劳务总包单价合同范例

劳务总包单价合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）：____________________

乙方（以下简称“乙方”）：____________________

鉴于甲方需要对__________项目进行劳务总包，乙方具备相应的资质和实力，双方经友好协商，就本项目劳务总包事宜达成如下协议：

一、项目概况

1.项目名称：__________项目

2.项目地点：__________

3.项目工期：__________

4.项目总投资：__________

二、劳务总包内容

1.乙方负责本项目劳务总包，包括但不限于施工、安装、调试、验收等全过程。

2.乙方需按照甲方要求，保证项目质量、安全、进度、环保等方面符合相关法律法规和行业标准。

3.乙方负责组织施工队伍，协调各方关系，确保项目顺利实施。

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：本项目劳务总包单价为__________元/平方米。

2.付款方式：按工程进度分阶段支付，具体支付节点及比例如下：

（1）开工前支付合同价款的__________%作为预付款；

（2）主体结构封顶支付合同价款的__________%；

（3）竣工验收合格后支付合同价款的__________%；

（4）保修期满后支付合同价款的__________%。

四、违约责任

1.甲方违约责任：

（1）因甲方原因导致项目延期，每延误一天，甲方应向乙方支付合同价款的__________%作为违约金；

（2）甲方未能按时支付款项，每延误一天，应向乙方支付合同价款的__________%作为滞纳金；

（3）甲方违反合同约定，给乙方造成损失，应承担相应赔偿责任。

2.乙方违约责任：

（1）因乙方原因导致项目延期，每延误一天，乙方应向甲方支付合同价款的__________%作为违约金；

（2）乙方未能按时完成施工任务，每延误一天，应向甲方支付合同价款的__________%作为违约金；

（3）乙方违反合同约定，给甲方造成损失，应承担相应赔偿责任。

五、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同履行地人民法院提起诉讼。

2.争议解决过程中，双方应继续履行合同约定的义务。

六、合同生效及终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.合同履行完毕或双方协商一致解除合同，本合同终止。

七、其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.甲方提供的项目相关资料；

2.乙方提供的资质证明文件；

3.项目施工组织设计；

4.项目进度计划；

5.项目质量保证措施。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）：____________________

乙方（以下简称“乙方”）：____________________

第三方（以下简称“丙方”）：____________________

鉴于甲方需要对__________项目进行劳务总包，乙方具备相应的资质和实力，丙方作为第三方主体，为项目的顺利实施提供资金支持和技术指导，双方经友好协商，就本项目劳务总包事宜达成如下协议：

