2024年新建住宅区配电系统安装协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年新建住宅区配电系统安装协议本合同目录一览第一条定义与术语1.1住宅区配电系统1.2合同双方1.3设备材料1.4工程进度第二条合同范围与工程内容2.1工程范围2.2工程内容包括但不限于第三条设备材料供应3.1设备材料供应责任3.2设备材料质量标准3.3设备材料验收程序第四条工程设计与施工4.1工程设计责任4.2施工质量控制4.3施工安全标准第五条工程进度与工期5.1工程进度计划5.2工期延误5.3提前完工奖励第六条工程验收与保修6.1工程验收标准6.2验收程序6.3保修期限第七条合同价格与支付方式7.1合同价格7.2支付方式7.3进度付款7.4最终付款第八条违约责任8.1违约行为8.2违约责任承担第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁地点与机构第十条合同的变更与解除10.1合同变更条件10.2合同解除条件第十一条法律适用与争议解决11.1法律适用11.2争议解决方式第十二条保密条款12.1保密信息范围12.2保密信息的使用和保护第十三条合同的生效、终止与解除13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同解除条件第十四条其他条款14.1不可抗力14.2合同的转让14.3合同的补充14.4送达条款14.5合同语言版本第一部分：合同如下：第一条定义与术语1.1住宅区配电系统本合同中的住宅区配电系统是指为满足住宅区用电需求而建设的包括高压配电、低压配电、变压器、线路、保护装置、控制装置等设施的完整电力供应系统。1.2合同双方本合同甲方为住宅区的开发商或其合法授权代表，乙方为承担住宅区配电系统安装工程的施工单位。1.3设备材料设备材料是指用于住宅区配电系统安装的各类设备、器材、材料等，包括但不仅限于变压器、电线电缆、保护装置、控制装置等。1.4工程进度工程进度是指住宅区配电系统安装工程的计划进度和实际进度，包括各阶段工程的开始和结束时间。第二条合同范围与工程内容2.1工程范围本合同范围内的工程包括住宅区配电系统的安装、调试、验收、保修等全部工作。2.2工程内容包括但不限于（1）设备材料的采购、运输、储存、安装、调试；（2）土建工程，包括配电房、电缆沟等设施的建造；（3）线路敷设，包括架空线路和电缆线路的铺设；（4）保护装置、控制装置的安装、调试；（5）系统测试、调试及验收；（6）工程保修及售后服务。第三条设备材料供应3.1设备材料供应责任乙方负责设备材料的采购、供应和质量保证，确保设备材料符合合同约定的质量标准。3.2设备材料质量标准设备材料应符合国家或行业标准，具备合法的产品合格证明书。3.3设备材料验收程序设备材料到货后，甲方应按照合同约定的质量标准进行验收，不符合标准的设备材料乙方应负责更换或修复。第四条工程设计与施工4.1工程设计责任乙方负责住宅区配电系统工程的设计，并提交设计文件给甲方审查。4.2施工质量控制乙方应严格按照设计文件和施工规范进行施工，确保工程质量。4.3施工安全标准乙方应遵守国家或行业有关施工安全的规定，确保施工过程中的人员和财产安全。第五条工程进度与工期5.1工程进度计划乙方应根据甲方要求制定工程进度计划，并提交给甲方审核。5.2工期延误因乙方原因导致工程进度延误的，乙方应承担相应的违约责任。5.3提前完工奖励如乙方提前完成工程，甲方按照合同约定给予乙方提前完工奖励。第六条工程验收与保修6.1工程验收标准工程验收应按照国家或行业标准进行，甲方应对工程质量进行审查和验收。6.2验收程序工程完成后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方组织验收。6.3保修期限乙方对工程质量承担保修责任，保修期限自工程验收合格之日起计算，最长不超过两年。第八条违约责任8.1违约行为乙方未按照合同约定完成工程、工程质量不符合约定、设备材料供应不符合质量要求等，均视为乙方违约。8.2违约责任承担乙方违约的，应承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方损失、支付违约金、承担额外费用等。第九条争议解决9.1争议解决方式双方发生争议的，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁地点与机构双方同意将争议提交至合同签订地仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第十条合同的变更与解除10.1合同变更条件合同的变更应书面协议，并经双方签字盖章确认。10.2合同解除条件合同解除应书面协议，并经双方签字盖章确认。第十一条法律适用与争议解决11.1法律适用本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。11.2争议解决方式双方发生争议的，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条保密条款12.1保密信息范围保密信息是指合同双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。12.2保密信息的使用和保护双方应对保密信息予以保密，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。第十三条合同的生效、终止与解除13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程验收合格之日终止。13.2合同终止条件合同终止是指合同约定的工程验收合格，乙方完成合同约定的义务。13.3合同解除条件合同解除应书面协议，并经双方签字盖章确认。第十四条其他条款14.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。