2024年建筑工程施工合同详细条款及工程标的

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年建筑工程施工合同详细条款及工程标的本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程标的2.4工程规模2.5工程内容第三条合同价格3.1合同总价3.2工程预付款3.3工程进度款3.4工程尾款3.5价格调整第四条合同工期4.1工期期限4.2工期延误4.3工期提前第五条质量标准5.1工程质量5.2材料质量5.3施工质量第六条施工安全6.1安全生产6.2安全事故处理6.3安全生产责任第七条材料供应7.1材料采购7.2材料验收7.3材料储存7.4材料运输第八条技术交底8.1技术文件8.2施工图纸8.3技术交底会第九条工程变更9.1变更程序9.2变更费用9.3变更工期第十条违约责任10.1发包人违约10.2承包人违约10.3违约赔偿第十一条争议解决11.1争议协商11.2调解11.3仲裁11.4诉讼第十二条合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后的处理第十三条其他条款13.1合同的生效、修改和终止13.2保密条款13.3知识产权保护13.4通知和送达13.5不可抗力第十四条附则14.1合同附件14.2合同的补充和修改14.3合同解除和终止后的事宜14.4合同的适用法律和争议解决方式第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包人1.1.1发包人名称：1.1.2发包人地址：1.1.3发包人代表：1.1.4发包人联系方式：1.2承包人1.2.1承包人名称：1.2.2承包人地址：1.2.3承包人代表：1.2.4承包人联系方式：第二条工程概况2.1工程名称：2.2工程地点：2.3工程标的：2.4工程规模：2.5工程内容：第三条合同价格3.1合同总价：3.2工程预付款：3.2.1预付款金额：3.2.2预付款支付时间：3.2.3预付款扣除时间：3.3工程进度款：3.3.1进度款支付条件：3.3.2进度款支付比例：3.3.3进度款支付时间：3.4工程尾款：3.4.1尾款金额：3.4.2尾款支付条件：3.4.3尾款支付时间：3.5价格调整：3.5.1价格调整条件：3.5.2价格调整方式：第四条合同工期4.1工期期限：4.2工期延误：4.2.1延误责任：4.2.2延误处理方式：4.3工期提前：4.3.1提前完成条件：4.3.2提前完成奖励：第五条质量标准5.1工程质量：5.1.1工程质量要求：5.1.2工程质量验收标准：5.2材料质量：5.2.1材料质量要求：5.2.2材料验收标准：5.3施工质量：5.3.1施工质量要求：5.3.2施工质量验收标准：第六条施工安全6.1安全生产：6.1.1安全生产要求：6.1.2安全生产管理制度：6.2安全事故处理：6.2.1安全事故报告程序：6.2.2安全事故责任划分：6.3安全生产责任：6.3.1发包人安全责任：6.3.2承包人安全责任：第八条材料供应8.1材料采购：8.1.1承包人负责采购工程所需的材料，并保证材料质量符合合同约定的标准。8.1.2承包人应按照合同约定的时间和数量提供材料。8.2材料验收：8.2.1发包人有权对承包人提供的材料进行验收，不符合合同约定的材料应由承包人负责更换或修复。8.2.2验收合格的材料应由发包人签收，并按照合同约定的时间、数量和质量进行使用。8.3材料储存：8.3.1承包人应负责对提供的材料进行妥善储存，防止材料损坏、丢失或被盗。8.3.2承包人应按照发包人的要求对材料进行分类、标识，并建立材料进出场记录。8.4材料运输：8.4.1承包人应负责将材料运输到施工现场，并承担运输过程中的风险和费用。8.4.2承包人应按照发包人的要求，确保材料运输安全、及时，并保证材料质量不受损害。第九条技术交底9.1技术文件：9.1.1承包人应向发包人提供完整的工程设计文件、施工图纸和技术说明书等。9.1.2承包人应确保技术文件的准确性和完整性，并对其负责。9.2施工图纸：9.2.1承包人应按照合同约定的时间和数量提供施工图纸。9.2.2发包人应按照施工图纸进行施工，并对施工过程中的变更负责。9.3技术交底会：9.3.1承包人应组织技术交底会，向发包人介绍工程设计意图、施工工艺和质量要求等内容。9.3.2技术交底会应记录并由双方代表签字确认。