建设工程施工的履行2024年

合同编号：__________第一条工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程内容：_______1.4工程规模：_______1.5工程价款：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。第二条合同工期2.1工程开工日期：_______年_______月_______日。2.2工程竣工日期：_______年_______月_______日。2.3工期延误：如乙方原因导致工程不能按照约定工期竣工，乙方应向甲方支付违约金，违约金为工程总价款的_______%。第三条质量标准3.1工程质量应符合国家现行相关法律、法规、规范、标准和设计文件要求。3.2工程质量保证期为：_______年。3.3质量验收：工程竣工后，乙方应按照合同约定和国家相关法律、法规、规范、标准的要求，向甲方提供完整的工程资料，并配合甲方进行工程验收。工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至达到验收标准。第四条合同价款及支付4.1合同价款为：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。4.2甲方支付工程进度款的比例为：_______%。4.3甲方支付工程进度款的时间和金额：按照工程实际进度，甲方应按照本合同约定的比例，及时向乙方支付工程进度款。4.4工程竣工验收合格后，甲方应支付剩余的工程价款。第五条甲乙双方的权利和义务5.1甲方权利和义务：（1）负责办理工程建设的相关手续，为乙方提供施工场地和施工条件；（2）按照合同约定支付工程进度款和工程竣工价款；（3）对乙方施工过程中的违法行为有权进行制止和纠正；（4）有权对乙方施工过程中的质量、安全、进度等方面进行监督和检查。5.2乙方权利和义务：（1）按照合同约定完成工程的施工任务，并保证工程质量、安全、进度等方面的要求；（2）遵守国家相关法律、法规、规范、标准，服从甲方和监理的管理；（3）承担因自身原因导致的工程质量问题、安全事故的责任；（4）按照甲方要求，提供完整的工程资料，并配合甲方进行工程验收。第六条违约责任6.1乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金为工程总价款的_______%。6.2甲方未按照合同约定支付工程进度款和工程竣工价款，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金，违约金为工程总价款的_______%。6.3因乙方原因导致工程质量不符合约定，乙方应承担整改费用，并支付甲方因此造成的损失。6.4因不可抗力因素导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。第七条争议解决本合同履行过程中，如发生纠纷，双方应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同的签订应严格遵守国家相关法律法规，确保合同的有效性和合法性。2.甲乙双方应认真履行合同约定的权利和义务，确保工程质量和进度。3.合同价款的支付和工程进度款的结算应按照合同约定和国家相关法律法规执行。4.甲乙双方应遵守合同约定的违约责任，确保双方的合法权益。5.在合同履行过程中，如发生纠纷，应通过协商解决，协商不成的，可以依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。解决办法：1.双方发生争议时，可以先尝试通过协商解决，达成一致意见。2.如果协商解决不成，可以向相关行业协会或者专业调解机构申请调解。3.如果调解不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼，依法解决争议。关键词语的法律名词解释：1.不可抗力：指无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.合同解除：指合同当事人按照合同约定或者法律规定，终止合同关系的行为。3.违约金：指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，按照合同约定或者法律规定应当支付给对方的一定数额的金钱。4.争议解决：指通过协商、调解、仲裁或者诉讼等途径，解决合同当事人之间的纠纷。5.管辖权：指法院对特定案件进行审判的权力，根据我国法律规定，一般由被告所在地或者合同履行地的人民法院管辖。特殊应用场合：1.乙方分包商参与：如果乙方将部分工程分包给其他承包商，需要明确分包商的权利和义务，以及分包工程的质量、安全、进度等方面的要求。补充条款：乙方应与分包商签订明确的分包合同，并确保分包商遵守本合同的约定，对分包商的施工质量和进度负责。2.设计变更：如果在施工过程中出现设计变更，需要明确变更的程序、责任和相关费用的承担。补充条款：如发生设计变更，甲方应提前通知乙方，并按照合同约定的程序进行变更，变更所需费用由甲方承担。3.工程延期：由于不可抗力或其他特殊情况导致工程延期，需要明确延期的程序、责任和相关费用的承担。补充条款：如工程延期，乙方应提前通知甲方，并提供相关证明材料。甲方根据实际情况决定是否批准延期，并明确延期后的工程竣工日期和价款支付事宜。4.工程质量问题：如施工过程中出现质量问题，需要明确质量问题的处理程序、责任和相关费用的承担。补充条款：如发现工程质量问题，甲方有权要求乙方及时整改，并承担整改费用。如乙方整改后仍不符合要求，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违