弱电分包施工合同范本(3篇)VIP

弱电分包施工合同范本甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规规定，结合本工程具体情况，为确保工程质量，保证安全文明施工，按期完成分包施工任务，本着平等自愿的原则，经双方协商，签定本劳务分包合同。一、工作内容：甲方将“无锡市公安局干部学校改扩建工程(具体部位根据现场划分)”弱电智能化工程分包给乙方。工作内容包括：分包范围及内容：无锡市公安局干部学校位于无锡市湖山路____号。本次改造建筑为1____宿舍楼、2____宿舍楼、4____宿舍楼、食堂、门卫，本次新建建筑为行政教学楼、5____宿舍楼、警营文化中心、综合训练馆，以及室外总体平面等，改扩建总建筑面积为____万平方米。无锡市公安局干部学校改扩建项目将对项目弱电系统进行全面改造，建设符合干部学校的教学、管理需求的全新、先进的弱电智能化系统，并需在系统建设中，考虑兼容使用原有设备。本次招标范围包括以下系统：1.数字电视监控系统2.防盗报警系统3.光纤周界报警系统4.电子巡更系统5.一卡通系统6.综合布线系统7.计算机网络系统8.程控交换机系统9.电视系统10.背景音乐及紧急广播系统11.音视频系统12.录播系统13.电子白板系统14.信息发布系统15.电子阅览室系统16.无线对讲系统17.LED屏显示系统18.系统集成(选配，不计入投标价)19.机房工程20.信息化教室工程21.综合管道工程二、结算方式：1、甲方按总价的____%作为施工结算价格。2、总包方按实际施工人数付____元/月生活费;(约每月1～____号)。最终结算时把这部分费用扣除。3、工程竣工验收合格后，付至合同总价的，待工程结算审价结束后付至总价的;质量保修金按结算造价的留工程竣工半年后付清;4、本综合单价包括所有有关的费用：如劳保用品费、生产工具费、自身队伍的劳动保险费、医疗费、工具费、各种零星配件、太阳灯、劳动车、小型手动电动工具、移动电线、电箱等材料设施费，临时脚手的搭设费成品保护费、二次搬运费、技术措施费、人工费调增、管理费、利润、赶工费、冬雨季施工增加费、旅差费用、通讯设备费、安全防护、安全文明施工费、垃圾清理至现场指定地点、竣工清理费、甲方提供材料的卸车保管费及与其他单位的配合费用等。三、质量要求、验收办法及处罚措施：1、乙方必须服从甲方统一调配，按照施工图纸、施工规范及甲方技术交底的要求认真组织施工，并达到规范合格标准。2、支撑系统必须全稳定可靠。3、一个部位完成后，乙方在自检合格的基础上须报甲方检查验收，一次验收不合格视情况罚款100____元。甲方在检查中提出了整改意见，乙方必须限时整改，若整改不及时或不认真整改时，每处罚款____元。若验收不合格，整改时间耽误了工期计划，则该段工作量单价下调____%。4、分段分项工程完成后，经现场监理工程师甲方项目经理、技术负责人及工长验收符合要求，并签字、认可后才能予以结算。四、安全文明施工要求及处罚措施：1、进入施工现场，必须戴好安全帽，使用安全带，违章者每人次罚款____元。2、使用电动工具时，要用有责任心、有经验的人来操作，操作人必须具有机械操作证，严禁违章作业及冒险蛮干。3、对于电动工具、电气设备、施工用电、生活用电，必须由项目部电工安装、架设并维修，其他人员不得乱动，有问题马上找项目部经理或电工、安全员来处理，违章者每人次罚款____元。4、严禁酒后作业，违者每人罚款____元。5、施工中若发生安全事故，如安全事故是由乙方原因造成的，甲方协助乙方处理有关事宜，对事故造成一切费用全部由乙方自负，与甲方无关。五、工期要求及处罚措施：乙方必须保证施工人员人数满足工程进度需要，确保按期或提前完成施工任务，已经确定的进度计划不能按期完成时做如下处罚：1、每个工期段达不到要求的，该段罚款____元。2、总工期达不到要求者，除按每个工期段罚款外，所承包的总工程量单价下调__%。3、乙方连续两个施工段不能按期完成，甲方有权单方面解除合同，已完成的工作量按合同单价的____%结算，其余部分作为对甲方再招用分包队伍延期、窝工的补偿;或者，甲方自行充实施工人员，单价按合同单价的____倍计取，从乙方结算中扣除。六、其它事项：1、乙方必须自备扳手、钢尺、线坠、水平尺等工具用具。2、严禁偷、抢、打架，每出现一次罚款____元。3、严禁聚众闹事等现象发生，工地中发生任何事情必须及时向甲方项目经理汇报，共同协商，妥善处理，防止事态扩大，出现上述行为，无论有何理由，每次均罚乙方____元，工程结算时扣除。4、乙方按工程的需求领用的工具、仪器、设备等材料，要严格管理使用，禁止损坏和丢失。如果发生损坏和丢失，按其经济价值的____倍收罚款。