14.2合同的转让未经对方同意，任何一方不得将合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。14.3合同的补充本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.4送达条款双方可以通过邮寄、传真、电子邮件等方式进行合同文件的送达。14.5合同语言版本本合同的中文版本为最终解释版本，如双方以其他语言签订的合同翻译版本与中文版本有歧义，以中文版本为准。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方介入本合同中的第三方介入是指在合同履行过程中，除甲乙方之外的任何个人、法人或其他组织参与合同的履行过程。1.2第三方范围第三方包括但不限于中介方、咨询方、监理方、设备材料供应商、施工分包商等。第二条第三方介入的义务与责任2.1第三方义务第三方应按照合同约定和法律法规的规定，履行其在合同中的义务，确保合同的正常履行。2.2第三方责任第三方因其违约行为导致的损失，应由第三方自行承担责任。第三条第三方介入的协调与管理3.1第三方协调甲乙方应共同负责第三方介入的协调工作，确保第三方按照合同约定履行义务。3.2第三方管理甲乙方应加强对第三方的管理，确保第三方的工作质量、安全和服务标准符合合同要求。第四条第三方介入的变更与解除4.1第三方变更第三方变更应书面协议，并经甲乙方签字盖章确认。4.2第三方解除第三方解除应书面协议，并经甲乙方签字盖章确认。第五条第三方责任限额5.1责任限额定义第三方责任限额是指甲乙方对第三方在合同履行过程中产生的违约行为承担的最高赔偿责任。5.2责任限额约定甲乙方可根据合同实际情况，约定第三方的责任限额，并在合同中予以明确。第六条第三方违约处理6.1第三方违约第三方未按照合同约定履行义务，构成违约。6.2第三方违约处理甲乙方应按照合同约定和法律法规的规定，处理第三方违约行为。第七条第三方权益保护7.1第三方权益第三方在合同履行过程中享有的合法权益，应受到甲乙方的保护。7.2第三方权益维护甲乙方应采取措施，维护第三方的合法权益。第八条第三方保险8.1第三方保险甲乙方应根据合同约定，为第三方购买相应的保险，保障合同履行过程中的风险。8.2保险理赔第三方在合同履行过程中发生损失的，应按照保险合同约定进行理赔。第九条第三方费用支付9.1第三方费用第三方在合同履行过程中产生的费用，由甲乙方按照合同约定承担。9.2费用支付方式甲乙方应按照合同约定，支付第三方费用。第十条第三方资料交付10.1第三方资料第三方应按照合同约定，向甲乙方交付相关资料。10.2资料交付时间第三方应在合同约定的时间内，完成资料交付。第十一条第三方培训与指导11.1第三方培训甲乙方应根据合同约定，对第三方进行培训与指导。11.2第三方指导甲乙方应协助第三方，确保第三方能够按照合同要求履行义务。第十二条第三方评价与监督12.1第三方评价甲乙方应根据合同约定，对第三方的工作质量、安全和服务标准进行评价。12.2第三方监督甲乙方应加强对第三方的监督，确保第三方按照合同约定履行义务。第十三条第三方退出13.1第三方退出条件第三方在合同履行过程中，因故需要退出的，应提前通知甲乙方。13.2第三方退出程序第三方退出应按照合同约定和法律法规的规定进行。第十四条第三方与甲乙方的关系14.1第三方与甲乙方的关系界定第三方在合同履行过程中，应明确其与甲乙方的关系，避免产生纠纷。14.2第三方与其他方的责任划分第三方在合同履行过程中，与其他方产生的纠纷，由第三方自行解决。本部分修正条款自合同签字盖章之日起生效，与原合同具有同等法律效力。如有冲突，以本部分修正条款为准。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：住宅区配电系统设计方案详细要求和说明：该附件应包括住宅区配电系统的设计图纸、技术参数、设备材料清单等，由乙方根据甲方要求提供。附件2：工程进度计划表详细要求和说明：该附件应详细列出工程各阶段的开始和结束时间，以及关键节点的时间安排，由乙方提交给甲方审核。附件3：设备材料供应清单详细要求和说明：该附件应包括设备材料的品牌、型号、数量、质量标准等信息，由乙方提供。附件4：施工方案与安全措施详细要求和说明：该附件应包括施工方案、安全措施、施工工艺等，由乙方提交给甲方审核。附件5：工程验收标准与程序详细要求和说明：该附件应包括工程验收的标准、程序、验收小组的组成等，由乙方提供。附件6：保修条款与保修范围详细要求和说明：该附件应详细列出保修条款的内容，包括保修期限、保修范围、保修责任等，由乙方提供。附件7：合同价格明细表详细要求和说明：该附件应详细列出合同价格的构成，包括工程费用、材料费用、人工费用等，由乙方提供。附件8：付款凭证与支付记录详细要求和说明：该附件应包括付款凭证、支付记录、付款时间等，由甲方保留。附件9：违约行为记录与处理结果详细要求和说明：该附件应记录双方的违约行为，以及违约行为的处理结果，由甲方和乙方共同填写。附件10：工程变更记录详细要求和说明：该附件应记录工程变更的内容、变更的原因、变更的时间等，由乙方提交给甲方审核。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照合同约定完成工程或工程质量不符合约定。2.乙方未按照约定的时间节点完成工程或提前完工。3.乙方未按照合同约定供应符合质量标准的设备材料。4.乙方未按照施工方案和安全措施进行施工。5.乙方未按照合同约定进行工程验收。违约责任认定标准：1.违约行为导致的损失，由违约方承担赔偿责任。2.违约行为导致的工程延期，由违约方承担相应的违约金。3.违约行为导致的工程质量问题，由违约方负责修复或重新施工。示例说明：如果乙方未按照合同约定完成工程，导致甲方无法按时入住，甲方可以要求乙方支付违约金，并赔偿因延迟入住产生的损失。说明三：法律名词及解释：1.合同：本合同是指甲乙双方为完成住宅区配电系统安装工程，明确双方权利义务的书面协议。2.甲方：指住宅区的开发商或其合法授权代表。3.乙方：指承担住宅区配电系统安装工程的施工单位。4.第三方：指除甲