2024年XX环境治理工程设计与施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年环境治理工程设计与施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3环境治理工程1.4设计与施工第二条合同范围与内容2.1工程设计范围2.2施工范围2.3工程量清单第三条合同价格与支付3.1合同总价3.2支付方式3.3进度付款3.4最终付款第四条设计与施工期限4.1设计期限4.2施工期限4.3延期条件与后果第五条工程质量与标准5.1工程质量要求5.2工程标准5.3质量控制措施第六条材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料与设备质量第七条施工安全与环保7.1施工安全措施7.2环保要求7.3安全事故处理第八条合同变更与解除8.1变更条件8.2解除条件8.3变更与解除的程序第九条违约责任9.1发包方违约9.2承包方违约9.3违约赔偿第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁10.3诉讼第十一条合同的生效、暂停与终止11.1合同生效条件11.2合同暂停条件11.3合同终止条件第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约保密条款第十三条其他条款13.1不可抗力13.2法律适用13.3合同附件第十四条合同的修订与补充14.1修订条件14.2补充条件14.3修订与补充的程序第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方发包方是指2024年环境治理工程的委托方，具有法定独立法人资格，按照本合同的约定负责工程项目的资金投入、组织协调、监督管理和最终验收。1.2承包方承包方是指承担2024年环境治理工程设计与施工的具有法定独立法人资格的企业，具备相应的设计与施工资质，按照本合同的约定完成工程设计、施工、设备供应及售后服务等任务。1.3环境治理工程环境治理工程是指根据发包方的要求，承包方进行的环境污染治理项目，包括但不限于废气治理、废水治理、固废处理等工程。1.4设计与施工设计与施工是指承包方根据发包方的要求，完成工程的设计方案、施工图纸、施工组织设计等设计工作，并按照设计方案进行施工，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。第二条合同范围与内容2.1工程设计范围工程设计范围包括但不限于：工程可行性研究、环境影响评价、工程设计方案、施工图纸、施工组织设计、设备选型及配置等。2.2施工范围施工范围包括包括但不限于：土建工程、设备安装工程、管道安装工程、电气工程、自动化控制系统工程、调试及验收等。2.3工程量清单工程量清单详细列出了本工程的设计与施工内容，包括但不限于工程项目的名称、工程量、工程单价、总价等。第三条合同价格与支付3.1合同总价合同总价是指承包方根据本合同约定的工程范围、工程量清单等要求，计算出的总价。合同总价详见附件一。3.2支付方式支付方式分为进度付款和最终付款。进度付款按照工程进度的完成情况，分期支付合同价的80%；最终付款在工程验收合格后支付合同价的20%。3.3进度付款进度付款根据工程实际完成情况，按照合同约定的付款比例和时间进行支付。进度付款的具体支付事宜详见附件二。3.4最终付款在工程验收合格后，发包方按照合同约定的比例支付最终付款。最终付款的具体支付事宜详见附件三。第四条设计与施工期限4.1设计期限设计期限是指承包方完成工程设计任务的时间。设计期限自合同签订之日起计算，具体期限详见附件四。4.2施工期限施工期限是指承包方完成工程施工任务的时间。施工期限自设计文件批准之日起计算，具体期限详见附件五。4.3延期条件与后果4.3.1延期条件除非发生不可抗力等特殊情况，否则承包方应按合同约定的时间完成设计与施工任务。如因不可抗力等特殊情况导致无法按时完成，承包方应立即通知发包方，并提供相关证明材料。4.3.2延期后果如承包方未按合同约定的时间完成设计与施工任务，应按照合同约定承担相应的违约责任。具体违约责任详见附件六。第五条工程质量与标准5.1工程质量要求本工程的质量要求符合国家相关法律法规、行业标准及合同约定的质量标准。具体质量要求详见附件七。5.2工程标准本工程的施工及验收应严格按照国家、行业和地方的相关标准执行。