第十条工程变更10.1变更程序：10.1.1任何一方提出工程变更，应向对方提交书面的变更申请。10.1.2变更申请应详细描述变更的内容、理由和影响，并由双方代表签字确认。10.2变更费用：10.2.1变更产生的费用应由双方协商确定，并在合同价款中予以调整。10.2.2变更费用应按照合同约定的价格计算方式进行计算。10.3变更工期：10.3.1工程变更可能导致的工期延误，应由双方协商确定。10.3.2工期延误应按照合同约定的工期顺延方式进行处理。第十一条违约责任11.1发包人违约：11.1.1发包人未按照合同约定履行义务，应承担违约责任。11.1.2发包人违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.2承包人违约：11.2.1承包人未按照合同约定履行义务，应承担违约责任。11.2.2承包人违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.3违约赔偿：11.3.1违约方应承担因其违约给对方造成的直接经济损失的赔偿责任。11.3.2赔偿金额应根据实际损失的金额计算，并按照合同约定的赔偿方式进行支付。第十二条争议解决12.1争议协商：12.1.1双方应通过友好协商的方式解决合同争议。12.1.2协商不成的，任何一方均可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。12.2调解：12.2.1双方可以同意由合同约定的调解机构进行调解。12.2.2调解不成的，任何一方均可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。12.3仲裁：12.3.1双方同意将合同争议提交合同约定的仲裁机构进行仲裁。12.3.2仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。12.4诉讼：12.4.1双方同意将合同争议提交合同约定的法院进行诉讼。12.4.2任何一方均可向合同约定的法院提起诉讼。第十三条其他条款13.1合同的生效、修改和终止：13.1.1第二部分：第三方介入后的修正第十四条第三方介入14.1第三方概念14.1.1本合同所称第三方，是指除甲乙方以外的其他合同当事人，包括但不仅限于中介方、设计方、监理方、材料供应商、施工分包商等。14.1.2第三方介入合同是指第三方作为合同当事人参与合同的履行过程，享有合同权利，承担合同义务。14.2第三方责任14.2.1第三方介入合同的，应具备相应的资质和能力，并承担其履行合同所产生的责任。14.2.2第三方应按照合同约定履行义务，并对其提供的产品或服务的质量、安全、合法性等承担全部责任。14.3第三方权利14.3.1第三方有权按照合同约定获得相应的报酬和服务。14.3.2第三方有权要求甲乙方提供必要的协助和支持，以确保合同的顺利履行。14.4第三方与甲乙方的关系14.4.1第三方与甲乙方之间的合同关系独立于甲乙方之间的合同关系。14.4.2第三方对甲乙方之间的合同义务和责任不承担任何责任。14.5第三方责任限额14.5.1甲乙方根据本合同有第三方介入时，应明确第三方的责任限额。14.5.2第三方责任限额应包括但不限于第三方赔偿责任的范围、赔偿金额的计算方式、赔偿的上限等。14.6第三方违约处理14.6.1第三方未按照合同约定履行义务，应承担违约责任。14.6.2第三方违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。14.7第三方争议解决14.7.1第三方与甲乙方之间的争议，应通过友好协商的方式解决。14.7.2协商不成的，任何一方均可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向合同约定的法院提起诉讼。14.8第三方退出14.8.1第三方提前退出合同的，应提前通知甲乙方，并按照合同约定的方式处理后续事宜。14.8.2第三方退出合同的，应承担因其退出给甲乙方造成的直接经济损失的赔偿责任。第十五条甲乙方与第三方的关系15.1甲乙方与第三方之间的合同关系，不影响甲乙方之间的合同关系。15.2甲乙方与第三方之间的合同义务和责任，不转移给甲乙方。15.3甲乙方与第三方之间的合同变更或解除，不影响甲乙方之间的合同效力。第十六条额外条款及说明16.1甲乙方应与第三方协商确定合同的具体条款，包括但不限于第三方的工作范围、工期、质量标准、报酬等。