消防工程施工承包合同范本

合同编号：__________一、工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程规模：_______1.4工程内容：根据消防工程施工图纸及工程量清单，乙方负责消防工程的施工、设备安装、调试、验收等工作。二、合同金额2.1本工程的合同总金额为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。2.2乙方报价是根据甲方的要求、工程特点及市场行情综合考虑后制定的，是完成本工程的最低价格。三、合同工期3.1工程预计开工日期：_______年_______月_______日。3.2工程预计竣工日期：_______年_______月_______日。3.3工期延误：乙方如不能按期完成工程，应承担相应的违约责任。四、质量标准4.1乙方应严格按照消防工程施工图纸、施工规范及国家消防验收标准进行施工，确保工程质量。4.2工程验收：工程完工后，乙方应配合甲方进行验收，确保工程合格。五、付款方式5.1合同签订后，甲方支付乙方工程总价的30%作为预付款。5.2工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价的30%。5.3工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价的20%。5.4质保期满后，无质量问题，甲方支付乙方剩余的10%。六、违约责任6.1乙方如不能按期完成工程，应支付甲方违约金，违约金为合同总价款的千分之五。6.2甲方如不按时支付工程款，应支付乙方滞纳金，滞纳金为应付款额的千分之五。七、争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质保期满之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同的签订应严格遵守法律法规，确保双方的合法权益。2.明确工程范围、质量标准、工期等关键条款，避免后期发生纠纷。3.付款方式和违约责任应明确具体，确保合同的履行。4.注意保护商业秘密，避免泄露甲方的技术信息和经营策略。解决办法：1.双方发生争议时，应友好协商，寻求和解。2.如果协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.在诉讼过程中，双方应积极配合法院的审理，遵守法庭纪律。4.在解决争议的过程中，双方应遵守法律法规，不得采取违法行为。关键词语的法律名词解释：1.合同法：是指调整平等主体之间民事权利义务关系的法律规范总称。2.建筑法：是指调整建筑活动过程中各方主体权利义务关系的法律规范总称。3.消防工程施工：是指按照消防法律法规和消防技术标准，进行消防设施的安装、调试、验收等活动。4.质保期：是指工程验收合格后，乙方对工程进行保修的时间期限。5.违约金：是指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，应向对方支付的金钱。6.滞纳金：是指债务人逾期不履行债务时，应向债权人支付的违约金。7.管辖权：是指法院对特定案件进行审理和裁判的权力。特殊应用场合：1.甲方为政府部门，乙方为中标消防工程施工企业。2.甲方为大型企业，乙方为专业消防工程公司。3.甲方为房地产开发商，乙方为消防工程施工团队。针对每个特殊场合的补充条款：1.政府部门作为甲方：乙方需按照政府部门的要求，提交相关施工资质和安全生产许可证。工程验收合格后，乙方需提供详细的工程结算报告，以便甲方进行审计。2.大型企业作为甲方：乙方应保证工程质量，确保企业生产不受影响。工程进度应与企业生产计划相协调，避免影响正常运营。3.房地产开发商作为甲方：乙方应按照开发商的要求，配合房屋预售和交付工作。工程验收合格后，乙方需提供完整的工程资料，以备开