5、严格执行甲方规定的作息时间，不遵守者，每次罚款____元。6、所有进入施工现场的人员，必须提供身份证逐一登记清楚。7、就餐时，必须按次序排队领取饭菜，严禁拥挤起哄，每发现一人次罚款____元。领饭时要讲究卫生，听从炊事人员的管理，不准打架，有问题要找项目经理或栋号长解决，若在就餐期间同炊事人员打架，无论有何理由，每次罚款____元。8、年满____周岁以上或者体弱、病残者，严禁进入施工现场，隐瞒者每人罚款____元。11、所有操作人员及代班人员必须参加甲方组织的班前会、班后会，以便处理施工过程中存在的问题，严禁不参加，有事提前向甲方栋号长请假，无故不参加者，每人次罚款____元。12、进入施工现场施工后，没有完成合同工作量中途退场者，无论有何理由，已完成部分均按合同价款的____%予以结算，其余部分作为甲方再联系施工队伍的延期、窝工补偿。13、未经甲方同意，严禁私自开灶，严禁使用电炉等电器设备。14、安全、技术交底是合同的一部分;乙方负责人或委托代理人必须全天在施工现场。15、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字后生效，工程完工结算后终止。七、本合同书未尽事宜，双方协商解决。本合同书在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成双方任何一方可以依法向无锡市人民法院起诉解决。甲方(公章)：__________乙方(公章)：__________甲方代表：__________乙方代表：__________签约日期：__________签约日期：__________弱电分包施工合同范本（二）甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)甲方委托乙方对冀东监狱九支队岗楼布线工程进行施工，现根据《中华人民共和国合同法》及行业的有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商达成合同条款如下：一、工程概况第一条工程名称：第二条工程地点：第三条工程承包范围、内容1、承包范围：2、承包内容：二、双方的责任(一)甲方的责任：1、甲方提供必要的施工条件。2、负责协调现场各施工队的交叉作业与各方的合作关系。3、负责现场施工条件的调整，以保证乙方能够顺利的施工。4、甲方代表负责监督乙方施工的进度与质量。5、甲方提供所有线缆和钢丝绳等辅料。6、甲方有权对乙方的施工方案进行调整。7、乙方未按标准施工时，甲方有权对其提出整改意见，逾期不改的，甲方责令其停工，严重者责令退场，并追究其违约责任。(二)乙方的责任：1、乙方施工必须严格按照相关的行业标准及国家相应的法律法规施工，同时遵守甲方现场的施工秩序及相关规章制度，听从甲方现场指挥人员的调动，以方便各工种的交叉作业。当施工标准与现场施工发生冲突或需要变更时，必须及时报请甲方，并以甲方领导与专业人员商定后的方案形成书面文字签字后进行施工。2、工程竣工后提供相关的技术文件及竣工资料，报请甲方验收。3、乙方在施工中如有人员伤亡或伤及他人均由乙方自行负责。4、如因乙方自身原因致使工期托延，延长一天处罚金三、承包方式、付款方式及工期(一)本工程采用由乙方包工、包工期、包质量的承包方式，乙方对此工程质量全面负责。乙方在施工中因工程需要所破坏的原建筑需报甲方签字认可后方能实施，否则乙方负责，凡拆除之处施工完毕后恢复原样。(二)本工程总造价为元大写：按照甲方所列的项目提供的图纸以内的工程项目不另行增项以此包干。1、合同签定后甲方支付给予乙方进现场之用，该款在最终结算中扣除。2、本工程全部完工，并经过使用方验收合格后，甲方一次性付清工程款。如在施工中发生变更，结算时据实进行增减。(三)本工程施工工期为：_______________________________________。(四)在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期：(1)由人力不可抗拒的自然灾害而停工。(2)因甲方变更计划或变更施工图设计而不能继续施工。以上情况而拖延工期，由双方及进协商，经甲、乙双方签字有效。四、其它1、乙方因本次施工所发生的一切费用自理，包括食宿和交通费等。2、乙方必须合理用料，合理布局。如因乙方施工不合理造成不必要的浪费，造成的损失由乙方自负。六、合同生效与仲裁(一)合同经双方代表签字加盖公章之日起生效。(二)如在执行过程中双方发生争执，双方协商解决，协商不成时，由石家庄市人民法院进行裁决。(三)本合同一式两份，双方各执一份。