一、项目概况

1.项目名称：__________项目

2.项目地点：__________

3.项目工期：__________

4.项目总投资：__________

二、劳务总包内容

1.乙方负责本项目劳务总包，包括但不限于施工、安装、调试、验收等全过程。

2.乙方需按照甲方要求，保证项目质量、安全、进度、环保等方面符合相关法律法规和行业标准。

3.乙方负责组织施工队伍，协调各方关系，确保项目顺利实施。

三、第三方责任、权利与义务

1.丙方作为第三方主体，负责为项目提供资金支持，确保项目资金链的稳定。

2.丙方有权对乙方进行技术指导，确保项目技术方案符合行业标准。

3.丙方有权监督乙方施工过程，确保项目质量、安全、进度符合合同约定。

四、合同价款及支付方式

1.合同价款：本项目劳务总包单价为__________元/平方米。

2.付款方式：按工程进度分阶段支付，具体支付节点及比例如下：

（1）开工前支付合同价款的__________%作为预付款；

（2）主体结构封顶支付合同价款的__________%；

（3）竣工验收合格后支付合同价款的__________%；

（4）保修期满后支付合同价款的__________%。

五、甲方的权利与义务

1.甲方有权对乙方进行监督，确保项目质量、安全、进度符合合同约定。

2.甲方有权要求乙方按照项目要求调整施工方案，必要时可要求乙方承担由此产生的费用。

3.甲方有权在项目实施过程中，根据实际情况调整付款计划。

六、乙方的权利与义务

1.乙方有权要求甲方按照合同约定支付款项。

2.乙方有权要求甲方提供必要的技术支持，确保项目顺利实施。

3.乙方有权在项目实施过程中，根据实际情况调整施工方案。

七、违约责任

1.甲方违约责任：

（1）因甲方原因导致项目延期，每延误一天，甲方应向乙方支付合同价款的__________%作为违约金；

（2）甲方未能按时支付款项，每延误一天，应向乙方支付合同价款的__________%作为滞纳金；

（3）甲方违反合同约定，给乙方造成损失，应承担相应赔偿责任。

2.乙方违约责任：

（1）因乙方原因导致项目延期，每延误一天，乙方应向甲方支付合同价款的__________%作为违约金；

（2）乙方未能按时完成施工任务，每延误一天，应向甲方支付合同价款的__________%作为违约金；

（3）乙方违反合同约定，给甲方造成损失，应承担相应赔偿责任。

3.丙方违约责任：

（1）因丙方原因导致项目资金链断裂，每延误一天，丙方应向甲方支付合同价款的__________%作为违约金；

（2）丙方未履行技术指导义务，导致项目质量、安全、进度受到影响，应承担相应责任。

八、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同履行地人民法院提起诉讼。

2.争议解决过程中，双方应继续履行合同约定的义务。

九、合同生效及终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.合同履行完毕或双方协商一致解除合同，本合同终止。

十、其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

2.本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.甲方提供的项目相关资料；

2.乙方提供的资质证明文件；

3.项目施工组织设计；

4.项目进度计划；

5.项目质量保证措施。

第三方介入的意义和目的：

丙方作为第三方主体，为项目提供资金支持和技术指导，有利于确保项目的顺利实施，降低甲方风险，提高项目质量。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为项目业主，主导项目实施，有利于保障项目利益，确保项目符合国家法律法规和行业标准，实现项目预期目标。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）：____________________

乙方（以下简称“乙方”）：____________________

第三方（以下简称“丙方”）：____________________

鉴于乙方具备丰富的工程承包经验，且丙方愿意提供项目所需的融资服务，双方经友好协商，就乙方承揽的__________项目达成如下协议：

一、项目概况

1.项目名称：__________项目

2.项目地点：__________

3.项目工期：__________

4.项目总投资：__________

二、乙方承包内容

1.乙方负责本项目的整体施工和管理工作，包括但不限于施工、安装、调试、验收等全过程。

2.乙方需确保项目质量、安全、进度、环保等方面符合相关法律法规和行业标准。

3.乙方负责组织施工队伍，协调各方关系，确保项目顺利实施。

三、丙方责任、权利与义务

1.丙方作为第三方主体，负责为乙方提供项目所需的融资服务，确保乙方能够按时支付工程款项。

2.丙方有权对乙方的施工进度和资金使用情况进行监督，以保证项目资金的有效利用。

3.丙方有权要求乙方定期提供项目进度报告和财务报表，以便进行风险评估。

四、乙方的权利与义务

1.乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款项，并享有优先获得支付的权利。

2.乙方有权根据项目进展情况，调整施工方案，并要求甲方提供必要的技术支持。

3.乙方有权在项目实施过程中，因不可抗力等原因导致工期延误时，要求甲方延长合同工期。

4.乙方有权要求甲方在项目完成后，按照合同约定支付尾款。

五、甲方的权利与义务

1.甲方有权对乙方的施工质量进行监督，确保项目达到合同约定的标准。

2.甲方有权要求乙方在项目实施过程中，及时解决施工过程中出现的问题。

3.甲方有权在乙方违约时，根据合同约定采取措施，包括但不限于暂停支付款项、终止合同等。

六、违约责任

1.乙方违约责任：

-若乙方未能按时完成项目，每延误一天，应向甲方支付合同价款的__________%作为违约金；

-若乙方施工质量不符合合同约定，造成甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任；

-若乙方违反合同约定，导致项目无法继续进行，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应责任。

2.甲方违约责任：

-若甲方未能按时支付工程款项，每延误一天，应向乙方支付合同价款的__________%作为滞纳金；

-若甲方违反合同约定，导致项目无法继续进行，乙方有权解除合同，并要求甲方承担相应责任。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同履行地人民法院提起诉讼。

2.争议解决过程中，双方应继续履行合同约定的义务。

八、合同生效及终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.合同履行完毕或双方协商一致解除合同，本合同终止。

九、其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

2.本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.项目施工组织设计；

2.项目进