建筑电梯单项施工合同

建筑电梯单项施工合同合同编号：__________建筑电梯单项施工合同地址：联系电话：地址：联系电话：鉴于：2.施工方愿意接受业主的委托，为业主提供电梯施工服务；3.双方本着平等互利的原则，经协商一致，决定签订本合同，共同完成项目电梯的施工、安装及调试工作。第一条合同范围与内容1.1本合同电梯施工范围包括但不限于：电梯设备采购、土建施工、设备安装、调试、验收、培训、质保期服务等。1.2施工方应按照本合同约定的质量标准、进度要求和技术规范完成电梯施工工作。第二条合同价格与支付2.1本合同电梯施工总价为人民币__________元（大写：__________________________元整），币种为人民币。2.2业主应按照本合同约定的付款节点和比例向施工方支付合同价款。2.3施工方应提供合法有效的税务发票。第三条质量标准与要求3.1施工方应按照国家和行业标准、规范及设计文件要求进行电梯施工，确保电梯设备质量符合相关法律法规及技术规范。3.2电梯设备安装完成后，应进行调试、验收。验收不合格的，施工方应无条件进行整改，直至验收合格。3.3施工方应提供完整的电梯设备技术资料、使用说明书、维护保养手册等。第四条工期与进度4.1施工方应按照本合同约定的工期完成电梯施工工作。4.2施工方应提前向业主提交电梯施工进度计划，并按照计划进行施工。如因施工方原因导致工期延误的，应承担相应的违约责任。第五条双方义务与责任5.1业主义务（1）提供施工场地，确保施工场地符合施工条件；（2）协助施工方办理电梯施工所需的相关手续；（3）按约定支付合同价款；（4）提供施工期间所需的水、电、照明等基础设施；（5）其他应当履行的事项。5.2施工方义务（1）按照本合同约定及设计文件要求进行电梯施工；（2）确保电梯设备质量，承担因质量问题导致的损失；（3）按约定完成电梯施工，并承担因工期延误导致的损失；（4）提供电梯设备的技术培训及质保期服务；（5）其他应当履行的事项。5.3违约责任（1）业主未按约定支付合同价款的，应支付违约金，违约金为本合同价款的____%（该比例为本合同价款的千分之五）；（2）施工方未按约定完成电梯施工的，应支付违约金，违约金为本合同价款的____%（该比例为本合同价款的千分之五）；（3）一方违反本合同其他条款的，应承担相应的违约责任。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至电梯施工完毕、验收合格，并支付完毕所有合同价款后终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.电梯设备采购合同2.土建施工图纸3.电梯设备技术资料4.使用说明书5.维护保养手册6.电梯施工进度计划7.验收报告8.培训资料9.税务发票二、违约行为及认定：1.业主未按约定支付合同价款：指业主未按照本合同约定的付款节点和比例向施工方支付合同价款。2.施工方未按约定完成电梯施工：指施工方未按照本合同约定的工期完成电梯施工工作。3.电梯设备质量不符合相关法律法规及技术规范：指电梯设备安装完成后，调试、验收不合格，不符合国家和行业标准、规范及设计文件要求。三、法律名词及解释：1.甲方：指本合同中的业主方，负责提供施工场地、办理施工手续等。2.乙方：指本合同中的施工方，负责进行电梯施工、安装及调试等工作。3.合同价款：指本合同约定的电梯施工总价。4.违约金：指一方违反本合同约定，应支付给另一方的经济损失赔偿。5.质保期：指电梯施工完成后，施工方提供的免费维护保养服务期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：如遇不可抗力等因素导致工期延误，双方应友好协商，根据实际情况调整工期。2.质量问题：如电梯设备质量不符合要求，施工方应无条件进行整改，直至验收合格。3.支付纠纷：如业主未按约定支付合同价款，施工方可以催告业主支付，必要时可依法申请仲裁或提起诉讼。4.合同履行过程中发生争议：双方应通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