2024年广东省发电站建设施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年广东省发电站建设施工合同本合同目录一览第一条合同主体1.1发包方1.2承包方第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3支付方式第四条工期4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误第五条质量标准5.1工程质量标准5.2质量验收第六条材料与设备6.1材料供应6.2设备供应第七条施工安全7.1安全管理7.2安全事故处理第八条知识产权8.1知识产权归属8.2侵权责任第九条保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约责任第十条违约责任10.1发包方违约10.2承包方违约第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2诉讼管辖第十二条合同的变更与解除12.1合同变更12.2合同解除第十三条合同的终止13.1合同终止条件13.2合同终止后的处理第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同的生效、修改和解除14.4附件第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包方1.1.1单位名称：X电力有限公司1.1.2单位地址：广东省市区路号1.1.3联系人：X1.1.4联系电话：X1.2承包方1.2.1单位名称：X建筑工程有限公司1.2.2单位地址：广东省市区路号1.2.3联系人：X1.2.4联系电话：X第二条工程概况2.1工程名称：2024年广东省发电站建设施工项目2.2工程地点：广东省市区镇2.3工程规模：兆瓦2.4工程内容：包括但不限于发电站主体建筑、电站设备安装、电站配套设施等。第三条合同价格3.1合同总价：人民币万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元整）3.2价格调整机制：合同执行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。3.3支付方式：按照工程进度，分期支付。具体支付比例和时间双方另行商定。第四条工期4.1开工日期：2024年X月X日4.2竣工日期：2024年X月X日4.3工期延误：如因承包方原因导致工期延误，承包方应支付违约金，具体金额双方协商确定。第五条质量标准5.1工程质量标准：按照国家和行业的相关标准执行。5.2质量验收：工程完工后，由发包方组织验收，验收不合格的，承包方应按照要求整改，直到达到验收标准。第六条材料与设备6.1材料供应：承包方负责采购工程所需的材料，并保证材料质量。6.2设备供应：承包方负责采购工程所需的设备，并保证设备质量。第七条施工安全7.1安全管理：承包方应严格按照国家相关安全生产法律法规和标准规范进行施工，确保施工安全。7.2安全事故处理：如发生安全事故，双方应立即启动应急预案，并按照相关法律法规进行处理。第八条知识产权8.1知识产权归属：工程所涉及的发明创造、技术秘密等知识产权归双方共同所有。8.2侵权责任：如发生知识产权侵权，由侵权方承担相应责任。第九条保密条款9.1保密内容：双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密等。9.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。9.3违约责任：如泄露保密信息，泄露方应承担违约责任。第十条违约责任10.1发包方违约：如发包方未按约定支付款项、延迟付款等，应承担违约责任。10.2承包方违约：如承包方未按约定完成工程、延迟交工等，应承担违约责任。第十一条争议解决11.1争议解决方式：双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。11.2诉讼管辖：合同履行地的人民法院具有管辖权。第十二条合同的变更与解除12.1合同变更：合同履行过程中，如需变更合同内容，应签订书面变更协议。12.2合同解除：如双方协商一致，可以解除合同。第十三条合同的终止13.1合同终止条件：合同履行完毕、双方协商一致解除合同或依法终止合同。13.2合同终止后的处理：合同终止后，双方应按照约定办理相关手续，妥善处理剩余事项。第十四条其他条款14.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。14.2法律适用：本合同适用中华人民共和国法律法规。14.3合同的生效、修改和解除：合同自双方签字盖章之日起生效，合同的修改和解除应书面签订。14.4附件：本合同附件包括工程设计文件第八条知识产权8.1知识产权归属：工程所涉及的发明创造、技术秘密、专利等知识产权归双方共同所有。8.2侵权责任：如发生知识产权侵权，由侵权方承担相应责任。双方应积极协助对方维护合法权益。第九条保密条款9.1保密内容：双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、运营策略等。9.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。9.3违约责任：如泄露保密信息，泄露方应承担违约责任。赔偿对方因此遭受的损失。第十条违约责任10.1发包方违约：如发包方未按约定支付款项、延迟付款等，应承担违约责任。支付违约金，并赔偿因此给承包方造成的损失。10.2承包方违约：如承包方未按约定完成工程、延迟交工等，应承担违约责任。