16.2甲乙方应确保第三方的介入不会影响合同的履行和甲乙方之间的合作关系。16.3甲乙方应承担因其未按照合同约定选择第三方而给甲乙方造成的直接经济损失的赔偿责任。第十七条第三方介入的变更程序17.1甲乙方如需引入第三方，应向对方提交书面的变更申请，说明第三方的名称、介入的范围和期限、权利和义务等。17.2甲乙方应协商确定第三方的责任限额，并在合同中予以明确。17.3甲乙方应按照合同约定的程序，与第三方签订相关的合同或协议。第十八条第三方介入的违约处理18.1第三方未按照合同约定履行义务，甲乙方有权要求第三方承担违约责任。18.2甲乙方因第三方的违约而遭受损失的，有权要求第三方赔偿。18.3第三方与甲乙方之间的违约处理，不影响甲乙方之间的合同关系。第十九条第三方介入的争议解决19.1第三方与甲乙方之间的争议，应通过友好协商的方式解决。19.2协商不成的，任何一方均可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向合同约定的法院提起诉讼。第二十条第三方介入后的合同更新20.1甲乙方与第三方签订的合同或协议，应视为本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。20.2甲乙方与第三方之间的合同变更、解除或终止，应通知对方，并按照本合同约定的方式处理后续事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计文件附件二：施工图纸附件三：技术说明书附件四：材料供应合同附件五：施工分包合同附件六：监理合同附件七：保险合同附件八：安全生产管理协议附件九：质量保证协议附件十：工期顺延协议附件十一：违约金计算公式附件十二：赔偿计算公式附件十三：第三方评估报告附件十四：合同变更协议附件十五：合同解除协议附件一：工程设计文件详细要求：应包括完整的工程设计图纸、设计说明书、设计计算书等，以供承包人施工及发包人审查之用。附件说明：工程设计文件应由具有相应资质的设计单位提供，并符合国家相关法律法规及行业标准。附件二：施工图纸详细要求：应详细表明工程建设的各项内容，包括结构、安装、装修等，以便承包人根据图纸进行施工。附件说明：施工图纸应由承包人根据设计文件编制，并经发包人审查批准后使用。附件三：技术说明书详细要求：应详细说明工程所采用的材料、设备、工艺等技术要求，以便承包人按照技术要求进行施工。附件说明：技术说明书应由设计单位提供，并应符合国家相关法律法规及行业标准。附件四：材料供应合同详细要求：应明确材料供应的范围、数量、质量、价格、交货时间等内容。附件说明：材料供应合同应由发包人与材料供应商签订，并确保材料质量符合合同约定的标准。附件五：施工分包合同详细要求：应明确分包工程的范围、内容、工期、质量标准、报酬等。附件说明：施工分包合同应由承包人与分包商签订，并确保分包工程的质量符合合同约定的标准。附件六：监理合同详细要求：应明确监理的范围、内容、工期、质量标准、报酬等。附件说明：监理合同应由发包人与监理单位签订，并确保监理工作符合合同约定的标准。附件七：保险合同详细要求：应明确保险的类型、范围、保险金额、保险费用等内容。附件说明：保险合同应由发包人或承包人根据合同约定购买，以确保工程风险得到有效控制。附件八：安全生产管理协议详细要求：应明确安全生产管理的责任、措施、培训、检查等内容。附件说明：安全生产管理协议应由承包人与发包人签订，并确保安全生产管理符合国家相关法律法规及行业标准。附件九：质量保证协议详细要求：应明确质量保证的责任、措施、检查、验收等内容。附件说明：质量保证协议应由承包人与发包人签订，并确保工程质量得到有效保障。附件十：工期顺延协议详细要求：应明确工期顺延的条件、程序、工期顺延天数等内容。附件说明：工期顺延协议应由承包人与发包人签订，并确保工期顺延的合理性和合规性。附件十一：违约金计算公式详细要求：应明确违约金的计算方式、计算基数、计算比例等内容。附件说明：违约金计算公式应由合同双方共同约定，并应在合同中予以明确。附件十二：赔偿计算公式详细要求：应明确赔偿金额的计算方式、计算基数、计算比例等内容。附件说明：赔偿计算公式应由合同双方共同约定，并应在合同中予以明确。附件十三：第三方评估报告详细要求：应包括工程质量、进度、安全等方面的评估内容。附件说明：第三方评估报告应由具有相应资质的评估机构提供，并应符合国家相关法律法规