弱电分包施工合同范本（三）甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲乙双方经友好协商就会所无线覆盖工程施工签定本合同，以便共同遵守，内容如下：一、工程名称：弱电综合布线施工及无线网络调试二、工程地点：三、工程范围：弱电综合布线施工及无线网络调试四、工程金额：工程合同总价为人民币：如工程量发生增减，则增减部分按实际发生计取费用，计算标准按本合同单价执行。五：付款方式1、合同签订，乙方进场施工前甲方向乙方支付工程合同总价____%预付款，金额为：壹万捌仟陆佰伍拾陆元整。2、设备安装完毕经甲方验收合格，即支付到工程合同总价的____%,此次需支付的款项为：贰万伍仟陆佰伍拾贰元整。3、剩余所有款项在施工完毕后一个月内付清。3、结算方式：甲方以银行转帐或现金方式结算工程款。六、进场时间与工程进度按甲方工程进度，合同签定之日起计到月日施工结束，现场不具备施工条件(包括电信信号没有进来、墙体无法开挖等其它现场原因)顺延。七、甲方的职责1.遵守本合同的付款方式。2.甲方需派一名工程技术人员协助工程技术督导。在施工配合过程中，甲方工程技术人员应配合乙方工程技术人员提出的技术要求协调施工方案的实施。3.负责制定乙方工程与整个工程及其它专业工程的施工进度计划，为乙方顺利实施工程提供良好的工程条件。4.为乙方进场提供必要的施工场地及施工用水用电等便利条件。5.监督检查施工进度与质量，进行中间验收与竣工验收。6.负责与工程相关部门的协调工作。八、乙方职责1、乙方应遵守施工现场的各项规章制度。2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求进行施工，确保工程质量达到约定的标准;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、现场脏乱造成的甲方及自身的经济损失及各种罚款。3、接受甲方及有关部门的管理、监督和检查，负责已完工程的成品保护工作，出现任何损坏及时修复，因检查不合格出现的经济损失由乙方承担。4、妥善保管，合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转资料及其他设施。5、必须服从甲方发包人及工程师的指令。6、乙方应履行总包合同约定并与项目作业有关部门的协作、配合。7、负责乙方施工人员的证件办理并承担费用。8、乙方的债权债务由乙方自行解决，甲方不承担任何连带责任。九、安全与质量1、乙方应遵守建设工程国家及省市安全生产的有关管理规定，严格按安全生产操作规程进行施工，并接受、配合行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不利或违章操作造成的安全与质量事故和因此而发生的费用，由乙方承担。2、乙方应对施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。3、因甲方各种原因而导致施工工程验收出现任何状况，与乙方无关，且甲方不应以此为理由拖欠合同款。十、事故处理发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。因乙方自身原因造成伤亡事故，所发生的一切费用均由乙方承担。十一、材料、设备供应1、乙方自备全部施工机具和设备。2、乙方应合理使用甲方提供的材料及设备，因使用损坏或材料浪费，乙方应双倍赔偿并承担因此造成甲方的一切经济损失。十二、工程验收及保修1、工程验收;乙方在工程完工后，以书面形式向甲方通报，由甲方安排组织有关人员会同乙方一起进行验收，验收合格后双方签定系统验收报告，若甲方接到乙方验收报告七日内不安排组织验收，则视为认可乙方工程验收合格。2、工程保修a、该工程免费保修期年限为壹年。保修期内，乙方接到甲方的维修通知后，____日内到场维修，国家法定节假日顺沿。b、免费保修期过后，如发生网络硬件设备意外的工程质量问题，乙方有义务在仅收取材料成本费的情况下向业主提供维修服务。十三质量标准及施工要求十四、人力不可抗拒事故如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其它经甲乙双方认可的人力不可抗拒事故，导致工程延误，则工程顺延，责任不在乙方，但乙方应立即通知甲方，以取得甲方认可。在上述情况下，乙方仍负有采取一切必要措施从速完工的责任。十五、解决合同纠纷的方式1、本合同执行过程中若有争议，双方应友好协商解决，如协商不能解决，任何一方可向乙方所在地人民法院提出诉讼,诉讼所产生的一切费用(包括但不限于胜诉方的律师费、诉讼费、差旅费等等)由败诉方承担。工程质量按江苏省和南京市相关质量验收标准施工，由甲