2024年工程设计勘察分包协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年工程设计勘察分包协议本合同目录一览1.一般条款1.1定义与解释1.2合同的生效与履行1.3合同的变更与解除1.4违约责任1.5争议解决2.工程设计勘察分包内容2.1分包工程的范围与内容2.2分包工程的工期与进度2.3分包工程的质量标准3.分包价的确定与支付3.1分包价的确定3.2支付方式与时间3.3价格调整4.分包方的义务与责任4.1分包方的技术义务4.2分包方的施工义务4.3分包方的安全责任5.总包方的义务与责任5.1总包方的技术支持与配合5.2总包方的施工管理5.3总包方的质量监督6.合同的解除与终止6.1合同解除的条件6.2合同终止的条件7.违约责任7.1分包方的违约责任7.2总包方的违约责任8.争议解决8.1争议的解决方式8.2诉讼管辖9.合同的效力与期限9.1合同的效力9.2合同的期限10.保密条款10.1保密信息的定义与范围10.2保密义务与期限11.合同的转让与继承11.1合同转让的条件11.2合同继承的条件12.法律适用与解释12.1法律适用12.2合同解释13.其他条款13.1通知与送达13.2合同的附件14.签署与日期14.1合同签署14.2合同日期第一部分：合同如下：第一条一般条款1.1定义与解释1.1.1本合同是指甲方（总包方）与乙方（分包方）就乙方承担甲方2024年工程设计勘察分包工作所达成的协议。1.1.2本合同中的术语和定义，如“甲方”、“乙方”、“分包工程”等，除非文中另有明确规定，否则将在本合同及其附件中具有相同含义。1.2合同的生效与履行1.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效。1.2.2乙方应按照本合同约定的条款、条件和期限完成分包工程。1.3合同的变更与解除1.3.1任何一方要求变更或解除本合同，必须提前30天以书面形式通知对方，并经双方协商一致。1.3.2因不可抗力导致分包工程无法履行，双方可协商变更或解除本合同。第二条工程设计勘察分包内容2.1分包工程的范围与内容2.1.1乙方承担的工程设计勘察分包工作包括但不限于：地形测绘、地质勘察、工程设计、施工图勘察等。2.1.2乙方应按照甲方的要求，完成分包工程并提供相应的技术文件和资料。2.2分包工程的工期与进度2.2.1分包工程的工期为合同签字之日起至工程设计勘察工作全部完成之日。2.2.2乙方应按照甲方要求的时间节点提交分包工程的阶段性成果。2.3分包工程的质量标准2.3.1乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求，保证分包工程的质量。2.3.2乙方应对分包工程的质量负责，并承担因质量问题导致的一切责任。第三条分包价的确定与支付3.1分包价的确定3.1.1分包价为本合同附件中规定的价格。3.1.2分包价的支付方式、时间和比例，按照本合同附件中的规定执行。3.2支付方式与时间3.2.1甲方按照乙方完成分包工程的进度，分期支付分包价。3.2.2乙方应按照甲方支付的时间和比例，及时开具相应的发票。3.3价格调整3.3.1在分包工程执行过程中，如遇市场价格变动、政策调整等特殊情况，双方可协商调整分包价。第四条分包方的义务与责任4.1分包方的技术义务4.1.1乙方应按照甲方的要求，完成分包工程的技术任务。4.1.2乙方应对分包工程的技术问题提供及时、有效的解决方案。4.2分包方的施工义务4.2.1乙方应按照甲方的要求，组织施工力量，确保分包工程的顺利实施。4.2.2乙方应负责分包工程现场的管理和协调，确保施工安全、环保和质量。4.3分包方的安全责任4.3.1乙方应按照相关法律法规和甲方要求，确保分包工程的安全。4.3.2乙方应对分包工程的安全事故承担相应的责任。第五条总包方的义务与责任5.1总包方的技术支持与配合5.1.1甲方应向乙方提供分包工程所需的技术文件和资料。5.1.2甲方应对乙方的技术问题提供必要的支持与配合。5.2总包方的施工管理5.2.1甲方应负责对分包工程的施工进度、质量和安全进行监督管理。5.2.2甲方应对分包工程的施工过程进行协调，确保工程顺利进行。5.3总包方的质量监督5.3.1甲方应对分包工程的质量进行监督，确保工程质量符合国家标准和甲方的要求。5.3.2甲方应对分包工程的质量问题承担相应的责任。