合伙制建设工程项目合作协议

合同编号：__________合伙制建设工程项目合作协议鉴于甲方愿意投资建设一项工程，并委托乙方进行该工程建设，双方为明确双方的权利义务，经友好协商，特订立本协议，以便共同遵守。第一条工程概述1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程内容：_______1.4工程预算：_______第二条合伙形式2.1本工程采用合伙制形式进行建设，甲乙双方为合伙人。2.2甲乙双方按照出资比例分享工程利润，并按照约定承担工程风险及亏损。第三条甲方的权利与义务3.1甲方应按照本协议约定的出资额向工程注资。3.2甲方不得干预乙方的正常工程建设活动，但有权获得工程建设的进展情况和重大事项的知情权。3.3甲方应按照约定承担工程所需的税费和其他相关费用。第四条乙方的权利与义务4.1乙方负责工程的建设工作，包括但不限于施工、采购、质量控制、安全监督等。4.2乙方应保证工程质量、进度和投资控制符合甲方的要求。4.3乙方应按照约定向甲方支付工程利润分成。第五条工程投资与利润分配5.1甲乙双方按照出资比例分担工程投资。5.2工程完成后，甲乙双方按照出资比例分享工程利润。5.3工程投资及利润分配的具体比例由甲乙双方另行约定。第六条工程管理6.1甲乙双方应共同成立工程管理委员会，负责工程重大事项的决策。6.2乙方应定期向工程管理委员会报告工程进展情况及重大问题。6.3工程管理委员会应按照约定处理工程中的争议和问题。第七条违约责任7.1甲乙双方应严格履行本协议的约定，如一方违约，应承担违约责任。7.2违约责任的承担方式包括但不限于违约金、赔偿损失等。第八条争议解决8.1甲乙双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。9.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________注意事项：1.合同主体：确保甲乙双方均为具有民事权利能力和民事行为能力的合法主体。2.工程概述：明确工程的名称、地点、内容及其预算，以便双方对工程有清晰的认识。3.合伙形式：明确甲乙双方采用合伙制形式进行工程建设，并约定合伙人的权利与义务。4.投资与利润分配：约定甲乙双方的投资比例、利润分配比例及分配方式。5.工程管理：设立工程管理委员会，负责工程重大事项的决策，确保工程顺利进行。6.违约责任：明确一方违约时的责任承担方式，包括违约金、赔偿损失等。7.争议解决：约定甲乙双方在履行协议过程中的争议解决方式，如友好协商或向法院提起诉讼。解决办法：1.合同生效后，甲乙双方应严格按照协议约定履行各自的权利与义务。2.如一方违约，另一方有权根据协议约定要求违约方承担违约责任。3.工程管理委员会应充分发挥作用，及时处理工程中的争议和问题。4.甲乙双方在履行协议过程中发生争议时，尝试友好协商解决，如协商不成，可向法院提起诉讼。法律名词解释：1.民事权利能力：指自然人、法人或其他组织依法享有民事权利和承担民事义务的能力。2.民事行为能力：指自然人、法人或其他组织依法独立进行民事行为的能力。4.违约金：指合同一方不履行合同义务或履行义务不符合约定时，应支付给另一方的金钱赔偿。5.赔偿损失：指合同一方违约导致另一方遭受损失时，应承担的赔偿责任。6.争议解决：指双方在履行合同过程中产生的纠纷通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。特殊应用场合：1.甲方为投资方，乙方为施工方，双方就某项建筑工程达成合作。2.甲方为项目发起方，乙方为专业建设团队，共同开展某项基础设施建设项目。3.甲方为房地产开发商，乙方为施工单位，就某住宅小区的建设工程签订合作协议。针对每个特殊场合的补充条款：1.甲方为投资方，乙方为施工方：补充条款：甲方应确保资金按时到位，以便乙方顺利进行工程建设。如甲方延迟付款，应按约定的利率支付滞纳金。2.甲方为项目发起方，乙方为专业建设团队：补充条款：甲方应提供完整的技术资料和设计方案，确保乙方能够根据要求进行施工。如甲方未能提供资料，导致乙方施工延误，应承担相应的责任。3.甲方为房地产开发商，乙方为施工单位：补充条款：甲方应协助乙方办理工程建设的相关手续，如土地使用权证、施工许可证等。如因甲方原因导致手续办理延误，应承担相应责任。附件