支付违约金，并赔偿因此给发包方造成的损失。第十一条争议解决11.1争议解决方式：双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。11.2诉讼管辖：合同履行地的人民法院具有管辖权。第十二条合同的变更与解除12.1合同变更：合同履行过程中，如需变更合同内容，应签订书面变更协议。12.2合同解除：如双方协商一致，可以解除合同。解除合同后，双方应按照约定办理相关手续，妥善处理剩余事项。第十三条合同的终止13.1合同终止条件：合同履行完毕、双方协商一致解除合同或依法终止合同。13.2合同终止后的处理：合同终止后，双方应按照约定办理相关手续，妥善处理剩余事项。包括工程验收、结算等。第十四条其他条款14.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。14.2法律适用：本合同适用中华人民共和国法律法规。14.3合同的生效、修改和解除：合同自双方签字盖章之日起生效，合同的修改和解除应书面签订。14.4附件：本合同附件包括工程设计文件、施工图纸、技术规范等。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方：指除甲乙方以外的其他自然人、法人或其他组织，包括但不仅限于中介方、监理方、设计方、材料供应商、设备供应商等。第二条第三方介入2.1第三方介入情况：当本合同履行过程中需要第三方介入时，包括但不限于工程设计、材料设备采购、施工监理等环节。2.2第三方选择：甲乙方应共同协商选择合适的第三方，并签订相应的合作协议。第三条第三方责任3.1第三方责任：第三方应按照合同约定和相关法律法规，承担各自的责任。3.2第三方权利：第三方在本合同项下享有相应的权利，包括但不限于获得支付、索赔等。第四条第三方管理与协调4.1甲乙方应负责对第三方的管理与协调，确保第三方按照合同约定履行义务。4.2甲乙方应确保第三方的行为不损害合同双方的合法权益。第五条第三方支付5.1甲乙方应按照合同约定支付第三方费用，包括但不限于服务费、材料费、设备费等。5.2支付方式：甲乙方应按照合同约定的时间和比例向第三方支付费用。第六条第三方违约6.1第三方违约：如第三方未按照合同约定履行义务，甲乙方有权要求第三方承担违约责任。6.2违约责任：第三方应按照甲乙方的要求承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第七条第三方变更7.1第三方变更：如因特殊情况需要变更第三方，甲乙方应签订书面变更协议。7.2变更程序：甲乙方应按照合同约定的程序进行第三方变更。第八条第三方与甲乙方的关系8.1第三方与甲乙方：第三方与甲乙方是独立的主体，各自承担相应的法律责任。8.2第三方与甲乙方之间的纠纷：第三方与甲乙方之间的纠纷应通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条第三方责任限额9.1责任限额：甲乙方应与第三方约定明确的责任限额，包括但不限于赔偿限额、责任范围等。9.2责任限额的确定：甲乙方应根据合同履行风险、第三方信誉等因素，合理确定责任限额。第十条第三方保险10.1保险责任：第三方应根据甲乙方的要求，购买相应的保险，包括但不限于建筑工程一切险、雇主责任险等。10.2保险权益：甲乙方应享有保险权益，包括但不限于保险赔付、索赔等。第十一条第三方退出11.1第三方退出：如第三方因故需要退出合同，应提前通知甲乙方。11.2退出程序：第三方退出合同应按照合同约定的程序进行。第十二条第三方资料保管12.1资料保管：第三方应将合同文件、工程资料等妥善保管，并确保其完整性。12.2资料移交：合同结束后，第三方应将全部资料移交给甲乙方。第十三条第三方保密义务13.1保密义务：第三方应对本合同及合同履行过程中获悉的甲乙方商业秘密、技术秘密等予以保密。13.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。第十四条第三方法律适用与争议解决14.1法律适用：第三方应遵守中华人民共和国法律法规，如涉及第三方与甲乙方的纠纷，适用本合同约定的争议解决方式。14.2争议解决：如第三方与甲乙方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计文件附件二：施工图纸附件三：技术规范附件四：材料设备清单附件五：施工组织设计附件六：安全施工方案附件七：环境保护措施方案附件八：工程量清单附件九：合同价款计算明细附件十：付款凭证附件十一：工程验收标准附件十二：质量保修条款附件十三：施工进度计划附件十四：违约金计算公式附件十五：争议解决方式说明说明二：违约行为及责任认定：1.未按约定时间完成工程2.工程质量不符合约定的标准3.未按约定支付款项4.延迟付款5.未按约定提供材料或设备6.提供不符合约定的材料或设备7.未按约定进行施工8.施工过程中出现安全事故9.未按约定履行保密义务10.违反合同约定的其他义务违约责任认定标准：1.违约金：按照合同约定的违约金计算公式计算。2.损失赔偿：根据违约行为导致的实际损失进行赔偿。3.工期延误：按照合同约定的工期延误赔偿标准计算。4.质量整改：违约方应承担整改费用，并按照合同约定支付违约金。例如，若承包方未按约定时间完成工程，甲乙方可根据合同约定的违约金计算公式要求承包方支付违约金；若提供的材料不符合约定，甲乙方可要求承包方更换材料，并支付相应的违约金。说明三：法律名词及解释：1.合同：指本合同及其附件，是甲乙双方共同签署的具有法律效力的文件。2.甲乙方：指本合同的一方，即发包方和承包方的简称。3.第三方：指本合同的一方，即除甲乙方以外的其他自然人、法人或其他组织