第六条合同的解除与终止6.1合同解除的条件6.1.1在分包工程执行过程中，如乙方严重违约，甲方有权解除本合同。6.1.2在分包工程执行过程中，如遇不可抗力导致分包工程无法继续履行，双方可协商解除本合同。6.第八条违约责任8.1乙方违约责任8.1.1乙方未按照约定完成分包工程的，应向甲方支付违约金，违约金为分包价款的1%至5%。8.1.2乙方未按照约定质量标准完成分包工程的，应承担修复、返工等费用，并支付甲方因此造成的损失。8.2甲方违约责任8.2.1甲方未按照约定支付分包价款的，应向乙方支付违约金，违约金为应支付价款的1%至5%。8.2.2甲方未按照约定提供技术文件和资料的，应承担乙方因此造成的损失。第九条争议解决9.1争议的解决方式9.1.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2诉讼管辖9.2.1本合同的诉讼管辖地为合同签订地人民法院。第十条合同的效力与期限9.1合同的效力9.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为合同签字之日起至分包工程全部完成之日。9.1.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。9.2合同的期限9.2.1分包工程的期限为合同签字之日起至工程设计勘察工作全部完成之日。第十一条保密条款11.1保密信息的定义与范围11.1.1保密信息是指本合同的签订、履行过程中涉及的技术秘密、商业秘密以及其他双方约定的保密信息。11.1.2保密信息包括但不限于分包工程的技术文件、资料、数据等。11.2保密义务与期限11.2.1双方对保密信息承担保密义务，未经对方同意，不得向第三方泄露。11.2.2保密期限自本合同签字之日起算，至分包工程全部完成之日止。第十二条合同的转让与继承12.1合同转让的条件12.1.1如甲方需将本合同项下的权利义务全部或部分转让给第三方，应事先书面通知乙方，并经乙方同意。12.1.2如乙方需将本合同项下的权利义务全部或部分转让给第三方，应事先书面通知甲方，并经甲方同意。12.2合同继承的条件12.2.1如甲方因合并、分立、解散等原因导致合同权利义务的继承，甲方应提前书面通知乙方。12.2.2如乙方因合并、分立、解散等原因导致合同权利义务的继承，乙方应提前书面通知甲方。第十三条其他条款13.1通知与送达13.1.1双方之间的通知与送达，应以书面形式进行，送达对方指定的联系地址和联系方式。13.1.2双方应及时查阅并回复通知，确保合同履行过程中的沟通顺畅。13.2合同的附件13.2.1本合同的附件是本合同的有效组成部分，与具有同等法律效力。13.2.2附件包括但不限于分包工程的详细技术要求、分包价款明细表等。第十四条签署与日期14.1合同签署14.1.1本合同由甲乙双方授权代表签字并加盖公章后生效。14.1.2双方代表签字盖章之日起，本合同即对双方具有法律约束力。14.2合同日期14.2.1本合同的签署日期为2024年。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念1.1本合同所述第三方是指除甲方和乙方之外，与本合同有关联但未直接参与合同签订的自然人、法人或其他组织。1.2第三方包括但不限于中介方、监理方、检测方、融资方、材料供应商等，以及其他与分包工程实施过程中产生关联的各方。第二条第三方介入的情形2.1第三方介入的情形包括但不限于：提供咨询服务、技术支持、资金支持、物资供应、质量监督、进度协调等。2.2第三方介入应由甲方或乙方书面邀请，并明确介入的内容、范围、期限及责任。第三条第三方责任限额3.1第三方对分包工程的质量和安全承担相应责任，但第三方责任限额应由甲方和乙方在合同中明确。3.2甲方和乙方应根据第三方的资质、信誉及承担义务的大小，共同商定第三方的责任限额。3.3第三方责任限额的确定应遵循公平、合理的原则，并充分考虑分包工程的特点和风险。第四条第三方义务与责任4.1第三方应按照甲方和乙方的要求，提供专业服务或支持，并确保服务或支持的质量和效率。4.2第三方应对其提供的服务或支持承担责任，并承担因服务或支持不到位导致的一切后果。4.3第三方应遵守相关法律法规和甲方、乙方制定的规章制度，确保分包工程的顺利进行。第五条甲方和乙方的义务与责任5.1甲方和乙方应负责对第三方的选择、管理和监督，确保第三方按照合同约定履行义务。