地方环保法律法规，采取有效措施确保施工过程中的环境保护。第八条变更与解除合同8.1合同变更条件：在合同履行过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致合同内容发生变化，双方可协商一致进行变更。8.2合同解除条件：在合同履行过程中，如发生不可抗力或其他无法预见的情况，导致合同无法履行，双方可协商一致解除合同。8.3变更与解除合同的程序：双方应签订书面变更协议或解除协议，并按照约定的程序进行。第九条违约责任9.1甲方违约责任：甲方未按照约定支付合同价款、提供材料和设备，或未履行合同约定的其他义务，甲方应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金金额为合同总价款的【】%。9.2乙方违约责任：乙方未按照约定完成分包工程、保证工程质量或安全，乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金金额为合同总价款的【】%。9.3违约赔偿方式：除支付违约金外，乙方还应赔偿甲方因此造成的其他损失。第十条争议解决（1）向甲方所在地的人民法院提起诉讼；（2）向乙方所在地的人民法院提起诉讼；（3）提交至甲方和乙方共同选择的仲裁机构进行仲裁。10.2争议解决机构：双方应共同选择具备资质的争议解决机构，如【】仲裁委员会。10.3诉讼或仲裁地点及适用法律：诉讼或仲裁地点为【】市，适用法律为中华人民共和国法律。第十一条保密条款11.1保密信息范围：本合同及其附件、双方之间的往来函件、技术资料、商业秘密等。11.2保密信息的使用与保护：双方应对保密信息予以严格保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。11.3保密期限：自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。第十二条合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同变更程序：合同变更应经双方协商一致，并以书面形式签订变更协议。12.3合同终止条件：合同终止条件按照双方约定的条款执行，如无约定，双方可协商一致终止合同。第十三条其他条款13.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应按国家法律法规及合同约定处理。13.2法律、法规变化对合同的影响：如因法律、法规变化导致合同内容发生变化，双方应按照变化后的法律法规进行调整。13.3合同附件：本合同附件包括工程量清单、设计文件、技术要求等，附件与合同具有同等法律效力。第十四条双方签字盖章14.1甲方签字盖章：甲方代表：（签字）日期：【】年【】月【】日14.2乙方签字盖章：乙方代表：（签字）日期：【】年【】月【】日第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方：指除甲方和乙方之外，与本合同无关的个体或组织，包括但不限于中介方、监管方、咨询方、金融服务方等。第二条第三方介入的情形2.1第三方介入情形：第三方介入本合同的情形包括但不限于提供咨询服务、监督工程进度、质量审核、金融服务等。第三条第三方责任限额3.1第三方责任限额：第三方对甲乙双方的合同履行承担有限责任，除非第三方同意承担其他责任。第四条第三方义务4.1第三方义务：第三方应按照甲乙双方的约定提供相关服务，并确保服务内容的真实性和合法性。第五条第三方权利5.1第三方权利：第三方在本合同约定的范围内享有提供服务的权利，并有权要求甲乙双方履行相应的合同义务。第六条第三方与甲乙方的关系6.1第三方与甲方关系：第三方应独立于甲方进行工作，除非甲方明确授权第三方代表其行事。6.2第三方与乙方关系：第三方应独立于乙方进行工作，除非乙方明确授权第三方代表其行事。第七条第三方介入的程序7.1第三方介入程序：甲乙双方应在合同中明确第三方的介入程序，包括但不限于第三方的选定、介入时间、介入方式等。第八条第三方介入的费用8.1第三方介入费用：第三方介入本合同所涉及的费用由甲乙双方协商确定，并在合同中明确。第九条第三方介入的终止9.1第三方介入终止：第三方介入的终止条件由甲乙双方约定，并在合同中明确。