如合同中无明确规定，应参照国家、行业和地方的相关标准执行。5.3质量控制措施承包方应建立健全质量管理体系，确保工程质量符合合同约定及国家相关法律法规的要求。质量控制措施包括但不限于：（1）对设计文件、施工图纸等进行审查，确保其符合合同约定及国家相关法律法规的要求；（2）对原材料、设备、构配件等进行检验，确保其质量符合合同约定及国家相关法律法规的要求；（3）对施工过程进行监控，确保施工质量符合设计文件及国家相关法律法规的要求；（4）对工程验收环节进行把控，确保工程质量符合合同约定及国家相关法律法规的要求。第六条材料与设备6.1材料供应承包方应按照合同约定的材料供应范围，负责采购、供应本工程施工所需的原材料、构配件等。6.2设备供应承包方应按照合同约定的设备供应范围，负责采购、供应本工程施工所需的设备。6.3材料与设备质量承包方应保证供应的材料与设备质量符合国家相关法律法规、第八条合同变更与解除8.1变更条件在合同执行过程中，如因国家政策调整、设计缺陷、发包方需求变更等原因导致合同内容需要调整时，双方可协商签订变更协议，作为本合同的补充。8.2解除条件合同解除的条件如下：（1）双方协商一致解除合同；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）发包方违约，承包方有权解除合同；（4）承包方严重违约，发包方有权解除合同。8.3变更与解除的程序合同变更或解除应由双方协商一致，并签订书面协议。合同变更或解除协议应明确变更或解除的原因、范围、责任等内容。协议经双方签字盖章后生效，作为本合同的组成部分。第九条违约责任9.1发包方违约发包方违反合同约定，导致承包方无法正常履行合同义务的，发包方应承担违约责任。具体违约责任如下：（1）延期支付合同价款，按照中国人民银行同期贷款利率支付逾期利息；（2）未按约定提供施工场地、施工条件等，导致承包方无法正常施工，按照合同约定支付违约金；（3）其他违反合同约定的行为。9.2承包方违约承包方违反合同约定，导致发包方利益受损的，承包方应承担违约责任。具体违约责任如下：（1）未按约定时间完成设计、施工任务，按照合同约定支付违约金；（2）设计文件、施工质量等不符合合同约定及国家相关法律法规的要求，承担整改费用及赔偿损失；（3）其他违反合同约定的行为。9.3违约赔偿违约方应按照合同约定及国家相关法律法规的规定，向守约方支付违约金。违约金的计算方式如下：（1）合同价款的1%至5%作为违约金；（2）因违约导致发包方损失的，违约方应承担实际损失的赔偿责任；（3）因违约导致工程进度延误的，违约方应按照合同约定支付逾期竣工违约金。第十条争议解决10.1争议解决方式（1）向合同签订地的人民法院提起诉讼；（2）向合同签订地的仲裁委员会申请仲裁。10.2仲裁如选择仲裁解决争议，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。双方应遵守仲裁裁决，不得向人民法院提起诉讼。10.3诉讼如选择诉讼解决争议，双方应遵守人民法院的判决，败诉方应承担诉讼费用。第十一条合同的生效、暂停与终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同暂停条件在合同执行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法继续履行，双方可协商暂停合同。暂停合同的条件及后续处理事宜，双方应签订书面协议。11.3合同终止条件合同终止的条件如下：（1）双方协商一致终止合同；（2）合同约定的期限届满；（3）合同目的已经实现；（4）其他符合合同约定的终止条件。第十二条保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。保密内容的具体范围详见附件八。12.2保密期限保密期限自合同签订之日起计算，至合同终止或解除之日起两年。12.3违约保密条款违反保密条款的一方应承担违约责任，向守约方支付违约金。违约金的计算方式详见附件九。第十三条其他条款13.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。发生不可抗力事件的一方应立即通知对方，并提供相关证明材料。13.2法律适用本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。13.3合同附件本合同的附件包括但不限于工程量清单、设计文件、施工图纸、设备清单、材料供应协议等。