5.2甲方和乙方应对第三方介入过程中出现的问题及时沟通和协调，确保分包工程的正常实施。5.3甲方和乙方应对第三方的不当行为或违约行为承担相应责任，并承担因第三方行为导致的一切后果。第六条第三方介入的变更与解除6.1甲方和乙方如需变更或解除与第三方的合同关系，应提前书面通知第三方，并经第三方同意。6.2甲方和乙方应与第三方协商一致，明确变更或解除合同的条件、时间和方式。6.3甲方和乙方应对因变更或解除合同关系导致的第三方损失承担相应责任。第七条第三方与甲方、乙方的关系7.1第三方与甲方、乙方之间的合同关系应以本合同为准，第三方不应直接与甲方、乙方产生合同关系。7.2第三方与甲方、乙方之间的权利义务划分应明确，并遵循合同约定和法律法规规定。第八条第三方介入的违约责任8.1第三方违反本合同的约定，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。8.2甲方和乙方因第三方违约导致损失的，有权向第三方追偿，并有权要求第三方支付违约金。8.3第三方违约导致分包工程无法按时完成或造成质量问题的，甲方和乙方有权解除与第三方的合同关系。第九条争议解决9.1第三方与甲方、乙方之间的争议，应通过友好协商解决。9.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.3诉讼管辖地为本合同签订地人民法院。第十条合同的效力与期限10.1本合同自甲方、乙方和第三方签字盖章之日起生效，有效期至分包工程全部完成之日。10.2本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份，具有同等法律效力。第十一条保密条款11.1第三方应对本合同涉及的保密信息承担保密义务，未经甲方和乙方同意，不得向第三方泄露。11.2保密期限自本合同签字之日起算，至分包工程全部完成之日止。第十二条合同的转让与继承12.1第三方不得将本合同项下的权利义务全部或部分转让给第三方。12.2甲方和乙方不得将本合同项下的权利义务全部或部分转让给第三方。第十三条其他条款13.1通知与送达13.1.1第三方、甲方、乙方之间的通知与送达，应以书面形式进行，送达对方指定的联系地址和联系方式。13.1.2各方应及时查阅并第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：分包工程详细技术要求附件二：分包价款明细表附件三：第三方介入协议附件四：质量监督与检测报告附件五：施工进度计划附件六：安全防护措施方案附件七：材料供应合同附件八：设备租赁合同附件九：技术咨询服务合同附件十：融资协议附件十一：保险单据附件十二：合同履行过程中产生的其他相关文件和资料附件一：分包工程详细技术要求本附件应详细列出分包工程的所有技术要求，包括但不限于工程设计、勘察内容、质量标准、施工工艺等。附件二：分包价款明细表本附件应详细列出分包工程的价款构成，包括但不限于工程费、材料费、人工费、利润等。附件三：第三方介入协议本附件应明确第三方介入的内容、范围、期限及责任，包括但不限于第三方提供的服务或支持、质量要求、费用承担等。附件四：质量监督与检测报告本附件应包含第三方出具的质量监督与检测报告，以确保分包工程的质量符合国家标准和甲方的要求。附件五：施工进度计划本附件应详细列出分包工程的施工进度计划，包括但不限于各阶段工作的开始时间、结束时间、关键节点等。附件六：安全防护措施方案本附件应详细列出分包工程的安全防护措施，以确保施工过程中的安全。附件七：材料供应合同本附件应明确材料供应商的义务与责任，包括但不限于材料质量、供应时间、费用等。附件八：设备租赁合同本附件应明确设备租赁方的义务与责任，包括但不限于设备状况、租赁期限、费用等。附件九：技术咨询服务合同本附件应明确技术咨询方的义务与责任，包括但不限于咨询内容、咨询时间、费用等。附件十：融资协议本附件应明确融资方的义务与责任，包括但不限于融资额度、融资利率、还款期限等。附件十一：保险单据本附件应包含与分包工程相关的保险单据，以确保工程的风险得到有效控制。附件十二：合同履行过程中产生的其他相关文件和资料本附件应包含合同履行过程中产生的其他相关文件和资料，包括但不限于会议纪要、沟通记录、变更协议等。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照约定完成分包工程。2.乙方未按照约定质量标准完成分包工程