第十条第三方介入后的争议解决（1）向甲方所在地的人民法院提起诉讼；（2）向乙方所在地的人民法院提起诉讼；（3）提交至甲方和乙方共同选择的仲裁机构进行仲裁。10.2争议解决机构：双方应共同选择具备资质的争议解决机构，如【】仲裁委员会。10.3诉讼或仲裁地点及适用法律：诉讼或仲裁地点为【】市，适用法律为中华人民共和国法律。第十一条第三方介入的合同变更11.1合同变更：如第三方介入导致合同内容发生变化，甲乙双方应签订书面变更协议，并按照约定的程序进行。第十二条第三方介入的合同解除12.1合同解除：如第三方介入导致合同无法履行，甲乙双方应协商一致解除合同，并按照约定的程序进行。第十三条第三方介入的保密条款13.1保密信息：第三方介入本合同所涉及的保密信息，包括双方之间的往来函件、技术资料、商业秘密等。13.2保密义务：第三方应对保密信息予以严格保密，未经甲乙双方同意，不得向第三方泄露。第十四条第三方介入的有效期14.1有效期：第三方介入本合同的有效期自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。第十五条甲方和乙方的权利义务15.1甲方义务：甲方应按照合同约定履行付款、提供材料和设备等义务。15.2乙方义务：乙方应按照合同约定完成分包工程、保证工程质量或安全等义务。第十六条第三方介入后的其他条款16.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，甲乙双方应按国家法律法规及合同约定处理。16.2法律、法规变化对合同的影响：如因法律、法规变化导致合同内容发生变化，甲乙双方应按照变化后的法律法规进行调整。16.3合同附件：本合同附件包括工程量清单、设计文件、技术要求等，附件与合同具有同等法律效力。第十七条双方签字盖章17.1甲方签字盖章：甲方代表：（签字）日期：【】年【】月【】日17.2乙方签字盖章：乙方代表：（签字）日期：【】年【】月【】日第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程量清单附件2：设计文件附件3：技术要求附件4：材料和设备清单附件5：施工安全规范附件6：环保要求规范附件7：质量验收标准附件8：付款计划附件9：工期计划附件10：保密协议附件11：变更协议附件12：违约行为记录附件13：第三方介入协议附件14：合同履行证明附件1工程量清单：详细列出承台工程所需的所有材料、工程量及数量。附件2设计文件：包括承台工程的设计图纸、技术说明等。附件3技术要求：详细列出承台工程的施工技术要求及标准。附件4材料和设备清单：列出承台工程所需的所有材料和设备名称、型号、数量等信息。附件5施工安全规范：详细列出施工过程中的安全规范和要求。附件6环保要求规范：详细列出施工过程中的环保要求和技术规范。附件7质量验收标准：列出承台工程的质量验收标准和要求。附件8付款计划：详细列出合同价款的支付计划和时间节点。附件9工期计划：详细列出承台工程的工期计划和进度要求。附件10保密协议：明确双方在合同履行过程中的保密义务和保密信息范围。附件11变更协议：用于记录合同履行过程中发生的变更事项。附件12违约行为记录：用于记录双方在合同履行过程中的违约行为。附件13第三方介入协议：明确第三方介入的条件、程序、费用等。附件14合同履行证明：用于证明合同履行情况的文件，如工程进度报告、质量报告等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定时间支付合同价款。2.甲方未按约定提供材料和设备。3.乙方未按约定时间完成分包工程。4.乙方未按约定保证工程质量或安全。5.第三方未按约定提供服务或未达到服务标准。违约责任认定标准：1.违约金：违约方应向守约方支付违约金，违约金金额为合同总价款的【】%。2.损害赔偿：违约方应赔偿因违约给守约方造成的直接经济损失。3.工期延误：如因违约导致工期延误，违约方应承担相应的工期延误责任。示例说明：假设甲方未按约定时间支付合同价款，乙方有权要求甲方支付违约金，并赔偿因工期延误给乙方造成的直接经济损失。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：指违约方应向守约方支付的赔偿金，用于补偿守约方因违约行为所造成的损失。3.损害赔偿：指违约方应向守约方支付的赔偿金，用于补偿守约方因