附件与本合同具有同等第二部分：第三方介入后的修正为实现本合同的目标，甲乙方同意在必要时引入第三方作为合作伙伴，共同完成环境治理工程。第三方可以是咨询机构、检验检测机构、专业分包商等，其介入范围、职责和权益在本合同中予以明确。十八条第三方介入18.1第三方定义（1）咨询机构：提供环境治理方案设计、技术咨询等服务；（2）检验检测机构：对工程质量、环保等进行检测与评价；（3）专业分包商：承担工程的部分设计与施工任务。18.2第三方选定甲乙方应共同协商确定第三方，并签订书面协议，明确第三方的职责、权益和责任限额。第三方选定后，其成为本合同的当事人之一，享有合同约定的权利，并承担相应的义务。18.3第三方责任第三方应按照合同约定及国家相关法律法规的要求，完成其职责范围内的工作。第三方对因其自身原因导致的工程质量、安全等问题承担责任。第三方责任限额在本合同中予以明确。18.4第三方权益第三方根据合同约定，有权获得相应的工程款项、报酬或费用。第三方应按照合同约定，向甲乙方提供必要的技术支持、资料和信息。18.5第三方义务第三方应遵守合同约定，服从甲乙方的管理和监督，保证工程质量和进度。第三方应按照合同约定，承担保密义务，不得泄露甲乙方商业秘密和技术秘密。18.6第三方退出第三方因故不能继续履行合同义务时，应提前通知甲乙方，并协助甲乙方采取必要措施，减轻损失。第三方退出后，其责任及权益按照合同约定处理。十九条第三方介入后的合同修正19.1额外条款（1）第三方名称、资质、职责和权益等详细信息；（2）第三方责任限额，包括但不限于质量、安全、进度等方面的责任；（3）第三方与甲乙方之间的支付方式、报酬或费用等；（4）第三方退出合同的条件、程序及责任处理。19.2第三方责任划分甲乙方与第三方之间的责任划分，按照合同约定及国家相关法律法规的规定执行。第三方因履行合同造成甲乙方损失的，第三方应承担赔偿责任。甲乙方因履行合同造成第三方损失的，甲乙方应承担赔偿责任。19.3第三方与其他各方关系第三方作为合同当事人之一，与甲乙方具有平等的地位。第三方与甲乙方、发包方之间的关系，均应遵循本合同及额外条款的约定。第三方应履行合同约定的义务，并接受甲乙方、发包方的监督和管理。19.4第三方责任限额的明确第三方责任限额在本合同中予以明确。甲乙方应根据工程特点、第三方资质等因素，合理确定第三方责任限额。如合同中未明确，甲乙方应协商确定第三方责任限额。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同总价明细表附件二：进度付款计划表附件三：最终付款条件及付款方式附件四：设计期限表附件五：施工期限表附件六：延期违约责任附件七：工程质量标准附件八：保密内容范围附件九：违约金计算方式附件十：第三方详细信息附件十一：第三方责任限额附件十二：第三方支付方式与报酬附件十三：第三方退出条件及责任处理说明二：违约行为及责任认定：违约行为包括但不限于：1.发包方违约行为：未按约定支付工程款项；未提供施工场地、施工条件等；变更工程需求未协商一致；其他违反合同约定的行为。2.承包方违约行为：未按约定时间完成设计、施工任务；设计文件、施工质量等不符合合同约定；未经发包方同意擅自变更设计方案；其他违反合同约定的行为。3.第三方违约行为：未按约定完成职责范围内的任务；未遵守合同约定及国家相关法律法规；泄露甲乙方商业秘密和技术秘密；其他违反合同约定的行为。违约责任认定标准：1.发包方违约责任：未按约定支付工程款项的，按照中国人民银行同期贷款利率支付逾期利息；未提供施工场地、施工条件等，按照合同约定支付违约金；变更工程需求未协商一致，按照合同约定承担违约责任；其他违反合同约定的行为，按照合同约定承担违约责任。2.承包方违约责任：未按约定时间完成设计、施工任务的，按照合同约定支付违约金；设计文件、施工质量等不符合合同约定的，承担整改费用及赔偿损失；未经发包方同意擅自变更设计方案，按照合同约定承担违约责任；其他违反合同约定的行为，按照合同约定承担违约责任。3.第三方违约责任：未按约定完成职责范围内的任务的，按照合同约定承担违约责任；未遵守合同约定及国家相关法律法规的，按照合同约定承担违约责任；泄露甲乙方商业秘密和技术秘密的，按照合同约定承担违约责任；其他违反合同约定的行为，按照合同约定承担违约责任。说明三：法律名词及解释：1.环境治理工程：指根据国家相关法律法规和标准，采取工程技术措施对环境污染进行治理的项目。2.设计与施工：指承包方根据发